H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

(1)

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

CONTRATO NO. OPM-CONT-SANA-009

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA

"PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EL ALTOWEN EL MiI.lNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO, PARA EJECUTARSE MEDIANTE RECURSOS ESTATALES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION, MUNICIPALES CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MCTNICIPAL Y CON APORTACI~N DE LOS BENEFICIARIOS QUE CELEBRAN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO, Y LA EMPRESA DENOMINADA "CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA 2500 S.A. DE C.V.", . REPRESENTADA POR EL C. RODOLFO GREGORIO CUEVAS BARRA.

EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO, A LOS 15DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2012 DOS MIL doce, SE CELEBRA EL PRESENTE CONTRATO DE prestación de servicios profesionales, COMPARECIENDO POR UNA PARTE EL H. AYLTNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS C.C.LIC. MIGUEL

HERNANDEZ ANAYA, LEOBARDO ~ N E ORTEGA, PROFR. VICTOR MANUEL MONTAÑO Z ^\ DIAZ, ARQ. OSCAR HUMBERTO ORNELAS LOZANO, Y L.C.P. JOSE ENRIQUE GUTIERREZ

LOPEZ, LOS ANTERIORES FUNCIONARIOS EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL, SECRETARIO GENERAL, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MLTNICIPALES, Y ENCARGADO DE LA HACIENDA Y TESORERO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ COMO "EL H. AYUNTAMIENTO", Y POR LA OT

PARTE LA EMPRESA DENOMINADAbbCONSTRUCTORA Y URBANIZADORA 2500 S.A. DE C.V.",

3

REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. RODOLFO GREGORIO CUEVAS BARRA, QUIEN

SERÁ LA ENCARGADA Y CONTRATADA PARA LA EJECUCIÓN DE LASACCIONES DEL

m

PROGRAMA ESCUELA SANA, Y QUE PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE ^* DENOMINARÁ COMO "EL CONTRATISTA" MANIFESTANDO AMBAS PARTES, QUE EXISTE LA DISPOSICI~N PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES

?

DECL~RACIONES Y CLÁUSULAS:

D E C L A R A C I O N E S :

'l

J

DECLARA "EL H. AYUNTAMIENTO".-

I. ES UN MUNICIPIO LIBRE, BASE DE LA DIVISI~N TERRITORIAL, DE LA ORGANIZACI~N

I

POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO, CUENTA CON

JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIOS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCI~N POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS;

EL NUMERAL 73 DE LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO DE JALISCO Y EL DISPOSITIVO LEGAL 2' DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO.

/

1

Presidencia Municipal, Portal Independencia No 04. Tel. (347) 7 88 20 40 San Miguel El Alto, Jalisco

ccUN GOBIERNO CON SENTIiLO HIIMANO"

(2)

11. QUE DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN 11, DEL ARTÍCULO 38, DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, ES FACULTAD DEL AYUNTAMIENTO CELEBRAR CONVENIOS CON ORGANISMOS PÚBLICOS

Y PRIVADOS TENDIENTES A LA REALIZACI~N DE OBRAS DE NTERÉS

COMIJN,

SIEMPRE

\

QUE NO CORRESPONDA SU EJECUCIÓN AL ESTADO.

111. QUE EL C. LIC.MIGiLTEL HERNÁNDEZ ANAYA, PRESIDENTE MUNICIPAL, DE ACUERDO

1

CON LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN 1, DEL ARTÍCULO 47, DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, TIENE ENTRE SUS OBLIGACIONES LA DE EJECUTAR LAS DETERMINACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO QUE SE APEGUEN A LA LEY; Y ACREDITA SU PERSONALIDAD CON LA COPIA CERTIFICADA DE LA CONSTANCIA DE MAYORÍA DE VOTOS PARA LA ELECCIÓN DE MUNÍCIPES, PARA LA INTEGRACIÓN DEL H. AYLTNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO, PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO A PARTIR DEL PRIMERO DE ENERO DEL 2010 HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACI~N CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO.

IV. QUE EL S~NDICO, LIC. LEOBARDO JIMÉNEZ ORTEGA, CONFORME A LA FRACCIÓN DEL ARTÍCULO 52, DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACI~N PÚBLI

MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, TIENE LA OBLIGACI~N DE REPRESENTAR AL - MUNICIPIO EN LOS CONTRATOS QUE CELEBRE; Y ACREDITA SU PERSONALIDAD CON

LA COPIA CERTIFICADA DE LA CONSTANCIA DE MAYORÍA DE VOTOS PARA

3

ELECCIÓN DE MUNÍCIPES, PARA LA INTEGRACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO, PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO A PARTIR DEL PRIMERO DE ENERO DEL 2010 HASTA EL 30 DE

n

SEPTIEMBRE DEL 2012, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACI~N

I

CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO.

J

^V. QUE TANTO EL PROFR. VICTOR MANUEL MONTAÑO DÍAz, SECRETARIO GENERAL Y EL L.C.P. JOSÉ ENRIQUE GUTIERREZ LÓPEZ, ENCARGADO DE LA HACIENDA Y TESORERO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO, ACREDITAN SU PERSONALIDAD CON LA COPIA CERTIFICADA DEL ACTA NÚMERo 01 UNO DE LA SESIÓN SOLEMNE DEL CABILDO, CELEBRADA EL DÍA 01 PRIMERO DE ENERO DE 20 10 DOS MIL DIEZ, RESPECTIVAMENTE.

VI. QUE EL ARQ. OSCAR HUMBERTO ORNELAS LOZANO, HA SIDO NOMBRADO POR EL C.

LIC. MIGUEL HERNÁNDEZ ANAYA PRESIDENTE MUNICIPAL, COMO DIRECTOR DE OBRAS P ~ B L I C A S DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO.

