Ficha Informativa de Proyecto 2015

(1)

SRI - Servicio de Rentas Internas - Subdirección General de Desarrollo Organizacional

Dirección Nacional Administrativa - Financiera

Departamento Administrativo

PROYECTO:

K001

SRI-PRYI - Mejoramiento de la infraestructura institucional SRI Etapa 2 - Postulado

2010 - Ejecución 2011

Líder del Proyecto: Páez Delgado, Christian Rubén (crpaez@sri.gob.ec) Patrocinador Ejecutivo: Zumárraga Marroquín, Richar

Patricio

Programas Relacionados: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL SRI ETAPA 2, Provincia - Chimborazo, Provincia - Pichincha, Provincia - Santa Elena, Provincia - Sto. Domingo de los Tsachilas, SECTOR POLÍTICA ECONÓMICA, SRI -PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Titular: Aguilar Veintimilla, Ximena Maritza

Prioridad: 0

Tipo de Proyecto: Comercial Retorno Económico: 0.00

CUP: 81350000.880.6255 TIR: 42.00 %

Objetivos Operativos: 1 VAN: 828,142.62

Viabilidad Técnica: Alta Estimado Al Fin Del Proyecto: 3,354,687.96 Localidad de Gestión: Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio - Fecha de Fin: 01/01/2011 - 29/06/2015 Fecha de última actualización: 05/03/2015 Fecha de Fin Base: 28/03/2015

Modificado por: Páez Delgado, Christian Rubén Fecha del siguiente Hito: 29/06/2015

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Para poder aplicar las estrategias adecuadas y orientadas a los objetivos organizaciones, además de buscar satisfacer la demanda de atención presencial al contribuyente en las agencias y ventanillas instaladas para el efecto, se requiere la adecuación y creación de infraestructura física que permita contar con espacios organizados, adecuados y profesionalmente diseñados donde los funcionarios puedan ejecutar sus actividades regulares.

Esto pemitirá en parte, soportar el crecimiento sustancial de las operaciones, lo cual se refleja en la recaudación y paralelamente en el incremento sostenido del nivel de transaccionalidad, tanto en gestión tributaria, como a los demás procesos de apoyo.

PRODUCTO:

* Reforzamiento estructural del edificio de la Dirección Provincial de Santa Elena * Bodega de bienes incautados y archivo documental en la ciudad de Riobamba. * Ampliación y remodelación de la Agencia Norte de la ciudad de Quito.

* Bodega de bienes incautados y archivo documental en la ciudad de Santo Domingo. ALCANCE:

El proyecto contemplaba la ejecución de cuatro componentes: Agencia La Libertad: Proyecto concluido marzo/2012. Bodega de Riobamba: Proyecto concluido marzo/2012.

Agencia Norte: Proyecto concluido, en fase de cierre de proyecto. Santo Domingo: Proyecto pendiente de ejecución.

SANTO DOMINGO:

El incumplimiento del régimen de transportación de mercaderías, obliga a la ejecución de operativos de control, que permitan identificar el origen lícito de las mercaderías en tránsito, a fin de controlar e impedir dos tipos de evasión tributaria: el uno referido al aprovisionamiento de mercaderías sin comprobantes de venta autorizados, y el segundo referido al contrabando, lo cual deriva en la

(2)

DATOS GENERALES

Descripción

disminución de ingresos tributarios al Estado, propiciando además el irrespeto de la normativa por falta de una percepción de riesgo en la ciudadanía.

De acuerdo al reporte histórico de prevención de infracción de transportistas, se ha evidenciado un mejoramiento en el nivel de cumplimiento respecto del uso de guías de remisión. Sin embargo el nivel de incumplimiento del Régimen de Traslado de Bienes es de 25,62%, lo cual requiere implementar estrategias de control para transparentar el aprovisionamiento de mercadería nacional e internacional, y sus respectivos operativos de control, que resulta en mercadería incautada.

Actualmente se cuenta con el terreno en donde se realizará la construcción de las Bodega pero dado que no se tiene presupuesto asignado para iniciar con los trabajos, el espacio se deteriora en época de invierno causando gastos adicionales de mantenimiento y limpieza de la maleza. .

LINEA BASE:

Considerando que el dimensionamiento de la bodega depende de la gestión tributaria, y en especial al incumplimiento del Régimen de Traslado de Bienes, se analizó el porcentaje de incumplimiento en carretera obteniendo los siguientes datos:

PREVENCIÓN DE TRANSPORTISTAS 2013 Transportistas 2285 Con carga 1335 Con sustento 993 Sin sustento 342 Sin carga 950 % DE INCUMPLIMIENTO 25,62% OBJETIVO GENERAL:

Mejorar de manera integral la infraestructura física para la ejecución de las actividades propias de la institución y paralelamente para brindar un espacio apropiado para que los funcionarios desempeñen sus funciones.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

* Contar con infraestructura física que permita soportar el crecimiento permanente tanto en operaciones como en recursos humanos y de la misma forma, contar con los espacios físicos que permitan procurar al contribuyente accesibilidad, cercanía y disponibilidad de los servicios tributarios que requiera..

Beneficios Cualitativos

A fin de perseguir los objetivos para los que fue creado y las metas planteadas para la institución, el SRI requiere sostener su crecimiento apalancándose en la ampliación de servicios y de canales orientados al contribuyente, la difusión de la cultura tributaria, intensificación del control tributario y la generación de riesgo, lo cual implica también la adquisición, construcción y equipamiento de infraestructura física, acorde a los requerimientos y necesidades de distintas zonas geográficas en todo el país.

Tipo de Beneficiario

*Contribuyentes

*Servidores del Servicio de Rentas Internas

Restricciones

TIEMPO:

El proyecto tiene una duración de 4 años. COSTO:

El presupuesto total para la ejecución del proyecto USD 2,311,000.41 ALCANCE:

Los proyectos deberán ejecutarse de acuerdo a los estudios y diseños aprobados, en cumplimiento a las especificaciones técnicas planteadas.

RECURSOS:

No contar con los recursos necesarios en el momento oportuno de ejecución.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

(3)

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

Transcurrido: 92.87 %

Fecha de Inicio: 01/01/2011 Fecha de Fin: 29/06/2015

Porcentaje de Avance

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Avance programado acumulado

96 % 97 % 98 % 99 % 100 % 100 % Avance real acumulado

Estado 2015

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última actualización

FEBRERO 2015:

1.Bodega ocupada por parte de la Dirección Provincial de Santo Domingo.

