Oficio No. DG/373/07 Asunto: Invitación Simplificada a
cuando menos tres personas Ensenada, Baja California, México, a 28 de marzo de 2007
OBRAS CIVILES Y METALICAS, S.A. DE C.V.
CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA QUATRO, S.A. DE C.V.
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE ENSENADA, S.A. DE C.V.
ING. HECTOR MANUEL BAÑAGA LEYVA ALIABAJA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DE LA BAJA, S.A. DE C.V.
ING. JOSE ANGEL HERNANDEZ HERNANDEZ ING. EDUARDO FERMIN CHEQUER GUIJARRO ING. MARTIN EDUARDO URIAS FLORES Presentes.-
PROGRAMA DE OBRA NORMAL 2007 INVITACION SIMPLIFICADA No. CESPE-BC-07-16 C CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CESPE-BC-07-16
En observancia a los artículos 48 y 49 de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California (“Ley”) en vigor, se les hace la presente invitación por considerarse que están Ustedes en posibilidades de participar en la Licitación para la adjudicación del contrato a base de precios unitarios y tiempo determinado para la ejecución de la obra: RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO FRACC. POPULAR TODOS SANTOS II, en Ensenada, Baja California, México. Por considerarse que llenan los requisitos mencionados en el artículo 38 del ordenamiento antes citado, por lo que deberán manifestar por escrito su consentimiento de participación, quedando obligados a presentar propuesta adquiriendo las bases de licitación al costo de $125.00 M.N. incluido el I.V.A.
Los eventos para la realización del concurso (aceptación de la presente invitación, recibo de pago, junta aclaraciones, consultas, recepción y apertura de propuestas y fallo), se llevarán a cabo en las oficinas de la Gerencia de Construcción de la CESPE, con el Ing. Antonio Ceseña Armenta, ubicada en la Calle Pedro Loyola No. 386, Colonia Carlos Pacheco (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “El Gallo”), C.P. 22880 de la Ciudad de Ensenada, Baja California, México; en las fechas y horas que se indican:
Fechas: (Día, Mes, Año y Hora) Visita Junta de
Aclaraciones
Pago y obtener Bases de la Licitación Presentación y apertura de proposiciones
Especialidad de SIDUE
09/04/07 09:00 Horas
09/04/07 13:00 Horas
Hasta el 09 de abril de 2007 a las 14:00 Horas
16 de abril de 2007
09:00 Horas 154
Recursos presupuestales autorizados con el oficio 2007-20 emitidos por la CESPE con fecha 22 de febrero de 2007.
Recursos propios por el 100% del proyecto a ejercerse en el presente ejercicio.
Anticipos: Se otorgará un anticipo del 30% (Treinta por ciento) de la asignación otorgada al contrato para el presente ejercicio.
La junta de aclaraciones se realizará en la fecha y hora señalada.
Todo esto con el Ing. Antonio Ceseña Armenta, Gerente de Construcción, a los teléfonos (646) 120 0097 y (646) 173 4468, Fax (646) 120 0097 en horarios de 8:00 a las 15:00 horas de Lunes a Viernes en días hábiles.
Fecha estimada de Inicio: 26 de abril de 2007 Fecha estimada de Terminación: 04 de julio de 2007 Plazo Ejecución: 70 días naturales Capital Contable: $395,000.00 M. N. Idioma: Español.
No se subcontratarán los trabajos.
De interesarse en participar en la Licitación, deberá de pasar a nuestras oficinas, antes de la fecha de vencimiento para la venta de bases, en las fechas y ubicación dichas líneas arriba, a efecto de presentar los documentos que a continuación se señalan, tomando en cuenta lo dicho en el Artículo 27 del Reglamento de la “Ley”, esto con el fin de mantener actualizados nuestros registros:
1.- Solicitud por escrito al Organismo antes mencionado expresando su deseo de participar en el Concurso y obtener su
inscripción, emitida por persona con facultades, reconociendo haber revisado las Bases de Concurso.
2.- Presentar registro actualizado en el Padrón de Contratistas o Proveedores que el Gobierno del Estado emite a través de la Secretaria de Infraestructuras y Desarrollo Urbano del Estado (SIDUE), en las especialidades de acuerdo a la Licitación.