3

W. QUE SEÑALA COMO SU DOMICILIO LEGAL EL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, UBICADA EN LA CALLE PORTAL INDEPENDENCIA NÚMERO o4 CUATRO, COLONIA CENTRO, EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO, C.P. 47140, MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES.

Presidencia Municipal, Portal Independencia No 04. Tel. (347) 7 88 20 40 San Miguel El Alto, Jalisco

&'I IN GnRIFRNn CnN SFNTlnn HI IMANn9'

(3)

AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

CONTRATO NO. SMA-OPM-FISM-ESCUELASANA-20 12-009

VIII.

CONTENIDO FORMA PARTE INTEGRANTE DEL MISMO, QUEDANDO POR REPRODUCIDO INTEGRAMENTE, S LOS RECURSOS PARA LA EJECUCI~N DE ESTA OBRA LOS ORIGINADOS POR EL FONDO DE APORTACIONES PA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 2012, CON LOS QUE SE APORTARA POR PARTE DEL MUNICIPIO.

IX. PARA LA ELABORACIÓN DE DICHO PROYECTO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, SE CONTRATARA MEDIANTE LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, CON FUNDAMENTO LEGAL EN LA F R A C C I ~ N I DELART~CULO 104,105, Y 182 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, TODA VEZ QUE "EL CONTRATISTA^ GARANTIZA TENER LOS CONOCIMIENTOS TÉCNICOS, PROFESIONALES Y LA CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA, ASI COMO EXPERIENCIA EN PROYECTOS SIMILARES, COMO LOS REQUISITOS LEGALES NECESARIOS, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO, ASIGNADO A "EL CONTRATISTA^ POR U ) ESTABLECIDO, EN EL DICTÁMEN EMITIDO POR EL COMITE DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL MEDIANTE SESION ORDINARIA NUMERO 01 DE FECHA 16 DE MARZO DEL 2012.

X. QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, EN EL

PROYECTO ESCUELA SANA MUNICIPAL 201 1 SE EsTIPuLÓ LA APORTACIÓN POR PARTE DEL PROGRAMA ESTATA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELASDE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO D JALISC0,RECURSOS POR LA CANTIDAD DE:

$30,869.34(TREINTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 341100 M.N.)

Y PARA EL COMPLEMENTO DEL TOTAL DEL PROYECTO ESCUELA SANA MUNICIPAL 201 1, H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO, AUTORIZA LA APLICACIÓN DE RECURSOS

APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2012, DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL. POR LA CANTIDAD DE:

\ \

$30,86933 W I N T A MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 331100 M.N.)

-

I DECLARA "EL CONTRATISTAn.-

0

_1. QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JUR~DICA, TECNICA Y FINANCIERA

-

^PARA^LA^EJECUCI~NDEL SERVICIO QUE REQUIERE "EL AYUNTAMIENTO^, OBJETO DE ESTE

A PARA ELLO CUENTA CON LOS RECURSOS PROFESIONALES ASÍ COMO

í

^EJECUCIÓN^DELMISMO, ADEMÁS DE QUE su OBJETO socm Y A c m I D A D E s COMERCIALES ESTÁN RELACIONADAS CON LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS.

11. QUE ES SU VOLUNTAD PRESTAR LOS SERVICIOS A "EL H. AWNTAMIENTO~, EN LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y CARACTER~STICAS QUE SE PACTAN EN EL PRESENTE CONTRATO Y EN LOS ANEXOS QUE LO CONFORMAN, QUE FIRMADOS POR AMBAS PARTES FORMAN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, COMO SI A LA LETRA SE INSERTARAN.

m.

QUE LA EMPRESA DENOMINADA ⁶ ⁶ Y URBANIZADORA ^~ 2500 S.A. ^~ ^~ ^~ ^~ ^~ ^~ ^~ ^~ ^~ ^~

DE C.V.", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. RODOLFO GREGORIO CUEVAS BARRA, SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE CONSTITUIDA EN SOCIEDAD LEGAL, MISMA QUE ESTA INSCRITA EN EL REGISTRO P T ~ ~ L I C O DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO EN ESTADO DE JALISCO, MEDIANTE ESCRITURA P~BLICA NÚMERO 6685 SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO DE FECHA 19 DIESCINUEVE DE JULIO DEL 2010 DOS MIL DIEZ, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC.

JUAN CARLOS VAZQUEZ MARTIN, NOTARIO PUBLICO NUMERO 87 OCHENTA Y SIETE DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO.

/

Presidencia Municipal, Portal Independencia No 04. Tel. (347) 7 88 20 40 San Miguel El Alto, Jalisco

"IIN GnRIFRNn CnN G F N T l i i n U1 I M A N n "

(4)

IV. QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES EL CUD100719FR9, Y QUE SU DOMICILIO FISCAL SE ENCUENTRA UBICADO EN CALLE LAS CUMBRES NUMERO 210, COL. PRADOS GUADALUPE EN GUADALAJARA, JALISCO, MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS EFECTOS CORRESPONDIENTES.

V. QUE CONOCE TODOS LOS DETALLES CONCERNIENTES ALaacción de rehabilitación,

1

COMPROMETIÉNDOSE A LA EJECUCION DE ESTE CONTRATO, PONIENDO PARA ELLO _\ TODA SU EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO APLICANDO LOS PROCEDIMIENTOS MÁs

EFICACES PARA LA REALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES.

VII. QUE SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE REGISTRADO ANTE EL PADRÓN DE CONTRATISTAS MUNICIPAL, Y10 EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS EN EL ESTADO DE JALISCO BAJO EL NÚMERo DE REGISTRO S/N Y QUE DICHO REGISTRO ESTA VIGENTE.