2. Visitas periódicas del Administrador de Contrato, sin observaciones. (Asociación hito 70)

Páez Delgado, Christian Rubén

05/03/2015 -03:32 PM ENERO 2015:

1. Inicio de ocupación de bodega. (Asociación hito 69) 2. Inauguración oficial y entrega a Zonal. (Asociación hito 69)

12/02/2015 -04:17 PM DICIEMBRE 2014:

1. Solicitud de pago planilla No. 4 del Administrador de contrato aprobada. (Asociación hito 66) 2. Solicitud proceso recepción provisional aprobado. (Asociación hito 67)

3. Solicitud de pago planilla No. 5 del Administrador de contrato aprobada. (Asociación hito 68) 4. Acta entrega recepción provisional firmada. (Asociación hito 69)

05/01/2015 -06:25 PM

NOVIEMBRE 2014:

1. Solicitud de pago planilla No. 3 del Administrador de contrato aprobada. (Asociación hito 65) 2. Informe de fiscalización planilla No. 2 aprobado. (Asociación hito 65)

3. Actividades realizadas (Asociación hito 65):

.Derrocamiento mampostería de ladrillo/bloque, sin desalojo. .Estructura metálica.

.Mampostería

.Enlucido vertical incluye andamios, filos, fajas, bordes, medias cañas. .Enlucido horizontal incluye andamios, filos, fajas, bordes, medias cañas. .Impermeabilización con lámina asfáltica con protección de aluminio. .Instalación de tubería para aguas servidas y lluvias.

.Panel metálico doble para cubierta con aislamiento en base de lana de vidrio termoacústico prepintado. Páez Delgado, Christian Rubén 03/12/2014 -03:28 PM OCTUBRE 2014:

1. Solicitud de pago planilla No. 2 del Administrador de contrato aprobada. (Asociación hito 64) 2. Informe de fiscalización planilla No. 2 aprobado. (Asociación hito 64)

3. Actividades realizadas (Asociación hito 64):

.Fundición de losas, vigas de cimentación, columnas de planta baja, columnas de planta alta. .Armado estructural de vigas planta baja y planta alta.

.Armado estructural de losa de entrepiso. .Instalación de tubería para conexiones eléctricas. .Nivelación y paleteado de hormigón en losas. .Prefabricación de estructura metálica.

04/11/2014 -04:47 PM

SEPTIEMBRE 2014:

1. Solicitud de pago de Administrador de contrato aprobada. (Asociación hito 63) 2. Informe de fiscalización aprobado. (Asociación hito 63)

01/10/2014 -04:06 PM

(4)

3. Actividades realizadas: rotura de estructuras adyacentes a la obra, excavación de suelo, mejoramiento de piso, fundición de contrapisos, colocación de hierro en losa de cimentación, colocación de armaduras para columnas. (Asociación hito 63).

AGOSTO 2014:

1.Resolución de adjudicación firmada por la Jefe Administrativa Financiera de la Dirección Regional Norte. (Asociación hito 60)

2.Contrato de obra elaborado, aprobado, y firmado. (Asociación hito 62)

3.Inicio de actividades de obra: Excavación, cimentación y armado de columnas (Asociación hito 62). Páez Delgado, Christian Rubén 08/09/2014 -03:12 PM JULIO 2014 SANTO DOMINGO:

1.- Se obtienen los dictámenes favorables y se realiza la reasignación presupuestaria requerida, a fin que la Dirección Regional Norte pueda realizar el proceso de contratación.

2.- Se publican los pliegos del proceso "CONSTRUCCION DE BODEGA PARA BIENES INCAUTADOS Y ARCHIVO DOCUMENTAL PARA LA SEDE DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL SRI EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO" con código MCO-SRIPSD-001-2014. Hito Relacionado 59. Páez Delgado, Christian Rubén 05/08/2014 -12:05 PM JUNIO 2014: SANTO DOMINGO:

1. Siguiendo las directrices de la SENPLADES se postuló el proyecto, nuevamente, a fin de poder actualizar el dictamen favorable.

Páez Delgado, Christian Rubén 24/07/2014 -08:18 AM MAYO 2014: SANTO DOMINGO:

1. El SECOB responde que la obra puede ser contratada directamente por el SRI.

2. En espera de la disponibilidad presupuestaria para poder iniciar el proceso de contratación. (Los Directores Nacionales, están realizando el analisis para poder financiar con el presupuesto del Proyecto de Manta que no se va a devengar, adicionalmente se espera del SECOB el presupuesto final de obra, para poder realizar la asignación de fondos)

Páez Delgado, Christian Rubén 10/06/2014 -08:21 AM ABRIL 2014: SANTO DOMINGO:

1. Siguen en reuniones con los Directivos del SECOB para obtener la respuesta favorable para que la construcción de la Bodega sea por parte del SRI.

2. En espera de la disponibilidad presupuestaria para poder iniciar el proceso de contratación.

Páez Delgado, Christian Rubén 09/05/2014 -06:00 PM MARZO 2014: SANTO DOMINGO:

1. Se han realizado acercamientos con los Directivos del SECOB para obtener la respuesta favorable para que la construcción de la Bodega sea por parte del SRI.

2. En espera de la disponibilidad presupuestaria para poder iniciar el proceso de contratación.

Páez Delgado, Christian Rubén 01/04/2014 -09:03 AM FEBRERO 2014: SANTO DOMINGO:

1.Se ha realizado la consulta al SECOB para que el SRI pueda realizar la ejecución directa de la obra, se está a la espera de la respuesta oficial del SECOB.

2.En espera de la disponibilidad presupuestaria para poder iniciar el proceso de contratación.

Páez Delgado, Christian Rubén 11/03/2014 -08:33 AM ENERO 2014: SANTO DOMINGO:

1. En reuniones mantenidas con funcionarios del SECOB se acordó que el proyecto de Santo Domingo puede ser contratado directamente por el SRI, en ese sentido y una vez que se realizaron las observaciones solicitadas, se está esperando la disponibilidad presupuestaria para poder inciar el proceso de contratación.

Páez Delgado, Christian Rubén 31/01/2014 -09:21 AM DICIEMBRE 2013: SANTO DOMINGO

1. Al momento se encuentra realizando las observaciones realizadas por el SECOB.

Páez Delgado, Christian Rubén 06/01/2014 -05:46 PM NOVIEMBRE 2013: SANTO DOMINGO

1. A fin de cumplir con el Decreto Presidencial, en el cual las obras de inversión pública, de la administración que así lo requieran, enviarán los proyectos de inversión para la ejecución en el SECOB, y dentro del acuerdo marco de cooperación entre el SRI y el SECOB, se envió el proyecto para la respectiva validación, a lo cual respondió el SECOB con algunas observaciones y las mismas se están solventando a fin de volver a presentar en el SECOB.

Páez Delgado, Christian Rubén 02/12/2013 -04:36 PM OCTUBRE 2013: SANTO DOMINGO: Páez Delgado, Christian Rubén 28/11/2013 -12:46 PM

(5)

1.- Se cuenta con el informe de viabilidad técnica de parte del MIDUVI, INOMBILIAR, No se cuenta con disponibilidad presupuestaria para poder iniciar el proceso precontractual. En conjunto con la Dirección de Planificación se postuló nuevamente el proyecto para aval del Ministerio Coordinador de la Política Económica. El proyecto se envío a la SENPLADES para la respectiva aprobación.