3.- Presentar Testimonio del Acta Constitutiva y modificaciones en su caso, según su naturaleza jurídica, el o los testimonios deberán ser notariales, o bien copias legibles, debidamente certificadas por un Notario Público, pueden presentar original del Acta Constitutiva para su cotejo, el testimonio del Acta Constitutiva debe estar inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. En el caso de Personas Físicas se presentará Acta de Nacimiento y su Registro Federal de Contribuyentes, anexando copia de identificación con foto.
4.- Cedula de Registro Federal de Contribuyentes.
5.- Documentación que compruebe la capacidad financiera con el capital mínimo solicitado, para lo cual deberá presentar su Declaración Fiscal del ejercicio anterior, o bien los Estados Financieros del ejercicio anterior auditados firmados por Contador Auditor externo autorizado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. El Licitante deberá presentar carta membretada del auditor, en la que manifieste dicha situación, acompañada de la cedula profesional solicitada, ajeno a la empresa o Persona Física interesada en participar.
6.- Documentación que compruebe la capacidad técnica con la experiencia en obras similares a la presente Licitación, del propio interesado, o por la del personal técnico, que en su caso, estará encargado de la ejecución de la obra, mediante la presentación de currículum vitae, destacando los trabajos que tenga similitud con la obra del Concurso, así como presentar relación de contratos de obra en vigor que tenga celebrado tanto con la Administración Pública, así como con los Particulares, señalando la descripción de la obra, nombre del Contratista, el importe contratado y el importe por ejercer desglosado por mensualidades.
7.- Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los supuestos señalados en el Artículo 58 de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con la misma del Estado de Baja California.
Mecanismos para la venta de bases: Que la empresa cumpla con la presentación de cada uno de los documentos solicitados y que éstos contengan los elementos necesarios que acrediten su validez y requisitos solicitados.
Bases de Licitación o Concurso: Una vez que haya presentados los documentos podrá obtener las Bases de Licitación previo pago por la misma.
Los interesados podrán revisar las Bases y especificaciones de la Licitación previamente al pago de dicho costo, pago que no es reembolsable y es requisito para participar en el Concurso. Es responsabilidad del interesado el adquirir las Bases de Licitación oportunamente.
Habiéndose satisfecho los requisitos anteriores ante la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada y pagado el costo de $125.00 M. N. (Son ciento veinticinco pesos 00/100 M.N.) IVA incluido, con cheque certificado o de caja a favor de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, efectivo, tarjeta de crédito o debito, por la documentación respectiva de la Licitación, el interesado quedará inscrito y tendrá derecho a presentar su propuesta.
Criterios de Adjudicación: El Organismo con base en el análisis de las propuestas admitidas formulará el dictamen que servirá como fundamento para el fallo mediante el cual, en su caso, adjudicará el contrato al Licitante que, de entre los proponentes, reúna las condiciones necesarias, garantice satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y haya presentado la oferta evaluada (solvente) mas baja en los términos definidos en las bases de licitación, Artículos 45, 46 y 49 de la “Ley” y 33 de su Reglamento.
Todo lo no previsto en la presente invitación será resuelto de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con la misma del Estado de Baja California, y demás ordenamientos legales aplicables.
Ensenada, Baja California, a 28 de marzo de 2007
Atentamente
C. P. HUGO ADRIEL ZEPEDA BERRELLEZA
Director General
PROGRAMA: PROGRAMA DE OBRA NORMAL 2007
MUNICIPIO: ENSENADA, B. C., MEXICO.
ORDEN DEL DIA
PRIMERO.- PRESENTACION Y LISTA DE ASISTENTES.
SEGUNDO.- RECEPCION DE LAS PROPOSICIONES.
TERCERO.- APERTURA Y REVISION CUANTITATIVA DE LAS PROPUESTAS.
CUARTO.- FIRMA DE LOS DOCUMENTOS No. 12, 16 Y 23.
QUINTO.- FECHA Y HORA EN QUE SE DARA A CONOCER EL FALLO.
SEXTO.- C L A U S U R A.
Ensenada, B. C. a 16 de Abril de 2007 a las 09:00 Horas.
ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE PROPUESTAS DE LA INVITACION SIMPLIFICADA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, No. CESPE-BC-07-16C, CONTRATO No. CESPE-BC-07-16; RELATIVO AL PROGRAMA DE OBRA NORMAL 2007, POR CONDUCTO DE ESTA COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENSENADA, PARA LA REALIZACION DE LA OBRA:
RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO FRACC. POPULAR TODOS SANTOS II
SIENDO LAS 09:00 HORAS, DEL DIA 16 DE ABRIL DE DOS MIL SIETE, Y DE ACUERDO CON LA INVITACION SIMPLIFICADA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. DG/373/07, CONTRATO No. CESPE-BC-07-16, Y DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LAS BASES DE LICITACION RESPECTIVAS, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENSENADA, PARA LA PRESENTACION DE PROPOSICIONES, LAS PERSONAS FISICAS Y/O MORALES Y FUNCIONARIOS O REPRESENTANTES, CUYOS NOMBRES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE ESTA ACTA.
EL ING. ANTONIO CESEÑA ARMENTA, GERENTE DE CONSTRUCCION EN REPRESENTACION DEL C. P. HUGO ADRIEL ZEPEDA BERRELLEZA, DIRECTOR GENERAL DE ESTE ORGANISMO, EN PRESENCIA DE LOS CONCURSANTES E INVITADOS Y CON LA COMPARECENCIA DE LOS QUE INTERVINIERON EN LA CELEBRACION DE ESTE CONCURSO, PASO LISTA DE ASISTENCIA Y PROCEDIO DE INMEDIATO A RECIBIR LOS SOBRES CERRADOS CONTENIENDO LAS PROPOSICIONES, PROCEDIENDOSE A LA APERTURA Y REVISION DE LAS PROPUESTAS.
SE PROCEDIO A DAR LECTURA AL IMPORTE TOTAL DE CADA UNA DE LAS PROPUESTAS, SE ACORDO FIRMAR LOS DOCUMENTO No. 12 (PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO LOGICO), No. 16 (PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA CON CANTIDADES Y EROGACIONES) Y No 22 (CATALOGO DE CONCEPTOS) LOS CUALES PARA DEBIDA CONSTANCIA FUERON FIRMADOS POR EL SERVIDOR PUBLICO QUE PRESIDIO EL ACTO, EL REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, EL REPRESENTANTE DE LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, Y LOS PARTICIPANTES QUE INTERVINIERON EN EL ACTO Y QUISIERON HACERLO.
ESTA DOCUMENTACION QUEDARA EN CUSTODIA DE LA COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENSENADA, QUIEN ENTREGO A TODOS LOS CONCURSANTES EL ACUSE DE RECIBO DE SU PROPOSICION (COPIA PRESENTE ACTA). LA EXISTENCIA LEGAL DE LOS CONCURSANTES Y LA PERSONALIDAD DE QUIENES LOS REPRESENTAN, QUEDO ACREDITADA CON LOS DOCUMENTOS QUE EXHIBIERON EN EL PRESENTE ACTO, LOS CUALES FUERON REVISADOS POR LA C.E.S.P.E.
CONCLUIDA LA REVISION Y FIRMADOS LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS, LAS PROPOSICIONES QUE CUMPLEN FORMALMENTE CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACION, SON RECIBIDAS PROVISIONALMENTE POR LA C.E.S.P.E. PARA SU ANALISIS.
Ensenada, B. C. a 16 de Abril de 2007 a las 09:00 Horas.
CONTRATISTAS PARTICIPANTES NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE MONTO DE LA PROPUESTA OBRAS CIVILES Y METALICAS, S.A. DE C. V.
CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA QUATRO, S.A. DE C. V.
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE ENSENADA, S.A. DE C. V.
ING. HECTOR MANUEL BAÑAGA LEYVA PRESENTO DISCULPA
ALIABAJA CONSTRUCTORA, S.A. DE C. V.
PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DE LA BAJA, S.A. DE C. V. PRESENTO DISCULPA
ING. JOSE ANGEL HERNANDEZ HERNANDEZ
ING. EDUARDO FERMIN CHEQUER GUIJARRO
ING. MARTIN EDUARDO URIAS FLORES PRESENTO DISCULPA
SE MANIFIESTA A LOS PRESENTES QUE LA C.E.S.P.E. PROCEDERA AL ANALISIS CUALITATIVO DE LAS PROPUESTAS ACEPTADAS, PARA DAR A CONOCER EL RESULTADO DEL FALLO EL DIA 20 DE ABRIL DE 2007, A LAS 14:00 HORAS, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE LA C.E.S.P.E. HABIENDO QUEDADO DE ACUERDO TODOS LOS PRESENTES.
A CONTINUACION FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO LOS QUE INTERVINIERON EN EL ACTO EN PRESENCIA DEL ING.
ANTONIO CESEÑA ARMENTA QUIEN LO PRESIDIO.
COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENSENADA.
ING. ANTONIO CESEÑA ARMENTA GERENTE DE CONSTRUCCION
Ensenada, B. C. a 16 de Abril de 2007 a las 09:00 Horas.
R E V I S O R E S:
ING. JORGE JAVIER SEPULVEDA NAVARRO ING. OSWALDO RIVAS PAYA
ING. IVAN DE JESUS MORALES TOBIAS
R E P R E S E N T A N T E S:
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
C. P. CARLOS CERDA ARIZMENDI. SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO EN ENSENADA
ARQ. PORFIRIO VARGAS SANTIAGO.
CAMARA MEXICANA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
ING. JORGE VALDES MIRANDA. SRIA. DE PLANEACION Y FINANZAS DEL ESTADO.
ARQ. RUBEN DIAZ VASQUEZ.
Ensenada, B. C. a 16 de Abril de 2007 a las 09:00 Horas.
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ENSENADA MODALIDAD: INVITACION SIMPLIFICADA, A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FUNDAMENTO: FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 33, 37, 49 Y 52 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTRO Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. CESPE-BC-07-16 QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE LA COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENSENADA (CESPE) A QUIEN EN ESTE DOCUMENTO SE LE DENOMINA “EL ORGANISMO” REPRESENTADO POR EL C. HUGO ADRIEL ZEPEDA BERRELLEZA QUIEN SUSCRIBE ESTE DOCUMENTO POR “EL ORGANISMO” COMO DIRECTOR GENERAL, PERSONALIDAD QUE ACREDITA CON EL TESTIMONIO QUE CONTIENE LA ESCRITURA PUBLICA No. 50, 876 DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2006 PASADA ANTE LA NOTARIA PUBLICA NUM. 4 LIC. ANGEL SAAD SAID, POR LA OTRA A EL ING. JOSE ANGEL HERNANDEZ HERNANDEZ EN SU CARÁCTER DE PERSONA FISICA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, EN SU CARACTER DE PERSONA FISICA DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:
D E C L A R A C I O N E S I “EL ORGANISMO” DECLARA:
I.1 SER UN ORGANISMO PUBLICO, DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIOS, CON LAS ATRIBUCIONES QUE CONFORME A LA LEGISLACION LOCAL LE CORRESPONDEN, EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, CON BASE Y FUNDAMENTO EN EL DECRETO DE CREACION DEL ORGANISMO.
I.2 QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA DE LA CESPE AUTORIZO LA INVERSION CORRESPONDIENTE A LA OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO EN OFICIO No. 2007-20 DEL FECHA 22 DE FEBRERO DE 2007.
I.3 QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN AVE. GASTELUM # 750 ZONA CENTRO EN LA CIUDAD DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA MISMO QUE SE SEÑALA PARA LOS EFECTOS Y FINES LEGALES DE ESTE CONTRATO.
I.4 QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA A “EL CONTRATISTA” PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS A QUE SE DESTINA LA INVERSION AUTORIZADA QUE SE MENCIONA EN LA DECLARACION I.2 DE ACUERDO A LOS ACTOS RELATIVOS AL CONCURSO CORRESPONDIENTE, PARA LO CUAL SE CELEBRARON : EL ACTO DE RECEPCION DE PROPOSICIONES EL DIA 16 DE ABRIL DE 2007 Y EL ACTO DONDE “EL ORGANISMO”
HIZO SABER SU RESOLUCION FINAL EL DIA 20 DE ABRIL DE 2007, ACTO EN EL CUAL SE OTORGO A “EL CONTRATISTA” EL PRESENTE CONTRATO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL MISMO.