DECLARAN "LAS PARTES". _\

'----Y

ÚNICO.- QUE MANIFIESTAN SU VOLUNTAD PARA LA CELEBRACI~N DE ESTE ACTO JUR~DICO,

m

LIBRE DE ERROR, LESIÓN, VIOLENCIA FÍSICA O MORAL Y QUE PARA LA EXPRESIÓN DE SU 7 CONSENTIMIENTO NO HAN SrDO INDUCIDOS MEDIANTE DOLO O MALA FE.

EXPUESTO LO ANTERIOR, "LAS PARTES" CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE SE CONSIGNA EN LAS SIGUIENTES:

C L A U S U L A S :

1

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL H. AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A

4 J

"ELCONTRATISTA" Y ESTE SE OBLIGA A EJECUTAR LA acción INDICADA EN EL PUNTO VI11 DEL CAPITULO DE DECLARACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO", CUYA DESCRIPCION PORMENORIZADA SE ENCUENTRA CONTENIDA EN EL PRESUPUESTOS, ESPECIFICACIONES autorizadas por parte del CAPECE JALISCO.

SEGUNDA.- REQUERIMIENTOS TECNICOS .-"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A LA EJECUCION DE LA OBRA SUJETO DE ESTE CONTRATO, APEGANDOSE A LOS PRINCIPIOS GENERALES Y

Presidencia Municipal, Portal Independencia No 04. Tel. (347) 7 88 20 40

2 4

San Miguel Él Alto, Jalisco ^I

(5)

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

I

NORMATNOS DE OBRA PÚBLICA PLASMADOS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, Y SU REGLAMENTO.

TERCERA.-MONTO DEL CONTRATO.- EL IMPORTE DEL SERVICIO OBJETO DE ESTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE: «Inv~Estatal»«Inv~Tota1»%61,738.67 (SESENTA Y UNO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 67/100 M.N.)CORRESPONDIENTE A LOS CONCEPTOS PRESUPUESTADOS NETOS INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA 30 TREINTA DE JULIO DEL 2012 DOS MIL ⁱ DOCE.

QUINTA.- PRÓRROGAS.- PARA QUE TENGA VALIDEZ LA PRORROGA DEBE SOLICITARSE POR ESCRITO EN UN PLAZO MÁXIMO DE 05 CINCO DÍAS HÁBILES DE OCURRIDO EL EVENTO QUE LA MOTIVA Y DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, "EL H. AYUNTAMIENTO^ TENDRÁ UN PLAZO DE 10 DIEZ _DÍAS HÁBILEs PARA APROBAR O RECHAZAR LA SOLICITUD POR ESCRITO FIRMADA POR EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS P¿TBLICAS MLTNICIPALES, SI ESTO NO OCURRE EN ESE PERIODO, SE TENDRÁ POR ACEPTADA LA SOLICITUD SIEMPRE Y CUANDO NO HAYA SIDO ^{Y - -} PRESENTADA E X T E M P O ~ N E A ; DE SER ACEPTADA LA SOLICITUD DE PRORROGA <(EL CONTRATISTA" TIENE UN PLAZO DE 5 CINCO DÍAS HÁBILES PARA PRESENTAR ANTE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES EL NUEVO PROGRAMA DE OBRA.

SÉXTA.- CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO.- LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO SOLICITADOS PREVIO VISTO BUENO DEL SUPERVISOR, DEBERÁN SER PRESENTADOS DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN AUTORIZADO, A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS - MUNICIPALES, LOS CUALES NO MODIFICARAN EL CALENDARIO DE OBRA, SALVO QUE EXISTA

3

LA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN RESPECTIVA SEGÚN EL PÁRRAFO QUE ANTECEDE, "EL H.

AYUNTAMIENTO" TENDRÁ UN PLAZO DE OSCINCO DÍAS HÁBILES PARA APROBAR O RECHAZAR LA SOLICITUD, SI ESTO NO OCURRE EN ESE PENODO, SE TENDRÁ POR ACEPTADA LA SOLICITUD.

A) LA EMPRESA SE COMPROMETE A F A C T ~ R EL TOTAL DE MATER~ALES

AUTORIZADOSU

A NOMBRE DEL CAPECE JALISCO, QUE SE O R I G ~ N DE LA OBRA Y QUE EQUNALDRÁ HASTA POR EL 50% DEL MONTO TOTAL CONTRATADO, Y EL 50% RESTANTE SERÁ EN MANO DE OBRA A NOMBRE DEL "H. AYUNTAMIENTO", CONSIDERANDO EN TODO MOMENTO QUE ÉSTE TLENE LA FACULTAD DE COLABORAR Y EJECUTAR POR SU PROPIA CUENTA LAS ESCUELAS QUE CONSIDERE NECESARIO PARA GENERAR UN

Presidencia Municipal, Portal Independencia No 04. Tel. (347) 7 88 20 40 San Miguel El Alto, Jalisco

''1 IN CnRIFRNn CnN SFNTlnfi HIIMANOYy

(6)

AHORRO EN LA EROGACIÓN DEL RUBRO DE MANO DE OBRA POR PARTE DEL MUNICIPIO, SIENDO DE COM¿TN ACLERDO ENTRE LA EMPRESA Y EL AYUNTAMIENTO, QUEDANDO ESTIPULADO POR ESCRITO Y A SU ENTERA CONFORMIDAD.

OCTAVA.- ANTICIPOS.