AGENCIA NORTE:

Proyecto finalizado, Hito Relacionado 57. RIOBAMBA:

Proyecto finalizado, Hito Relacionado 51. LA LIBERTAD:

Proyecto finalizado, Hito Relacionado 50. SEPTIEMBRE 2013:

AGENCIA NORTE: La obra se inauguró en Enero del 2013, el proyecto se encuentra en periodo de garantía técnica por parte del contratista de la Obra. Se realizaron las visitas de inspección y definieron las observaciones previas la entrega recepción definitiva. Se están realizando las correcciones del caso y se espera realizar la entrega recepción en el mes de octubre. SANTO DOMINGO: Se cuenta con el informe de viabilidad técnica de parte del MIDUVI, INOMBILIAR, No se cuenta con disponibilidad presupuestaria para poder iniciar el proceso precontractual. En conjunto con la Dirección de Planificación se postuló nuevamente el proyecto para aval del Ministerio Coordinador de la Política Económica.

RIOBAMBA: Proyecto finalizado. LA LIBERTAD. Proyecto finalizado.

04/10/2013 -04:34 PM

AGOSTO 2013:

AGENCIA NORTE: La obra se inauguró en Enero del 2013, el proyecto se encuentra en periodo de garantía técnica por parte del contratista de la Obra. El periodo de garantía dura hasta Agosto de 2013. Se realizaron las visitas de inspección y definieron las observaciones previa la entrega recepción definitiva.

SANTO DOMINGO: Se cuenta con el informe de viabilidad técnica de parte del MIDUVI, INOMBILIAR, No se cuenta con disponibilidad presupuestaria para poder iniciar el proceso precontractual. En conjunto con la Dirección de Planificación se postuló nuevamente el proyecto para aval del Ministerio Coordinador de la Política Económica.

04/09/2013 -04:17 PM

JULIO 2013:

AGENCIA NORTE: La obra se inauguró en Enero del 2013, el proyecto se encuentra en periodo de garantía técnica por parte del contratista de la Obra. El periodo de garantía dura hasta Agosto de 2013. Se realizaron las visitas de inspección para definir si hay observaciones en la fase de entrega recepción, a lo cual la Fiscalización indica que hay pequeños trabajos que deben realizarse, y sugiere dar un plazo para el cumplimiento de dichas observaciones. SANTO DOMINGO: Se cuenta con el informe de viabilidad técnica de parte del MIDUVI, INOMBILIAR, No se cuenta con disponibilidad presupuestaria para poder iniciar el proceso precontractual. En conjunto con la Dirección de Planificación se postuló nuevamente el proyecto para aval del Ministerio Coordinador de la Política Económica, se realizaron observaciones al documento. RIOBAMBA: Proyecto finalizado. LA LIBERTAD. Proyecto finalizado.

04/09/2013 -04:11 PM

AGOSTO 2013:

AGENCIA NORTE: La obra se inauguró en Enero del 2013, el proyecto se encuentra en periodo de garantía técnica por parte del contratista de la Obra. El periodo de garantía dura hasta Agosto de 2013. Se realizaron las visitas de inspección para definir si hay observaciones en la fase de entrega recepción, a lo cual la Fiscalización indica que hay pequeños trabajos que deben realizarse, y sugiere dar un plazo para el cumplimiento de dichas observaciones.

SANTO DOMINGO: Se cuenta con el informe de viabilidad técnica de parte del MIDUVI, INOMBILIAR, No se cuenta con disponibilidad presupuestaria para poder iniciar el proceso precontractual. En conjunto con la Dirección de Planificación se postuló nuevamente el proyecto para aval del Ministerio Coordinador de la Política Económica, se realizaron observaciones al documento.

06/08/2013 -05:37 PM

JUNIO 2013:

AGENCIA NORTE: La obra se inauguró en Enero del 2013, el proyecto se encuentra en periodo de garantía técnica por parte del contratista de la Obra. El periodo de garantía dura hasta Agosto de 2013.

RIOBAMBA: Proyecto finalizado.

02/07/2013 -12:22 PM

(6)

LA LIBERTAD. Proyecto finalizado.

SANTO DOMINGO: Se cuenta con el informe de viabilidad técnica de parte del MIDUVI, INOMBILIAR, No se cuenta con disponibilidad presupuestaria para poder iniciar el proceso precontractual.

MAYO 2013:

AGENCIA NORTE: La obra se inauguró en Enero del 2013, el proyecto se encuentra en periodo de garantía técnica por parte del contratista de la Obra. El periodo de garantía dura hasta Agosto de 2013.

SANTO DOMINGO: Se cuenta con el informe de viabilidad técnica de parte del MIDUVI, INOMBILIAR, No se cuenta con disponibilidad presupuestaria para poder iniciar el proceso precontractual.

06/06/2013 -02:01 PM

ABRIL 2013:

AGENCIA NORTE: La obra se inauguró en Enero del 2013, el proyecto se encuentra en periodo de garantía técnica por parte del contratista de la Obra.

SANTO DOMINGO: Se cuenta con el informe de viabilidad técnica de parte del MIDUVI. Se solicita a la Oficina de Proyectos la gestión respectiva para seguir con la solicitud de disponibilidad presupuestaria, y seguir con la gestión en la SENPLADES.

03/05/2013 -01:21 PM

MARZO 2013:

AGENCIA NORTE: El Proyecto se encuentra en periodo de garantía técnica por parte del contratista de la Obra.

SANTO DOMINGO: El Proyecto se encuentra suspendido hasta obtención de recursos para la ejecución. SENPLADES solicitó el informe de viabilidad técnica de parte del MIDUVI, el cual realizó observaciones al proyecto. Se está actualizando el proyecto según las observaciones realizadas.

26/03/2013 -12:11 PM

FEBRERO 2013:

AGENCIA NORTE: La inauguración de la Agencia se lo realizó el día 14/01/2013 con la participación del Director General. Se encuentra en periodo de garantía técnica.

SANTO DOMINGO: Proyecto se encuentra suspendido hasta obtención de recursos para la ejecución.

RIOBAMBA: Problemas con la liquidación económica del contrato no permiten la firma de acta entrega recepción definitiva.

11/03/2013 -09:20 AM

ENERO 2013:

AGENCIA NORTE: Se realizó la habilitación completa de la Agencia y el funcionamiento de todos los sistemas. La inauguración de la Agencia se lo realizó el día 14/01/2013 con la participación del Director General. Se encuentra en ejecución el proceso de entrega recepción provisional con la participación de Contratista y Fiscalización.

SANTO DOMINGO, Proyecto se encuentra suspendido hasta el 2014.

RIOBAMBA: Problemas con la liquidación económica del contrato no permiten la firma de acta entrega recepción definitiva.

04/02/2013 -01:02 PM

DICIEMBRE 2012:

AGENCIA NORTE, Se finalizó con las instalaciones eléctricas asociadas al mobiliario suministrado. Se finalizaron las pruebas generales de los sistemas hidrosanitarios, eléctricos y aire acondicionado. Se solicitó la entrega recepción provisional por parte de la contratista y se inició el proceso respectivo con la fiscalización y supervisión del SRI.

RIOBAMBA, Se finalizaron las observaciones del proceso de entrega recepción definitiva. LA LIBERTAD. Proyecto finalizado.