I.5 LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO SERAN EJECUTADAS CON EQUIPO PROPIEDAD DE “EL CONTRATISTA”.
II. “EL CONTRATISTA” DECLARA:
EN CASO DE SER PERSONA FISICA:
II.1
QUE ACREDITA SU EXISTENCIA LEGAL COMO PERSONA FÍSICA CON EL TESTIMONIO DE EL ACTA DE NACIMIENTO No. 480 EMITIDA POR EL C. LIC. GERARDO ALFREDO RODRÍGUEZ ROMERO OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DE SAN LUÍS POTOSÍ, SLP-
ASI MISMO “EL CONSTRATISTA” DECLARA SER MEXICANO Y CONVIENE, CUANDO LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD EN SEGUIRSECONSIDERANDO COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO.
II.2 QUE TIENE CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA DE ESTE CONTRATO.
II.3 QUE CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONTINUACION, LOS CUALES ESTAN VIGENTES O EN TRAMITE.
II.3.A.
QUE SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL PADRON ESTATAL DE CONTRATISTAS DE OBRAS PUBLICAS, VIGENTE, QUE LLEVA LA SIDUE CON EL NUMERO PC-BC-ENS-( E )-01-726 QUE DENTRO DE LA CLASIFICACION CORRESPONDIENTE EN EL PADRON TIENE LA (S) ESPECIALIDADES (ES) NUMERO (S) ) 130, 154, 182, 183, 310, 150 Y 152.
II.3.B. REGISTRO FEDERAL DE CONSTRIBUYENTES EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO CON CEDULA No.
HEHA-581001-295
. II.3.C. REGISTRO VIGENTE DE LA CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION CON EL NoBC/5018
II.4 QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN EL No. 412-B DE LA CALLE DIEZ ENTRE AVE. RUIZ Y OBREGON ZONA CENTRO EN LA CIUDAD DE ENSENADA, B. C. MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.
II.5 QUE CONOCE PLENAMENTE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EL REGLAMENTO DE LA LEY OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL, ASI COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN “EL ORGANISMO” Y ESPECIFICACIONES DE LA OBRA DERIVADOS DEL MISMO Y EL DOCUMENTO EN QUE SE CONSIGNAN LOS PRECIOS UNITARIOS Y LAS CANTIDADES DE TRABAJO APROXIMADAS QUE COMO ANEXOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
II.6 QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION Y CUENTA CON LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.
AMBAS PARTES DECLARAN:
III.1 QUE SE GESTIONARAN Y OBTENDRAN TODAS Y CADA UNA DE LAS AUTORIZACIONES, LICENCIAS Y PERMISOS QUE EN DERECHO SE REQUIERE PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO.
III.3 QUE LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SERAN DESTINADAS A UN SERVICIO PUBLICO O AL USO COMUN POR LO QUE ES DE INTERES SOCIAL.
III.4 QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO: LO ESTABLECIDO EN LA ETAPA DE LICITACION, LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE; ASI COMO LAS MODIFICACIONES, PLANOS CORRECCIONES Y REVISIONES, ORDENES, BITACORA Y ESPECIFICACIONES QUE SURJAN DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, LOS CUALES SE INCORPORARAN CONFORME APAREZCAN.
IV.- DEFINICIONES:
EN EL PRESENTE CONTRATO, LOS SIGUIENTES TERMINOS SERAN INTERPRETADOS DE LA MANERA QUE SE INDICA A CONTINUACION.
POR “CONTRATO”, SE ENTENDERA EL CONVENIO CELEBRADO ENTRE “EL ORGANISMO” Y “EL CONTRATISTA”, SEGÚN CONSTA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO, INCLUYENDO TODOS SUS ANEXOS Y APENDICES Y TODOS LOS DOCUMENTOS INCORPORADOS A EL POR REFERENCIA.
POR EL “ORGANISMO” O “EL CONTRATANTE” SE ENTENDERA A LA COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENSENADA Y SUS REPRESENTANTES LEGALES.
POR “EL CONTRATISTA” SE ENTENDERA A EL ING. JOSE ANGEL HERNANDEZ HERNANDEZ Y SUS REPRESENTANTES LEGALES.