I

1

A) ANTICIPOS MANO DE OBRA: EL MUNICIPIO OTORGARA UN ANTICIPO INICIAL DEL 50%

DEL MONTO MUNICIPAL AUTORIZADO A EROGAR POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA INICIAR LOS TRABAJOS, QUE EQUIVALE AL 25% DEL MONTO TOTAL ASIGNADO A ESTE CONTRATO, ESTO SIEMPRE Y CUANDO LA EMPRESA VALLA A EJECUTAR LOS TRABAJOS Y EL AYUNTAMIENTO NO VAYA A EJECUTAR TODOS O PARTE DE ESTOS QUE QUEDAR4 POR ESCRITO Y DE C O M ~ ACUERDO.

B) ASÍ MISMO EL AYUNTAMIENTO OTORGAR4 UN ANTICIPO INICIAL DEL 50% DEL TOTAL DE MATERIALES AUTORIZADOS, QLE EQUIVALE AL 25% DEL MONTO TOTAL CONTRATADO, Y EL CUAL SERÁ FACTURADO INVARIABLEMENTE A NOMBRE DEL CAPECE JALISCO, Y SERÁ LIBERADO AL CONTRATISTA CUANDO ESE REALICE DEPOSITO A EL AYUNTAMIENTO, SIENDO ESTE SOLO EL INSTRUMENTO PARA L ENTREGA DEL RECURSO.

NOVENA.- FIANZAS:

A) DE ANTICIPO Y10 CUMPLIMIENTO.- NO APLICA.POR SER UN OBRA DE REHABILITACION Y NO OBRA NUEVA DE INFRAESTRUCTURA EL CONTRATISTA SE

.-

COMPROMETE A ENTREGAR A EL MUNICIPIO UN CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE ÉSTE EL CUAL GARANTICE LA INVERSION DEL ANTICIPO Y LA CALIDAD DE LA OBRA, EL CUAL QUEDA CANCELADO AUTOMÁTICAMENTE AL ENTREGARSE EL ACTA DE ENTREGA RECEPCI~N POR PARTE DEL MUNICIPIO O EL CAPECE. CUMPLIENDO EN TODO MOMENTO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS POR LAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS.

'

DÉCIMA.-TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- CUANDO A JUICIO DE "EL H. AYUNTAMIENTO^^,

(1

SEA NECESARIO LLEVAR A CABO TRABAJOS QUE NO ESTÉN COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y PROGRAMA DE OBRA, "EL H. AYUNTAMIENTO" DENTRO DEL PLAZO QUE ESTE SEÑALE SOMETERÁ A SU CONSLDERACIÓN LOS NUEVOS CONCEPTOS ACOMPAÑADOS DE SUS RESPECTIVOS ANÁLISIS, EN EL ENTENDIMIENTO DE QUE, PAR4 LA FIJACION DE ESTOS DEBERÁ DE APLICAR EL MISMO CRITERIO DE LOS ANTERIORMENTE CONTRATADOS.

Presidencia Municipal, Portal Independencia No 04. Tel. (347) 7 88 20 40 San Miguel El Alto, Jalisco

"1 IN GnRIFRNn CON SFNTllin H I I M A N Í ) "

(7)

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

CONTRATO No. OPM-CONT-SANA-009

\

LA AUTORIZACION DE LOS CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS NO IMPLICARA LA AMPLIACI~N AUTOMÁTICA DEL TECHO FINANCIERO, SU AUTORIZACI~N PROCEDERÁ SIEMPRE Y CUANDO

"EL H. AYUNTAMIENTO" CUENTE CON LOS RECURSOS FINANCIEROS AUTORIZADOS.

DÉCIMA PRIMERA.- PRESENTACION DE AVANCES DE OBRA.- "EL CONTRATISTA^ RECIBIRÁ COMO PAGO TOTAL POR LA EJECUCI~N SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS, EL IMPORTE QUE RESLTLTE DE APLICAR, REVISAR Y CONIPARAR LOS GENERADORES CONFORME A LOS

)

AVANCES FISICOS DE LAS ACCIONES AUTORIZADAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y/O PRESUPUESTO DE OBRA AUTORIZADO POR EL CAPECE EN LAS FECHAS QUE "EL H.

AYUNTAMIENTO" DETERMINE. Y ESTOS SE LIQUIDARAN UNA VEZ SATISFECHOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU TRAMITE Y CUMPLIENDO CON LO EXPUESTO EN LA CLAUSULA SEPTIMA, ABONANDO A "EL CONTRATISTA" EL IMPORTE QUE RESULTE.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR UN BALANCE FINANCIERO DE LA OBRA CON EL 100% DE GENERADORES A MAS TARDAR AL ACLTMLTLAR EL 50% DE AVANCE FISICO, CASO CONTRARIO SE LE RETENDRAN SIN DERECHO A RECLAMAR GASTOS FINANCIEROS, LOS

PAGOS DE LAS ESTIMACIONES SIGUIENTES EN TANTO NO CUMPLA TAL REQUISITO.

G=

DÉCIMA SEGUNDA.- AJUSTES DE COSTOS.- FUNDAMENTO LEGAL ART. 202 DE LA LEY DE -

OBRAS PUBLICAS, "SI DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO DE OBRA OCURREN CIRCUNSTANCIAS O ACONTECIMIENTOS DE CUALQUIER NATURALEZA NO PREVISTOS EN E

MISMO, PERO QUE DE HECHO Y SIN QUE EXISTA DOLO, CULPA, NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES, DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE

%

LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS CONFORME LO DETERMINEN LAS PARTES EN EL RESPECTIVO CONTRATO Y EN CASO PROCEDENTE, LA CONTRATANTE, COMUNICARA LA DECISIÓN QUE ACUERDE, EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE".

j

PARA L o s SUPUESTOS DEL P A m F o ANTERIOR LA EVISIÓN DE L o s COSTOS SE H A M CONFORME AL ARTICULO 206 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO, Y AL

ARTICULO

57 F R A C C I ~ N IIIY 58 F R A C C I ~ N II DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS

j

PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO.