04/01/2013 -03:39 PM

NOVIEMBRE 2012:

AGENCIA NORTE, Se avanzó con las instalaciones eléctricas asociadas al mobiliario

suministrado. Se realizaron pruebas generales de los sistemas hidrosanitarios, eléctricos y aire acondicionado. Se está ejecutando las actividades descritas en el contrato complementario que incluye: ascensor, protecciones eléctricas.

RIOBAMBA, Se revisaron las observaciones del proceso de entrega recepción y se está elaborando el acta entrega recepción definitiva.

05/12/2012 -09:09 AM

(7)

OCTUBRE 2012: RIOBAMBA, Se resolvieron las observaciones descritas en el acta entrega recepción provisional. LA LIBERTAD. Se firmó acta entrega recepción definitiva. AGENCIA NORTE, Segunda etapa, Carpintería metal/madera, recubrimeintos interiores y exteriores, instalaciones hidrosanitarias, piezas sanitarias, sistema contra incendios, sistema de iluminación, de voz y datos, detección incendios, CCTV, seguridad electronica. SANTO DOMINGO, Proyecto se encuentra suspendido hasta el 2014.

30/10/2012 -12:46 PM

SEPTIEMBRE 2012: RIOBAMBA, En espera de solución o entrega por parte del contratista, de observaciones realizadas en el Acta provisional . LA LIBERTAD. Se firmó acta entrega recepción provisional. AGENCIA NORTE, Segunda etapa, Carpintería metal/madera, recubrimeintos interiores y exteriores, instalaciones hidrosanitarias, piezas sanitarias, sistema contra incendios, sistema de iluminación, de voz y datos, detección incendios, CCTV, seguridad electronica. SANTO DOMINGO, Proyecto se encuentra suspendido hasta el 2014.

AGOSTO 2012: RIOBAMBA, Se firmó acta entrega recepción provisional. LA LIBERTAD. Contratista entregó Planos AS BUILT a satisfacción, en elaboración acta entrega recepción provisional. AGENCIA NORTE, Se autorizó 142 días de ampliación por parte del Director General; Segunda etapa, derrocamientos, movimiento de tierras, trabajos estructurales, mampostería, carpintería metálica - madera, pisos interiores y exteriores, instalaciones

hidrosanitarias, contra incendios, sistema voz y datos. SANTO DOMINGO, Proyecto se encuentra suspendido hasta el 2014.

JULIO 2012: RIOBAMBA, En busca de solución de montacargas dañado. LA LIBERTAD. Contratista entregó correcciones solicitadas de Planos AS BUILT, en proceso de revisión de planos para proceder a firma de acta entrega recepción provisional. AGENCIA NORTE, Segunda etapa, movimiento de tierras, trabajos estructurales, mampostería, pisos interiores y exteriores, instalaciones hidrosanitarias, contra incendios, eléctricas electrónicas, aire acondicionado. SANTO DOMINGO, Proyecto se encuentra suspendido hasta el 2014.

JUNIO 2012: RIOBAMBA, Por firmara acta entrega recepción provisional, en espera de planos AS BUILT, solucionar montacargas dañado . LA LIBERTAD. Por realizar reparaciones menores previa a la firma del acta entrega entrega recepción provisional, en espera de planos AS BUILT. AGENCIA NORTE, Segunda etapa, trabajos de mampostería, enlucidos, hormigones, aluminio y vidrio, aguas servidas, instalaciones eléctricas eléctronicas. SANTO DOMINGO, No se cuenta con disponibilidad presupuestaria. Proyecto no priorizado para el 2013. En estudio su cancelación o congelamiento.

MAYO 2012: RIOBAMBA, Obra concluida, por firmara acta entrega recepción provisional, en espera de planos AS BUILT. LA LIBERTAD. Obra finalizada, por firmar acta entrega entrega recepción provisional en espera de planos AS BUILT. AGENCIA NORTE,Inicio de segunda etapa, movimiento de tierras, mampostería, enlucidos, derrocamientos, desalojos SANTO DOMINGO, Se cuenta con informe técnico favorable de INMOBILIAR , en espera de disponibilidad presupuestaria no asignada.

RESUMEN EJECUTIVO DE PRIMER CUATRIMESTRE 2012 EN ARCHIVO ANEXO RESUMEN EJECUTIVO DE TODO EL 2011 EN ARCHIVO ANEXO

30/10/2012 -12:35 PM

Problemas cerrados: 4

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO Riesgo Fecha de

última actualización

Responsable Probabilidad Impacto Calificación Acciones Cerradas /

Totales

1 5- PROYECTO. Técnico.

La aparición de observaciones en el periodo de garantía CAUSARÍA retraso en la entrega recepción definitiva.

12/02/2015 Javier Agustín Pais Cedeño

30 % 30 9 0/0

(8)

LOCALIDADES

Localidad de Impacto

1 Zona 3 - Centro > Chimborazo > Riobamba

2 Zona 4 - Pacífico > Santo Domingo de los Tsachilas > Santo Domingo 3 Zona 5 - Litoral > Santa Elena > La Libertad

4 Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito

HITOS

Hito Categoría Fecha

Comprometida Fecha Estimada Fecha Real A tiempo Hito Cumplido Avance Físico 1 EJECUCIÓN: Estudios terminados-Ampliación Agencia Norte Quito 1-Solicitud de Información 02/01/2011 02/01/2011 Sí 1.65 2 EJECUCIÓN: Estudios terminados-Construcción Bodega Santo Domingo

1-Solicitud de Información 06/01/2011 06/01/2011 Sí 0.3 3 EJECUCIÓN: Estudios terminados-Ampliación La Libertad 1-Solicitud de Información 02/02/2011 02/02/2011 Sí 0.45 4 EJECUCIÓN: Pliegos Publicados-Ampliación La Libertad 1-Solicitud de Información 09/03/2011 09/03/2011 Sí 0.75 5 EJECUCIÓN: Pliegos Publicados-Ampliación Agencia Norte Quito 2-Publicación de Pliegos 11/03/2011 11/03/2011 Sí 2.75 6 EJECUCIÓN: Estudios Terminados-Ampliación Bodega Riobamba 1-Solicitud de Información 28/03/2011 28/03/2011 Sí 0.6 7 EJECUCIÓN: Adjudicación Ampliación La Libertad 1-Solicitud de Información 15/04/2011 15/04/2011 Sí 0.75 8 EJECUCIÓN: Adjudicación Ampliación Agencia Norte Quito 3-Adjudicación 04/05/2011 04/05/2011 Sí 2.75 9 EJECUCIÓN: Contrato Firmado Ampliación La Libertad 1-Solicitud de Información 26/05/2011 26/05/2011 Sí 0.75 10 EJECUCIÓN: Pliegos Publicados Ampliación Bodega Riobamba