POR “MONTO DEL CONTRATO”, SE ENTENDERA EL PRECIO PAGADERO A “EL CONTRATISTA” DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO A CAMBIO DEL DEBIDO Y PLENO CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.
POR “TRABAJO”, SE ENTENDERA COMO EL CONJUNTO DE OBRAS DESCRITAS EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL CONTRATO, E INCLUIRA LA INGENIERIA BASICA DE DETALLE, LA CONSTRUCCION, PRUEBAS Y EN SU CASO; EL MONTAJE, LA PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO, Y LA AUTORIZACION A “EL CONTRATANTE” DEL USO DE LOS DERECHOS DE PATENTE.
POR “SITIO”, SE ENTENDERA EL LUGAR DONDE SE CONSTRUIRA LA OBRA.
POR “ESPECIFICACIONES”, SE ENTENDERA COMO LAS DESCRIPCIONES TECNICAS DETALLADAS EN TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES QUE SE INTEGRARAN AL CONTRATO.
POR “LEY” SE ENTENDERA A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.
ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS DECLARACIONES ANTERIORES, CONVIENEN DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:
C L A U S U L A S
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO
“EL ORGANISMO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACION DE LA OBRA CONSISTENTE EN:
RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO FRACC. POPULAR TODOS SANTOS II
Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SEÑALADOS EN LA DECLARACION II.6 Y DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LAS NORMAS DE
CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.
SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE:
$ 819, 829.76 M. N. MAS I.V.A. (SON OCHOCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 76/100 M.N.) MÁS IVA LA ASIGNACION APROBADA PARA EL PRESENTE EJERCICIO ES DE:
$ 819, 829.76 M. N. MAS I.V.A. (SON OCHOCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 76/100 M.N.) MÁS IVA
PARA LOS SIGUIENTES EJERCICIOS QUEDARAN SUJETAS LAS ASIGNACIONES CORRESPONDIENTES, PARA LOS FINES DE EJECUCION Y PAGO, A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE LOS AÑOS SUBSECUENTES.
TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION
“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A INICIAR LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DIA 26 DE ABRIL DE 2007 Y A CONCLUIRLAS A MAS TARDAR EL DIA 04 DE JULIO DE 2007 DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE LA OBRA, TENIENDO UN TOTAL DE 70 DIAS NATURALES PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
“EL ORGANISMO” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION.
QUINTA.- ANTICIPOS (NO APLICA)
PARA QUE "EL CONTRATISTA" REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, SUFRAGUE LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, E INICIE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO; COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE DEBAN SER INSTALADOS PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, "LA CONTRATANTE" LE OTORGARA UN ANTICIPO POR EL 0% (CERO POR CIENTO), DE LA ASIGNACION PRESUPUESTAL APROBADA PARA CADA OBRA EN EL PRIMER EJERCICIO PARA EL CONTRATO, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE :
$ 0.00 M. N. (SON CERO PESOS 00/100 M.N.) MÁS IVA, INTEGRÁNDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA:
PARA LA INICIACION DE LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO “ EL ORGANISMO” CON ANTELACION AL INICIO OTORGARA ANTICIPO POR EL 0% ( CERO POR CIENTO) DEL MONTO DE LA PRIMERA ASIGNACION OTORGADA A “EL CONTRATISTA”, ASIGNACION QUE SE CONSIGNA EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO, ANTICIPO QUE IMPORTA:
$ 0.00 M.N. (SON CERO PESOS 00/100 M.N.) MÁS IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
SIEMPRE Y CUANDO HAYA ENTREGADO LA FIANZA DE GARANTIA DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO PARA ELLO. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A UTILIZARLO EN DICHOS TRABAJOS.
ADICIONALMENTE AL ANTICIPO A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, “ EL ORGANISMO” OTORGARA CON ANTELACION AL INICIO DE LOS TRABAJOS, A “EL CONTRATISTA” EL 0% (CERO POR CIENTO) DEL MONTO DEL CONTRATO CONFORME A LA ASIGNACION AUTORIZADA EN EL EJERCICIO DE QUE SE TRATE , EL CUAL DEBERA APLICARSE PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPO QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS. ANTICIPO QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE $ 0.00 M.N. ( SON CERO PESOS 00/100 M.N.) SIN INCLUIR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO TOTALMENTE EN EL EJERCICIO PARA QUE FUE OTORGADO, MEDIANTE DEDUCCIONES PROPORCIONALES EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES QUE POR TRABAJOS EJECUTADOS SE FORMULEN A “EL CONTRATISTA”.