"EL CONTRATISTA" TENDRA UN PLAZO DE 30 DIAS NATURALES DESPUES DE LA ULT FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA, PARA PRESENTAR SOLICITUD DE PAGO ESCALATORIAS, VENCIDO EL PLAZO SIN QUE PRESENTE LA SOLICITUD, NO TENDRA DEREC AL PAGO POR ESTE CONCEPTO.

LA FECHA LIMITE PARA PRESENTAR LA ESTIMACION DE PAGO DE ESCALATORIAS SERA DE 20

1

DIAS HABILES A PARTIR DE LA PUBLICACION DEL INDICE DEL ULTIMO MES AUTORIZADO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION, EL INDICE CONSIDERADO EN ESTA OBRA SERA DE ACUERDO AL INDICE GENERAL DE COSTOS DE EDIFICACION DE LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y

Presidencia Municipal, Portal Independencia No 04. Tel. (347) 7 88 20 40 San Miguel El Alto, Jalisco

"1 I N GARIFRNn C f i N SFNTlnfi HI IMANC)"

(8)

CONTRATO NO. OPM-CONT-SANA-009

TASA DE INFLACION EMITIDO POR EL BANCO DE MEXICO Y SERA REQUISITO INDISPENSABLE PRESENTAR EL ACTA DE RECEPCION DE LA OBRA.

LAS ESCALATORUS DEBERAN SER PRESENTADAS AL FINAL DE LA OBRA, INCLUSO DE LOS CONVENIOS ADICIONALES Y SERAN EN UNA SOLA PRESENTACION.

DÉCIMA TERCERA.- SUBCONTRATOS.-"EL CONTRATISTA9' NO PODRÁ ENCOMENDAR NI SUBCONTRATAR CON OTRA PERSONA FÍSICA O MORAL LA EJECUCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL SERVICIO, SALVO AUTORIZACIÓN EXPRESA PREVIA Y POR ESCRITO POR PARTE DE H.

AYUNTAMIENTO" Y EN LOS DEMÁS RELATIVOS AL ARTICULO 71 DE LA LEY DE OBRAS

PUBLICAS.

b'

DÉCTMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "EL CONTRATISTA" SERA EL RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES ANTE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS PUBLICOS, AS1 COMO CON QUIENES LES SUMINISTREN MATERIALES PARA LA MISMA, POR LO QUE "EL H. AYUNTAMIENTO" SERA AJENO A

CUALQUIER RECLAMACI~N PROVENIENTE DE DICHAS RELACIONES.

\

DÉCIMA OUINTA, PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. <'EL COMPROMETE AL PAGO DE LOS MATERIALES O SERVICIOS RELATIVOS A SUJETA DE ESTE CONTRATO.

-I DECIMA SEXTA.-CONVENIOS MODIF'ICATORIOS.-ccLAS PARTES9' DE REQUERIR MODIFICACIONES AL PROYECTO QUE

REPRESENTEN INCREMENTOS AL MONTO

TRABAJOS Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, SE SUSCRIBIRA UN CONVENIO MODIFICATORIO, EL CUAL PoRDRÁ SER UNICAMENTE HASTA EL 25% DEL MONTO ORIGINAL,

J

COMO LO DISPONE EL ARTÍCULO 73,74 Y 75 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO; MODIFICACIONES QUE DEBERÁN SER SOLICITADAS POR ESCRITODENTRO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES PARA SU AUTORIZACION O RECHAZO, FUNDAMENTANDO DE FORMA CLARA Y PRECISA LOS MOTIVOS

'

DE SU PRETENCION PARA CELEBRAR EL CONVENIO MODIFICATORIO YA SEA EN MONTO O EN PLAZO, O POR ANDAS CAUSAS.

"EL H. AYüTAMIENT09' DETERMINARÁ LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DE LO SOLICITADO, SIENDO RESPONSABILIDAD DE "LAS PARTES" FORMULAR LAS RAZONES QUE ASENTARÁ A DETALLE EN EL PROEMIO DEL INSTRLTMENTO ANTES MENCIONADO.

MOTIVAN LA SUSCRIPCI~N DEL CONVENIO MODIFICATORIO, CIRCUNSTANCIA QUE SE

DECIMA SÉPTIMA.- SUPERVISI~N.- "EL H. AYUNTAMIENTO" A TRAVÉS DE LOS 11 REPRESENTANTES QUE PARA EL EFECTO DESIGNE, TENDRÁN EL DERECHO A SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y DARA A "EL CONTRATISTA"

LAS OBSERVACIONES E INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES RELACIONADAS CON SU

Presidencia Municipal, Portal Independencia No 04. Tel. (347) 7 88 20 40 San Miguel El Alto, Jalisco

LLl lN CARIFRNn CnN SFNTlnn UI IMANn"

(9)

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO.

D I R E C C I ~ N DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

I

EJECUCION, A FIN DE QUE SE AJUSTE AL PROYECTO Y MODIFICACIONES QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES.

DÉCIMA OCTAVA.- RETENCIONES POR SWERVISI~N.-19 EL CONTRATISTA CONVIENE EN QUE,' AL

EFECTUARSE

LOS PAGOS DE LAS' ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN A LOS TRABAJOS EJECUTADOS, LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPALES DE SAN MIGUEL EL ALTO LE RETENGA EL 2 DOS AL MELAR DEL IMPORTE DE LAS MISMAS, MONTO QUE SERA DEDICADO A LA CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO DE LOS TRABAJADORE$ EN LOS

)

TERMINOS DEL CONVENIO FIRMADO EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 1983 ENTRE LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (C.M.I.C.) Y EL EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO. ADEMÁs "EL CONTRATISTA" CONVIENE EXPRESAMENTE Y OTORGA SU CONCENTIMINETO PARA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE LE HAGA LA SIGUIENTE RETENCIÓN: DEL 5 CINCO AL MILLAR DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACI~N, PARA CUMPLIR CON EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS EN VIGOR, POR CONCEPTO DE DERECHOS DE IN$PECCION, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS POR LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA, SEGÚN LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 37, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA FEDERAL. MISMOS, QLTE SERÁN ENTERADOS A LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE JALISCO, CON BASE EN EL ACUERDO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRO EL EJECUTIVO FEDERAL Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO EL 10 DE AGOSTO DE 2001.