1-Solicitud de Información

02/06/2011 02/06/2011 Sí 1.0

11 EJECUCIÓN: Anticipo Pagado Ampliación La Libertad

10/06/2011 10/06/2011 Sí 0.3

12 EJECUCIÓN: Contrato Firmado Ampliación Agencia Norte Quito

3-Adjudicación 24/06/2011 24/06/2011 Sí 2.75

13 EJECUCIÓN: Anticipo Pagado Ampliación Agencia Norte Quito

4-Inicio de Trabajo 09/07/2011 09/07/2011 Sí 1.1

14 EJECUCIÓN: Adjudicación Ampliación Bodega Riobamba

1-Solicitud de Información 12/07/2011 12/07/2011 Sí 1.0 15 EJECUCIÓN: Solicitud de Pago P1 Ampliacion La Libertad 5-Entregables Intermedios 22/07/2011 22/07/2011 Sí 1.25 16 EJECUCIÓN: Contrato Firmado Ampliación Bodega Riobamba

29/07/2011 29/07/2011 Sí 1.0

17 EJECUCIÓN: Anticipo Pagado Ampliación Bodega Riobamba

07/08/2011 13/10/2011 Sí 0.4

18 EJECUCIÓN: Solicitud de Pago P1 Ampliación Agencia Norte Quito

5-Entregables Intermedios

(9)

HITOS

Comprometida Fecha Estimada Fecha Real A tiempo Hito Cumplido Avance Físico 19 EJECUCIÓN: Solicitud de Pago P2 Ampliacion La Libertad 5-Entregables Intermedios 22/08/2011 22/08/2011 Sí 1.25 20 EJECUCIÓN: Solicitud de Pago P1 Bodega Riobamba

18/09/2011 18/11/2011 Sí 2.25

21 EJECUCIÓN: Solicitud de Pago P2 Ampliación Agencia Norte Quito 5-Entregables Intermedios 21/09/2011 21/09/2011 Sí 2.0 22 EJECUCIÓN: Solicitud de Pago P3 Ampliacion La Libertad 5-Entregables Intermedios 22/09/2011 22/09/2011 Sí 1.25 23 EJECUCIÓN: Solicitud de Pago P2 Bodega Riobamba

18/10/2011 18/12/2011 Sí 2.25

18/11/2011 16/01/2012 Sí 2.25

18/12/2011 18/02/2012 Sí 2.25

30 EJECUCIÓN: Solicitud de Pago P5 Ampliación Agencia Norte Quito 5-Entregables Intermedios 21/12/2011 21/12/2011 Sí 2.1 31 EJECUCIÓN: Solicitud de Pago P6 Ampliacion La Libertad 5-Entregables Intermedios 22/12/2011 22/12/2011 Sí 1.25 32 EJECUCIÓN: Solicitud de Recepcion Ampliación Bodega Riobamba

26/12/2011 10/03/2012 Sí 2.0

33 EJECUCIÓN: Solicitud de Pago P6 Ampliación Agencia Norte Quito 5-Entregables Intermedios 21/01/2012 21/01/2012 Sí 2.1 34 EJECUCIÓN: Solicitud de Pago P7 Ampliacion La Libertad 5-Entregables Intermedios 22/01/2012 27/01/2012 Sí 0.5 35 EJECUCIÓN: Solicitud de Pago P7 Ampliación Agencia Norte Quito 5-Entregables Intermedios 21/02/2012 21/02/2012 Sí 2.1 36 EJECUCIÓN: Solicitud de Recepcion Ampliación La Libertad 1-Solicitud de Información 25/02/2012 25/02/2012 Sí 1.5 37 EJECUCIÓN: Solicitud de Pago P8 Ampliacion La Libertad 5-Entregables Intermedios 27/02/2012 27/02/2012 Sí 0.5 38 EJECUCIÓN: Solicitud de Pago P5 Bodega Riobamba

29/02/2012 29/02/2012 Sí 2.25

39 EJECUCIÓN: Acta de Entrega Recepción Provisional Ampliación La Libertad

(10)

HITOS

Comprometida Fecha Estimada Fecha Real A tiempo Hito Cumplido Avance Físico 40 EJECUCIÓN: Solicitud de Pago P8 Ampliación Agencia Norte Quito

21/03/2012 21/03/2012 Sí 2.1

41 EJECUCIÓN: Acta de Entrega Recepción Provisional Ampliación Bodega Riobamba

1-Solicitud de Información 12/04/2012 12/04/2012 Sí 1.0 42 EJECUCIÓN: Solicitud de Pago P9 Ampliacion La Libertad 5-Entregables Intermedios 20/04/2012 20/04/2012 Sí 0.25 43 EJECUCIÓN: Solicitud de Pago P9 Ampliación Agencia Norte Quito

21/04/2012 21/04/2012 Sí 2.1

21/05/2012 21/05/2012 Sí 2.1

21/06/2012 21/06/2012 Sí 2.1

21/07/2012 21/07/2012 Sí 2.1

21/08/2012 21/08/2012 Sí 2.1

21/09/2012 21/09/2012 Sí 2.1

21/10/2012 21/10/2012 Sí 2.1

50 CIERRE: Acta de Entrega Recepción Definitiva Ampliación La Libertad

22/10/2012 22/10/2012 Sí 0.75

51 CIERRE: Acta de Entrega Recepción Definitiva

Ampliación Bodega Riobamba

15/11/2012 15/11/2012 Sí 1.0

20/11/2012 20/11/2012 Sí 2.1

18/12/2012 18/12/2012 Sí 2.1

54 EJECUCIÓN: Solicitud de Recepcion Ampliación Agencia Norte Quito

28/12/2012 28/12/2012 Sí 2.5

15/01/2013 15/01/2013 Sí 2.1

56 CIERRE: Acta de Entrega Recepción Provisional Ampliación Agencia Norte Quito

6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva

28/01/2013 28/01/2013 Sí 2.5

57 CIERRE: Acta de Entrega Recepción Definitiva Ampliación Agencia Norte Quito 9-Entregables Formales 15/10/2013 15/10/2013 Sí 2.5 58 PLANIFICACIÓN: Partida presupuestaria firmada y aprobada por la Dirección Nacional Administrativa

9-Entregables Formales

(11)

HITOS

Comprometida Fecha Estimada Fecha Real A tiempo Hito Cumplido Avance Físico 59 EJECUCIÓN: Pliegos Publicados-Construcción Bodega Santo Domingo

2-Publicación de Pliegos

31/07/2014 21/07/2014 Sí 0.25

60 EJECUCIÓN: Adjudicación Construcción Bodega Santo Domingo

3-Adjudicación 30/09/2014 08/08/2014 Sí 0.5

61 EJECUCIÓN: Anticipo Pagado Construcción Bodega Santo Domingo

4-Inicio de Trabajo 31/10/2014 12/09/2014 Sí 0.2

62 EJECUCIÓN: Contrato firmado Construcción Bodega Santo Domingo

3-Adjudicación 31/10/2014 21/08/2014 Sí 0.5

63 EJECUCIÓN: Solicitud de Pago P1 Ampliacion Bodega de Santo Domingo

28/11/2014 15/09/2014 Sí 1.2

26/12/2014 13/10/2014 Sí 1.2

30/01/2015 03/12/2014 Sí 1.2

66 EJECUCIÓN: Solicitud de Pago P4 Ampliacion Bodega de Santo Domingo 5-Entregables Intermedios 27/02/2015 10/12/2014 Sí 1.2 67 EJECUCIÓN: Solicitud de Recepcion Construcción Bodega Santo Domingo