SI AL TERMINO DEL EJERCICIO NO SE HA AMORTIZADO EL ANTICIPO, EL SALDO CORRESPONDIENTE DEBERA SER DEVUELTO POR “EL CONTRATISTA” A
“EL ORGANISMO”.
EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS AQUÍ DESCRITOS, SE SUJETARAN A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA “LEY”, EL REGLAMENTO DE LA LEY Y DEMAS NORMAS COMPLEMENTARIAS.
SI AL TERMINO DEL EJERCICIO NO SE HA AMORTIZADO EL ANTICIPO, EL SALDO CORRESPONDIENTE DEBERA SER DEVUELTO POR “EL CONTRATISTA” A
“EL ORGANISMO”.
EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS AQUÍ DESCRITOS, SE SUJETARAN A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA “LEY”, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y DEMAS NORMAS COMPLEMENTARIAS.
LA PARTES ESTAN DE ACUERDO QUE EN LOS ANTICIPOS SUBSECUENTES, QUE EN SU CASO SE OTORGEN, SE REGULARAN POR LAS DISPOSICIONES APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA, SU REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS.
PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, “EL CONSTRATISTA” DENTRO DE LOS 7 (SIETE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE FALLO O DE LA FIRMA DEL CONTRATO O REVALIDACIONES DEL MISMO, DEBERA PRESENTAR A “EL ORGANISMO” FIANZA POR EL IMPORTE DEL ANTICIPO, OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA, A FAVOR DE “EL ORGANISMO”.
CONTRA LA ENTREGA DE LA FIANZA POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”, “EL ORGANISMO” INICIARA DE INMEDIATO EL TRAMITE PARA ENTREGA DEL ANTICIPO.
LA GARANTIA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE, EN CUYO CASO “EL ORGANISMO” LO NOTIFICARA POR ESCRITO A LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION.
ASI MISMO, SI “EL CONTRATISTA” NO HA DEVUELTO EL SALDO DEL ANTICIPO NO AMORTIZADO, DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO, SE HARA EFECTIVA LA FIANZA, INCLUYENDO LOS GASTOS FINANCIEROS APLICADOS PARA EL CASO DE PAGOS EN EXCESO.
EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR, DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS APLICADOS PARA EL CASO DE PAGOS EN EXCESO, SEGÚN LO ESTABLECIDO POR LA “LEY” LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO, DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICION DE “EL ORGANISMO”.
EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO, DIFERIRA EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO CUANDO EL CONTRATISTA HAYA INCLUMPLIDO EN EL PLAZO DE ENTREGA DE LA GARANTIA POR LO QUE DEBERA INICIAR LA OBRA EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.
NO SE OTORGARAN ANTICIPOS PARA EL IMPORTE RESULTANTE DE LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS DEL PRESENTE CONTRATO GENERADOS DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE QUE SE TRATE.
PARA EL CASO DE RESCISION DEL CONTRATO EL ANTICIPO PENDIENTE DE AMORTIZAR DEBERA DE REINTEGRARSE A “EL ORGANISMO” DENTRO DE LOS 30 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA NOTIFICADO LA RESCISION “EL CONTRATISTA”.
SEXTA.- FORMA DE PAGO
LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES QUE ABARCARAN NO MAS DE 30 DIAS DE TRABAJOS, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DENTRO DE LOS CUATRO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, EL CUAL DEBERA SER LOS DIAS 15 Y ULTIMO DE CADA MES, PARA LA ELABORACION DE LAS MISMAS; CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SEÑALADO, SE INCORPORAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE “EL ORGANISMO” INICIE SU TRAMITE DE PAGO.
“EL CONTRATISTA” RECIBIRA PAGOS POR CONCEPTO DE ANTICIPO Y ESTIMACIONES EN LAS OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENSENADA, UBICADA EN AVENIDA GASTELUM # 750, ZONA CENTRO. TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO, SE SEGUIRA EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 64 PARRAFO SEGUNDO DE LA “LEY”, LAS CANTIDADES RESULTANTES LE SERAN DESCONTADAS SIN NOTIFICACION Y REQUERIMIENTO PREVIOS.