L?

D É C I M ~ NOVENA.- ENTREGA-RECEPCIÓN.-POSTERIOR A LA VERIFICACION FISICA EN EL SITIO DE LA OBRA, AS1 COMO CUMPLIMIENTO FINANCIERO DE LOS TRABAJOS, SE LEVANTARA ACTA DE ENTREGA-RECEPCION EN LA CUAL SE ESTABLECERA QUE EL

FISICO-FINANCIERO DE LA OBRA SUJETA DE ESTE CONTRATO, SE ENCUENTRA AL 100 % DE SU EJECUCION, POR LO QUE SE RUBRICARA EN EL MISMO PROEMIO, LA

?

PARTE DE "EL AYUNTAMIENTO" COMO RECEPTOR, Y DE "EL CONTRATISTA" COMO EL . EMISOR, HACIENDO CONSTANCIA DE QUE LOS TRABAJOS DE OBRA SE ENCUENTRAN TOTALMENTE CONCLUIDOS Y EJECUTADOS, DEBIENDO PROCEDER A LA PRESENTACION DE LA ULTIMA ESTIMACION FINIQUITO POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" ANTE HACIENDA

I

MUNICIPAL PARA SU LIQUIDACION.

)

VIGÉSIMA.- FINIOUITO.- PRESENTADO EL ULTIMO AVANCE DE LOS TRABAJOS O FINIQUITO, SE DEBERÁ ENTREGAR Y FIRMAR DE CONFORMIDAD DE "LAS PARTES9' CARTA FINIQUITO EN LA QUE SE ESTABLEZCA QUE TANTO "EL AYUNTAMIENTO" COMO "EL CONTRATISTA", RUBRICAN LA SATISFACCI~~V DE LA OBRA TERMINADA, Y NO SE TIENE PAGO ADEUDADO O TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR, DANDO LA FORMALIDAD DE OBRA ENTREGADA, PAGADA Y CONCLUIDA.

VIGÉSIMA PRIMERA.-VIC~S OCULTOS.- CUANDO APARECIEREN DESPERFECTOS O VICIOS DE LA OBRA DENTRO DEL AÑO SIGUIENTE A LA FECHA DE SU RECEPCION "EL H.

AYUNTAMIENTO" ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION INMEDIATA, LO QUE HARA

"ELCONTRATISTA" POR SU CUENTA Y SIN TENER DERECHO A RETRIBUCION POR ELLO. $1

Presidencia Municipal, Portal Independencia No 04. Tel. (347) 7 88 20 40 San Miguel El Alto, Jalisco

,y

I

(10)

CONTRATO NO. OPM-CONT-SANA-009 _\

"EL CONTRATISTA" NO ATENDIERE LOS REQUEIUMIENTOS EN UN PLAZO DE 10 DIAS HABILES, "EL H. AYUNTAMIENTO", PODRA, CON CARGO A "EL CONTRATISTA"

ENCOIVENDAR LOS TRABAJOS A UN TERCERO O EFECTUARLOS DIRECTAMENTE Y HARA EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA PARA TAL EFECTO NI LAS LIQUIDACIONES PARCIALES O EL PAGO TOTAL DE LA OBRA AUNQUE ESTA HAYA SIDO RECIBIDA Y APROBADA, EXIME A

"

^EL

CONTRATISTA " DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE PUDIERE INCURRIR POR VICIOS OCULTOS QUE DESPUES RESULTEN Y QUE PROVENGAN POR DEFECTOS DE LA CONSTRUCCION, O MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS Y POR LO TANTO "EL H. AYUNTAMIENTO", SE RESERVA EL DERECHO DE RECLAMAR LA INDEMNIZACION POR DICHOS CONCEPTOS AS1 COMO POR LA OBRA FALTANTE O MAL EJECUTADA, EN CUALQUIER MOMENTO.

VIGESIMA SEGUNDA.-REPARACIONES.- CUANDO LAS OBRAS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO O CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DE

"EL H. AYUNTAMIENTO" ESTE ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION INMEDIATA CON LAS OBRAS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIAS LOS CUALES HARA POR SU CUENTA

"EL CONTRATISTA" SIN QUE TENGA DERECHO DE RETRIBUCION ALGUNA; EN ESTE CASO

"EL H. AYUNTAMIENTO" SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LAS OBRAS CONTRATADAS EN TANTO NO SE LLEVEN A CABO DICHOS TRABAJOS, Y SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SEÑALADO PARA LA TERMINACION DE LAS OBRAS.

\>

- VIGÉSIMA TERCERA.- SEGURIDAD DE LA OBRA.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A

J ADOPTAR PARA LA PREVISION DE RIESGOS PRESENTES O FUTUROS CON MOTIVO DE LA A EJECUTAR, A INSTALAR A SU COSTA LOS ANUNCIOS, AVISOS, SEÑALES Y

1

PREVENTIVAS Y DE ORIENTACION QUE SE REQUIERAN PARA EVITAR LOS RIESGOS QUE SE

:3

CORRAN POR LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN, DE CAUSARSE CUALQUIER SINIESTRO SERA

i.