31/03/2015 10/12/2014 Sí 1.0

30/04/2015 10/12/2014 Sí 1.2

69 CIERRE: Acta de Entrega Recepción Provisional Construcción Bodega Santo Domingo

6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva

29/05/2015 10/12/2014 Sí 0.5

70 CIERRE: Acta de Entrega Recepción Definitiva Construcción Bodega Santo Domingo

9-Entregables Formales

29/06/2015 29/06/2015 No 0.5

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

Supervisión Supervisor Organización Supervisora Fecha de creación

1 Proyecto en ejecución según lo planificado Merino Figueroa, Doris Irene

{PR} - Provincia - STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS

29/01/2015 2 INFORME_k001_SRI_INFRAESTRUCTURA Merino Figueroa, Doris

Irene

23/12/2014 3 PROYECTO SIN EJECUCIÓN EN LA PROVINCIA Trujillo Castro, Jorge

Eduardo

15/05/2014 4 Historico - El mejoramiento de la infraestrctura institucional del

SRI Etapa 2 se concluye al 100% y se instalan para el servicio al publico desde el 12 de marzo del presente año, actuamente se e

Soto García, Jhon Paúl {PR} - Provincia - SANTA ELENA 13/03/2012

5 Historico - El objetivo de construir y mejorar la infraestructura física del SRI de Santo Domingo, dotándole de bodega y archivos, se imposibilita por el incumplimiento del cronograma por parte de

Trujillo Castro, Jorge Eduardo

10/03/2012

6 Historico - 28 de febrero del 2012 a las 15H00 se realiza la visita de inspección al edificio del SRI que se encuentra en la segunda etapa del mejoramiento de infraestructura, este edificio está

(12)

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

Supervisión Supervisor Organización Supervisora Fecha de creación

7 Historico - Respecto a Mejoramiento de la Infraestructura Institucional del SRI en Santo Domingo de los Tsáchilas, el Proyecto no se está ejecutando.

Trujillo Castro, Jorge Eduardo

11/02/2012

8 Historico - Según la visita realizada el dia 28 de Diciembre el proyecto avanza sin novedades a partir del cobro del anticipo, el volumen de obra es el previsto en el cronograma. El Ing. residente

Calle Verzozi, Hermuy {PR} - Provincia - CHIMBORAZO 29/12/2011

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador Estado Avance al Período Meta Resultado del Período Fecha de Inicio Último Período Actualizado

1 Porcentaje de Avance de Componente Bodega Santo Domingo

(13)

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL % COSTO TOTAL DEVENGADO

Anticipo Desembolsado: 1,057,756.75

Estimado Al Fin Del Proyecto: 3,354,687.96 **

Costo Total: 2,311,000.41

Total Devengado: 3,351,161.43

% Costo Total Devengado: 145.01 % **El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.

% Costo Total Devengado: 145.01 %

Perfil Económico 2015

Años Previos Año Actual (2015) Años Futuros Total

Ppto. Planeado 3,317,914.00 3,526.53 0.00 3,321,440.53

Ppto. Externo Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00

Ppto. Aprobado Inicial 1,906,367.14 60,809.00 0.00 1,967,176.14 Ppto. Codificado 3,489,794.15 60,809.00 0.00 3,550,603.15 Ppto. Comprometido 225,484.89 0.00 0.00 225,484.89 Planeado - Codificado (2015) -57,282.47 Programado a Devengar 2,204,899.31 3,526.53 0.00 2,208,425.84 Ppto. Devengado 3,351,161.43 0.00 0.00 3,351,161.43

Estimado a fin de año * 3,351,161.43 0.00 0.00 3,351,161.43 Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) -1,146,262.12 3,526.53 0.00 -1,142,735.59 % de Programado a Devengar vs. Devengado * 151.99 % 0.00 % 0.00 % 151.74 % Ppto. Codificado 998 0.00 0.00 0.00 0.00 Ppto. Devengado 998 0.00 0.00 0.00 0.00 * Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2015

Presupuesto Mensual 2015 Mes Prog. a Devengar

(Mensual) Devengado (Mensual) Prog. a Devengar (Acumulado) Devengado (Acumulado) Avance Acumulado Estado Avance Anual Ene 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 %

(14)

Presupuesto Mensual 2015 Mes Prog. a Devengar

(Mensual) Devengado (Mensual) Prog. a Devengar (Acumulado) Devengado (Acumulado) Avance Acumulado Estado Avance Anual Feb 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 % Mar 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 % Abr 0.00 0.00 May 0.00 0.00 Jun 3,526.53 3,526.53 Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 3,526.53 0.00 OBJETIVOS ALINEADOS Objetivos Operativos

1 Incrementar la productividad en los procesos de compras, administración y mantenimiento de bienes institucionales MEDIANTE la implementación de un sistema estandarizado e integral de administración de bienes y servicios.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

Descripción de Archivo Archivo Fecha

de Alta

1 A1 - ASOCIACIÓN HITO NA.- POSTULACIÓN 2011 PROGRAMA FASE 2

A.1.pdf 05/12/2013

2 A2 - ASOCIACION HITO NA.- RESUMEN EJECUTIVO DEL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SRI ETAPA EN EL 2011

A.2.pdf 05/12/2013

3 A3 - ASOCIACION HITO NA.- RESUMEN EJECUTIVO DEL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SRI ETAPA II EN PRIMER CUATRIMESTRE 2012

A.3.pdf 05/12/2013

4 A4 - ASOCIACION HITO NA.- SANTO DOMINGO: CONTRATO No. 2011-0041

A.4.pdf 05/12/2013

5 A5 - ASOCIACION HITO NA.- SANTO DOMINGO INFORME TECNICO PREVIO, PARA TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO No. 2011-0041