SUFRAGADA LA RESPONSABILIDAD POR EL PROPIO CONTRATISTA.

d

VIGÉSIMACUARTA.- DAÑOS A TERCEROS.- "EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO

-

RESPONSABLE DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE CON MOTIVO DE LA OBRA SE CAUSEN A "EL H. AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS DISPOSICIONES DADAS POR ESTA O POR LAS VIOLACIONES A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES.

VIGESIMA QUINTA.- PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO.- "EL CONTRATISTA" QUE NO CONCLUYA LA OBRA CONTRATADA EIV LA FECHA SEÑALADA EN EL PROGRAMA DE EJECUCI~N, CONFORME A LA CLAUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO, CUBRIRÁ ^--/

TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE TERNIINACIÓN SEIYALADA EN EL PROGRAMA, LO ANTERIOR CON BASE A EN BASE A LA SIGUIENTE FORMULA:

f

SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO: = 0.15X(IC-IE).

1

o

Presidencia Municipal, Portal Independencia N o 04. Tel. (347) 7 88 20 40 San Miguel El Alto, Jalisco

"1 l N CARIERNA P A N CEhlTlnA UI INRAIIIA"

(11)

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO.

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

\h

VIGÉSIMA SEXTA.- PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA.- ADEMÁS DE LA PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO, SE APLICARA UNA SANCIÓN POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS CONCLUIDOS QUE SE IRA INCREMENTANDO EN LA MEDIDA EN QUE "EL CONTRATISTA^ NO ENTREGUE TOTALNIENTE CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, DICHA SANCIÓN

1

SE CALCULARA SEGÚN LA SIGUIENTE FoRMLnA:

SANCIÓN POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS CONCLUIDOS: =O.lSX(IC-IE)X(FTR- FTA)/30

IC= INVERSI~N CONTRATADA

IE= INVERSIÓN EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA.

FTR=FECHA DE TERMINACI~N REAL DE LOS TRABAJOS.

FTA=FECHA DE TERMTNACIÓN AUTORIZADA DE LOS TRABAJOS.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PENA POR ATRASO EN FINIQUITO.-"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR LA DOCUMENTACI~N COMPLETA DE FINIQUITO DE LA CONCLUSI~N DE LOS TRABAJOS A LA DIRECCIÓN DE CONTROL DE OBRA PUBLICA A MAS TARDAR 30 D' NATURALES A LA FECHA AUTORIZADA DE TERMINACIÓN. EN CASO CONTRARIO SE CONSIDERADO EN ESTADO DE MORA PARA NUEVOS CONTRATOS. LA PRESENTACIÓN

/ DE FINIQUITOS CAUSA GRAVE PERJUICIO EN LA CUENTA PUBLICA Y SE CORRE EL RIESGO DE

1

LA CANCELACIÓN DE LOS RECURSOS PARA PAGO.

PARA DETERMINAR LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, QUE A JUICIO DE "EL H. AYUNTAMIENTO", NO SEA IMPUTABLE A

"EL CONTRATISTA".

i

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS APLICACIONES DE LAS PENAS SEÑALADAS ANTERIORMENTE

"EL H. AYUNTAMIENTO^^ PODRÁ EXIGIR EL CUMPLIMIENTO FORZOSO DEL CONTRATO, O

I HACERLO EJECUTAR POR UN TERCERO CON CARGO TOTAL A "EL CONTRATISTA".

(i

VIGÉSIMA OCTAVA.- SUSPENSI~N DE LA OBRA.- "EL H. AYUNTAMIENTO^^ P SUSPENDER TEMPORAL O DEFINITNAMENTE LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE CONTRATO, EN CUALQUIER ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE DANDO AVISO POR ESCRITO

"EL CONTRATISTA", CON 05 CINCO DIAS HABILES DE ANTICIPACION; CUANDO SUSPENSION SEA TEMPORAL, "EL H. AYUNTAMIENTO" INFORMARA A "EL CONTRATIST LA DURACION APROXIMADA DE LA SUSPENSION Y EL PROGRAMA SE MODIFICARA POR EL PLAZO CORRESPONDIENTE.

Presidencia Municipal, Portal Independencia No 04. Tel. (347) 7 88 20 40 San Miguel El Alto, Jalisco

"1 IN GnRIFRNn CnN SFNTlnn HIIMANO"

(12)

\

CUANDO LA SUSPENSION SEA DEFINITIVA SERA RESCINDIDO EL CONTRATO CUBRIÉNDOSELE A "EL CONTRATISTA", PREVIA ESTIMACION, EL IMPORTE DE LA OBRA QUE HAYA REALIZADO; Y SERA RESPONSABLE POR LA OBRA EJECUTADA EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA NOVENA.

CUANDO "EL H. AYUNTAMIENTO" DETERMTNE SUSPENDER LAS OBRAS Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A LO PACTADO, EN ESTE CASO SE CUBRIRA A "EL CONTRATISTA" EL IMPORTE DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y ADEMAS DAÑOS Y PERJLTICIOS QUE LE OCASIONE DICHA

)

SUSPENSION.

\

LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL PRESENTE CONTRAT

PODRA SER RESCINDIDO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, Y AL RESPECTO ACEPTAN CUANDO SEA "EL H. AYUNTAMIENTO" EL QUE DETERMINE RESCINDIRLO, DICHA RESCI OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL; SI ES "EL CONTRATISTA" QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE LOS TRIBUNALES EN ESTA CKTDAD DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO, Y OBTENGA LA DECLARACI~N CORRESPONDIENTE.