A.5.pdf 05/12/2013

6 A6 - ASOCIACION HITO NA.- ETAPA 2 - FICHA ORIGINAL DEL PROYECTO

A.6.pdf 05/12/2013

7 A7 - ASOCIACION HITO 7.- LA LIBERTAD AMPLIACIÓN DE PLAZO

A.7.pdf 05/12/2013

8 A8 - ASOCIACION HITO 9.- LA LIBERTAD CONTRATO No. 2011-0043

A.8.pdf 05/12/2013

9 A9 - ASOCIACION HITO 9.- LA LIBERTAD CONTRATO COMPLEMENTARIO DE OBRA

A.9.pdf 05/12/2013

10 B1 - ASOCIACION HITO 12 - AGENCIA NORTE CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 2011-0051

B.1.pdf 05/12/2013

11 B2 - ASOCIACION HITO 12.- AGENCIA NORTE CONTRATO No. 2011-0051

B.2.pdf 05/12/2013

12 B3 - ASOCIACION HITO 12.- AGENCIA NORTE FOTO DE AVANCE DE OBRA 2

B.3.pdf 05/12/2013

13 B4 - ASOCIACION HITO 15.- LA LIBERTAD FOTO DE AVANCE DE OBRA 1

B.4.pdf 05/12/2013

14 B5 - ASOCIACION HITO 15.- LA LIBERTAD PLANILLA COSTO MÁS PORCENTAJE No. 1

(15)

de Alta

15 B6 - ASOCIACION HITO 16.- RIOBAMBA CONTRATO No. 2011-0081

B.6.pdf 05/12/2013

16 B7 - ASOCIACION HITO 19.- LA LIBERTAD FOTO DE AVANCE DE OBRA 2

B.7.pdf 05/12/2013

17 B8 - ASOCIACION HITO 20.- RIOBAMBA FOTO DE AVANCE DE OBRA 1

B.8.pdf 05/12/2013

18 B9 - ASOCIACION HITO 20.- RIOBAMBA INFORME DE FISCALIZACION PLANILLA No. 1

B.9.pdf 05/12/2013

19 C1 - ASOCIACIÓN HITO 21.- AGENCIA NORTE CONTRATO COMPLEMENTARIO - PLANILLA DE OBRA No. 2

C.1.pdf 05/12/2013

20 C2 - ASOCIACIÓN HITO 21.- AGENCIA NORTE PAGO PLANILLA No. 2 CONTRATO COMPLEMENTARIO Y REAJUSTE PROVISIONAL

C.2.pdf 05/12/2013

21 C3 - ASOCIACION HITO 23.- RIOBAMBA INFORME DE FISCALIZACION PLANILLA No. 2

C.3.pdf 05/12/2013

22 C4 - ASOCIACIÓN HITO 24.- AGENCIA NORTE Contrato Complementario - Planilla de Fiscalización No. 3

C.4.pdf 05/12/2013

23 C5 - ASOCIACION HITO 24.- AGENCIA NORTE CONTRATO COMPLEMENTARIO - PLANILLA DE OBRA No. 3

C.5.pdf 05/12/2013

24 C6 - ASOCIACION HITO 27.- AGENCIA NORTE INFORME DE FISCALIZACION PLANILLA No. 4

C.6.pdf 05/12/2013

25 C7 - ASOCIACION HITO 28.- LA LIBERTAD INFORME DE FISCALIZACION PLANILLA No. 5

C.7.pdf 05/12/2013

26 C8 - ASOCIACION HITO 29.- RIOBAMBA INFORME DE FISCALIZACION PLANILLA No. 4

C.8.pdf 05/12/2013

27 C9 - ASOCIACION HITO 30.- AGENCIA NORTE INFORME DE FISCALIZACION PLANILLA No. 5

C.9.pdf 05/12/2013

28 D1 - ASOCIACION HITO 31.- LA LIBERTAD INFORME DE FISCALIZACION PLANILLA No. 6

D.1.pdf 05/12/2013

29 D2 - ASOCIACION HITO 32.- RIOBAMBA INFORME DE FISCALIZACION PLANILLA No. 5

D.2.pdf 05/12/2013

30 D3 - ASOCIACION HITO 33.- AGENCIA NORTE INFORME DE FISCALIZACION PLANILLA No. 6

D.3.pdf 05/12/2013

31 D4 - ASOCIACION HITO 33.- RIOBAMBA INFORME DE FISCALIZACION PLANILLA No. 6

D.4.pdf 05/12/2013

D.5.pdf 05/12/2013

D.6.pdf 05/12/2013

34 D7 - ASOCIACION HITO 39.- LA LIBERTAD ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL

D.7.pdf 05/12/2013

D.8.pdf 05/12/2013

D.9.pdf 05/12/2013

37 E1 - ASOCIACION HITO 41.- RIOBAMBA ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA

E.1.pdf 05/12/2013

38 E2 - ASOCIACION HITO 42.- LA LIBERTAD INFORME DE FISCALIZACION PLANILLA No. 9

E.2.pdf 05/12/2013

39 E3 - ASOCIACION HITO 43.- AGENCIA NORTE INFORME DE FISCALIZACION PLANILLA No. 9

E.3.pdf 05/12/2013

(16)

de Alta

E.5.pdF 05/12/2013

42 E6 - ASOCIACION HITO 46.- AGENCIA NORTE INFORME DE FISCALIZACION PLANILLA No.12

E.6.pdF 05/12/2013

E.7.pdf 05/12/2013

E.8.pdf 05/12/2013

45 E9 - ASOCIACION HITO 50.- LA LIBERTAD ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA

E.9.pdf 05/12/2013

46 F1 - ASOCIACION HITO 51.- RIOBAMBA ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA

F.1.pdf 05/12/2013

47 F2 - ASOCIACION HITO 51.- RIOBAMBA SOLICITUD MEDIANTE No. NAC-MINMGEI13-00163 CON DOCUMENTOS DE RESPALDO PARA CIERRE DEL PROYECTO

F.2.pdf 05/12/2013

48 F3 - ASOCIACION HITO 52.- AGENCIA NORTE INFORME DE FISCALIZACION PLANILLA No. 16

F.3.pdf 05/12/2013

49 F4 - ASOCIACION HITO 53.- AGENCIA NORTE INFORME DE FISCALIZACION PLANILLA No. 17

F.4.pdf 05/12/2013

50 F5 - ASOCIACION HITO 54.- AGENCIA NORTE PLANILLA DE FISCALIZACION No. 19

F.5.pdf 05/12/2013

51 F6 - ASOCIACION HITO 54.- AGENCIA NORTE PLANILLA DE OBRA No. 19

F.6.pdf 05/12/2013

52 F7 - ASOCIACIÓN HITO 54.- AGENCIA NORTE SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO

F.7.pdf 05/12/2013

53 F8 - ASOCIACION HITO 55.- AGENCIA NORTE PLANILLA DE FISCALIZACION No. 18

F.8.pdf 05/12/2013

54 F9 - ASOCIACION HITO 55.- AGENCIA NOTE PLANILLA DE OBRA No. 18

F.9.pdf 05/12/2013

55 G1 - ASOCIACIÓN HITO 56.- AGENCIA NORTE ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL

G.1.pdf 05/12/2013

56 G2 - ASOCIACION HITO 57.- AGENCIA NORTE - ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA OBRA

G.2-1.pdf 21/10/2014

57 G2 - ASOCIACION HITO 57.- AGENCIA NORTE - ACTA ENTREGA RECEPCIÓN FISCALIZACIÓN

G.2-2.pdf 21/10/2014

58 G2 - ASOCIACION HITO 57.- AGENCIA NORTE INFORME DE FISCALIZACION CONTRATO COMPLEMENTARIO

G.2.pdf 05/12/2013

59 G3 - ASOCIACION HITO 58.- SANTO DOMINGO INFORME DE VIABILIDAD TÉCNICA MIDUVI

G.3.pdf 05/12/2013

60 G4 - ASOCIACION HITO 58.- SANTO DOMINGO: DICTAMEN FAVORABLE SENPLADES

G.4.pdf 09/12/2013

61 G5 - ASOCIACION HITO N/A.- DOC PROYECTO SENPLADES - DICTAMEN PRIORIDAD

G.5.zip 12/12/2013

62 G6 - ASOCIACION HITO N/A: FORMALIZACION DE HITOS

G6.pdf 23/05/2014

63 G7 - ASOCIACIÓN HITO NA.- SEGUIMIENTO PROGRAMA FASE 2

G.7.xlsx 04/07/2014

64 G8 ASOCIACIÓN HITO NA. POSTULACIÓN 2014 -EJECUCIÓN 2015

G.8.docx 04/07/2014

65 G9 - ASOCIACIÓN HITO 58 : SANTO DOMINGO.-CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

G.9.pdf 25/09/2014

66 H1 - ASOCIACIÓN HITO 59 : SANTO DOMINGO.-RESOLUCION DE INICIO

H.1.pdf 25/09/2014

67 H2 - ASOCIACIÓN HITO 59 : SANTO DOMINGO.-PLIEGOS DE CONTRATACIÓN

(17)

de Alta

68 H3 - ASOCIACIÓN HITO 60 : SANTO DOMINGO.-RESOLUCION DE ADJUDICACION

H.3.pdf 25/09/2014

69 H4 - ASOCIACIÓN HITO 61 : SANTO DOMINGO.-SOLICITUD DE PAGO ANTICIPO

H.4.pdf 25/09/2014

70 H5 - ASOCIACIÓN HITO 62 : SANTO DOMINGO.-CONTRATO DE OBRA

H.5.pdf 25/09/2014

71 H6 - ASOCIACIÓN HITO 62 : SANTO DOMINGO.-DESIGNACION ADMINISTRADOR CONTRATO DE OBRA

H.6.pdf 25/09/2014

72 H7 - ASOCIACIÓN HITO 62 : SANTO DOMINGO.-CONTRATO DE FISCALIZACION

H.7.pdf 25/09/2014

73 H8 - ASOCIACIÓN HITO 62 : SANTO DOMINGO.-DESIGNACION ADMINISTRADOR CONTRATO DE FISCALIZACION

H.8.pdf 25/09/2014

74 H9 - ASOCIACIÓN HITO 63 : SANTO DOMINGO.-PLANILLA 1 - SOLICITUD DE PAGO

H.9.pdf 01/10/2014

75 I1 - ASOCIACIÓN HITO 63 : SANTO DOMINGO.-PLANILLA 1 - INFORME DE FISCALIZACIÓN

I.1.pdf 01/10/2014

76 I2 - ASOCIACIÓN HITO 63 : SANTO DOMINGO.-PLANILLA 1 - DOMINGO.-PLANILLA DE AVANCE DE OBRA

I.2.pdf 01/10/2014

77 I3 - ASOCIACIÓN HITO 63 : SANTO DOMINGO.-PLANILLA 1 - MEMORIA FOTOGRAFICA

I.3.pdf 01/10/2014

78 I4 - ASOCIACIÓN HITO 63 : SANTO DOMINGO.-PLANILLA 1 - CRONOGRAMA VALORADO

I.4.pdf 01/10/2014

79 I5 - ASOCIACIÓN HITO 63 : SANTO DOMINGO.-PLANILLA 1 - LIBRO DE OBRA

I.5.pdf 01/10/2014

80 I6 - ASOCIACIÓN HITO 64 : SANTO DOMINGO.-PLANILLA 2 - SOLICITUD DE PAGO

I.6.pdf 04/11/2014

81 I7- ASOCIACIÓN HITO 64: SANTO DOMINGO.-PLANILLA 2 - DOMINGO.-PLANILLA DE AVANCE DE OBRA

I.7.pdf 04/11/2014

82 I8 - ASOCIACIÓN HITO 64: SANTO DOMINGO.-PLANILLA 2 - MEMORIA FOTOGRAFICA

I.8.pdf 04/11/2014

83 I9 - ASOCIACIÓN HITO 64: SANTO DOMINGO.-PLANILLA 2 - SOLICITUD DE PAGO FISCALIZACIÓN

I.9.pdf 04/11/2014

84 J1 - ASOCIACIÓN HITO 64: SANTO DOMINGO.-PLANILLA 2 - DATOS DE FISCALIZACIÓN

J.1.pdf 04/11/2014

85 J2 - ASOCIACIÓN HITO 64: SANTO DOMINGO.-PLANILLA 2 - INFORME DE OBRA

J.2.pdf 04/11/2014

86 J3 - ASOCIACIÓN HITO 64: SANTO DOMINGO.-PLANILLA 2 - DOMINGO.-PLANILLA DE FISCALIZACIÓN

J.3.pdf 04/11/2014

87 J4 - ASOCIACIÓN HITO 65: SANTO DOMINGO.-PLANILLA 3 - SOLICITUD DE PAGO OBRA

J.4.pdf 03/12/2014

88 J5 - ASOCIACIÓN HITO 65: SANTO DOMINGO.-PLANILLA 3 - SOLICITUD DE PAGO FISCALIZACION

J.5.pdf 03/12/2014

89 J6 - ASOCIACIÓN HITO 65: SANTO DOMINGO.-PLANILLA 3 - INFORME DE FISCALIZACIÓN NO. 3

J.6.pdf 03/12/2014

90 J7 - ASOCIACIÓN HITO 65: SANTO DOMINGO.-PLANILLA 3 - DOMINGO.-PLANILLA DE OBRA NO. 3

J.7.pdf 03/12/2014

91 J8 - ASOCIACIÓN HITO 65: SANTO DOMINGO.-PLANILLA 3 - DOMINGO.-PLANILLA DE FISCALIZACIÓN NO. 2

J.8.pdf 03/12/2014

92 J9 - ASOCIACIÓN HITO 65: SANTO DOMINGO.-PLANILLA 3 - CRONOGRAMA PROGRAMADO

J.9.pdf 03/12/2014

93 K1 - ASOCIACIÓN HITO 65: SANTO DOMINGO.-PLANILLA 3 - MEMORIA FOTOGRAFICA

K.1.pdf 03/12/2014

94 K2 - ASOCIACIÓN HITO 65: SANTO DOMINGO.-PLANILLA 3 - MEMORIA FOTOGRAFICA 2

(18)

de Alta

95 K3 - ASOCIACIÓN HITO 65: SANTO DOMINGO.-PLANILLA 3 - LIBRO DE OBRA

K.3.pdf 03/12/2014

96 Matrices de Seguimiento Presupuestario MATRIZ_PRESUPUESTO.zip 25/08/2014

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre Rol

Murillo Jara, Gonzalo Iván Administrador Contrato

Agencia Norte

Murillo Jara, Gonzalo Iván Administrador Contrato

Agencia La Libertad

Pais Cedeño, Javier Agustín Administrador Contrato

bodega Santo Domingo

Paredes Vintimilla, Christian Santiago Administrador Contrato

bodega Riobamba

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo Fecha

de Alta