TRIGÉSIMA.- CAUSAS DE RESCISION.- LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A LA RESCISION POR PARTE DE "EL H. AYUNTAMIENTO", SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL, SON LAS QUE A CONTINUACION SE SEÑALAN:

1.- SI "EL CONTRATISTA" NO INICIA O TERMINA LOS TRABAJOS OBJETO DE EST

-

CONTRATO EN LA FECHA SEÑALADA.

J

\

1 ⁽¹

^2.-SI SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARARW REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS QLE HUBIERE SIDO RECHAZADA POR ESCRITO POR "E

H. AYUNTAMIENTO".

8

3.- SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO, NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR ESCRITO POR "EL H.

-!

AYUNTAMIENTO".

I

4.- SI NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO, A JUICIO DE

\

l AYUNTAMIENTO". ''EL

1

5.- SI SE DECLARA EN QUIEBRA O SUSPENSIÓN DE PAGOS O SI HACE CESION DE BIENES EN FORMA QUE AFECTE A ESTE CONTRATO, O POR LA FALTA DE PAGO DE

PRESTACIONES SOCIALES, SINDICALES Y LABORALES DE CUALQUIER ÍNDOLE.

6.- SI SUBCONTRATA O CEDE LA TOTALIDAD O PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, O LOS DERECHOS DERIVADOS DEL MISMO, SIN EL CONSENTIMIENTO DE "EL H. AYUNTAMIENTO".

Presidencia Municipal, Portal Independencia N" 04. Tel. (347) 7 88 20 40 l2

San Miguel El Alto, Jalisco

"l l N C n R I F R N n C n N C F N T l n n MI I M A N n "

(13)

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO.

DIRECCIÓN DE OBRAS P ~ B L I C A S MUNICIPALES

CONTRATO NO. OPM-CONT-SANA-009

7.- SI "EL CONTRATISTA" NO DA A "EL H. AYUNTAMIENTO" Y A LAS INSTITUCIONES OFICIALES QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR. LAS FACILIDADES Y DATOS

NECESARIOS PARA INSPECCI~N, VIGILANCIA Y SUPERVISI~N DE LOS MATERIALES, TRABAJOS

P

^\

Y OBRAS. ^\

8.- SI REDUCE SU CAPITAL CONTABLE EN FORMA NOTABLE QUE A JUICIO DE "EL H.

AYUNTAMIENTO" NO GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ESTE CONTRATO.

9.- CUANDO "EL CONTRATISTA" ACUMULE LJN 25% DE ATRASO EN EL AVANCE DE LOS SERVICIOS.

10.- EN GENERAL, POR CUALQUIER OTRA CAUSA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA"

SIMILAR A LAS ANTES EXPRESADAS

TRIGÉSIMA PRIMERA.- PAGO POR RESCISI~N.- SI "EL H. AYUNTAMIENTO^ OPTA POR LA RESCISION, "EL CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A PAGAR POR CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL QUE PODRA SER A JUICIO DE "EL H.

AYUNTAMIENTO", HASTA EL MONTO DE LA GARANTIA OTORGADA.

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- D E D U C C I ~ N DE ADEUDOS.- SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS Y , EFECTUARSE LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE EXISTIERAN DEDUCTIVAS O CUALQUIER j OTRA OBLIGACION O RESPONSABILIDAD PARA CON "EL H. AYUNTAMIENTO", A CARGO DE

"EL CONTRATISTA", EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES CUBRÍRSELE POR TRABAJOS EJECUTADOS Y, SI NO FUEREN SUFICIENTES SE HARA

2

LA FIANZA OTORGADA POR ESTOS CONCEPTOS POR "EL CONTRATISTA".

TRIGÉSIMA TERCERA.- REINTEGRO DE ANTICIPO.-NO APLICA.

TRIGÉSIMA CUARTA.- DISPOSICIONES LEGALES.- "LAS PARTES" CONVIENEN QUE PARA

--

TODO LO PREVISTO Y NO PREVISTO EN EL PRESENTE CONTRATO, ESTARAN A LO DISPUESTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO Y DEMAS DISPOSICIONES RELATIVAS APLICABLES.

TRIGÉSIMA QUINTA.- AUSENCIA DE VICIOS Y COMPETENCIA.-EN EL OTORGAMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO NO EXISTE DOLO, ERROR, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO QUE PUDIERA N A L I D A R L O , ESTANDO CONFORMES "LAS PARTES" A SOMETERSE PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATOYA LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES EN ESTA CIUDAD DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL..

TRIGÉSIMA SEXTA.- REGISTRO DE LA OBRA.- SERÁ OBLIGACION DE "EL CONTRATISTA", REGISTRAR LA OBRA EJECUTADA ANTE LAS AUTODADES RESPECTIVAS, ENTREGÁNDOLE

"1 IN C n R I F R N n CAN SFNTlnn U1 IMANn"

(14)

COPIA DEL PROYECTO DE LA O B M , DATOS DE IDENTIFICACIÓN FISCAL DE LA EMPRESA Y TODOS AQUELLOS QUE LE SOLICITE LA AUTORIDAD COMPETENTE P A M EL CASO.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y ENTEMDAS "LAS PARTES" DE SU ALCANCE, LO RATIFICAN Y FIRMAN EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL. EL DIA15QUINCEDE

H. Ayuntamiento -RIO GENERAL DEL H.

San Miguel d M, WW.AYUNTAMIENT0 SECRETARIA GENERAL

DIRECTOR DE OBRAS P Ú B L I ( ? ! ~ ~ ~ ~ '

DIRECCION MUNICIPAL DE 3!3SAS PUSLICAS

"EL CONTRATISTA ^"

L

"CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA 2500 S.A. DE C.V.", REPRESENTADA POR EL C. RODOLFO GREGORIO CUEVAS BARRA

"l lN GnRIFRNn CnN SFNTlnn MI IMANnyy