SEPTIMA.- GARANTIA
“EL CONTRATISTA” CONSTITUIRA FIANZA POR EL DIEZ POR CIENTO DEL IMPORTE DE ESTE CONTRATO, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO. EN EL CASO, DE QUE, EN EL EJERCICIO DE ESTE CONTRATO SE RESOLVIERA UN INCREMENTO POR AJUSTE DE COSTOS O SE OTORGARAN CONVENIOS E INCREMENTARA LA GARANTIA CONSTITUIDA EN UN 10 DIEZ POR CIENTO DE LOS IMPORTES QUE CORRESPONDAN.
CONCLUIDA LA OBRA NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, “EL CONTRATISTA” QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS, Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS DEL PRESENTE CONTRATO, PARA LO CUAL, SUSTITUIRA LA FIANZA VIGENTE POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO, CUYA VIGENCIA SERA DE UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION FORMAL DE LOS TRABAJOS, ESTA FIANZA DEBERA SER ENTREGADA POR “EL CONTRATISTA” A MAS TARDAR EN LA FECHA DEL ACTO DE RECEPCION DE OBRA TERMINADA.
ASI MISMOS “EL CONTRATISTA” CONSTITUIRA FIANZAS POR LOS IMPORTES TOTALES DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS, LAS QUE DEBERAN SER PRESENTADAS PREVIAMENTE A LA ENTREGA DE LOS MISMOS.
LAS FIANZAS A LAS QUE SE REFIERE LA PRESENTE CLAUSULA DEBERAN SER PRESENTADAS DENTRO DE LOS SIETE DIAS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE QUE “EL CONTRATISTA” RECIBA COPIA DEL FALLO DE ADJUDICACION O COPIA FIRMADA POR AMBAS PARTES DEL CONVENIO QUE SE CELEBRE.
CONTRA LA ENTREGA DE LA FIANZA POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”, “EL ORGANISMO” INICIARA DE INMEDIATO EL TRAMITE PARA LA ENTREGA DEL ANTICIPO.
LA GARANTIA DEL ANTICIPO SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE, EN CUYO CASO “EL ORGANISMO” LO NOTIFICARA POR ESCRITO A LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION.
PARA GARANTIZAR LA CORRECCION DE LOS VICIOS OCULTOS, MALA CALIDAD DE MATERIALES EMPLEADOS, TRABAJOS MAL EJECUTADOS DE LA OBRA
“EL CONTRATISTA” OTORGARA FIANZA POR EL MONTO DEL DIEZ POR CIENTO DEL COSTO EJECUTADO DE LA OBRA, GARANTIA QUE DEBERA SER ENTREGADA A MAS TARDAR EN EL ACTO FORMAL DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA TERMINADA. ESTA GARANTIA PERMANECERA VIGENTE HASTA UN AÑO DESPUES DE RECIBIDOS LOS TRABAJOS. EN EL CASO DE QUE SE CORRIJA ALGUN O ALGUNOS CONCEPTOS DE LA OBRA, LA GARANTIA SEGUIRA VIGENTE HASTA UN AÑO DESPUES DE LAS CORRECCIONES HECHAS.
(EL IMPORTE DE LAS FIANZAS DEBERA LLEVAR IVA INCLUIDO).
OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS
LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDEN ECONOMICO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA.
LA REVISION DE LOS COSTOS SE REALIZARA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO QUE SE CITA EN LOS ARTICULOS 62 Y 63 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y LA FRACC. I DEL ARTICULO 54 Y 55 DEL REGLAMENTO DE LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.
NOVENA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE
LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE QUE EN SU CASO “EL ORGANISMO” SUMINISTRE A “EL CONSTRATISTA” O QUE ESTE ADQUIERA PARA DESTINARLOS A LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUEDARAN BAJO LA CUSTODIA DE ESTE ULTIMO , QUIEN SE OBLIGA A CONSERVARLOS EN PERFECTO ESTADO Y A DARLES EL USO PARA EL CUAL FUERON SUMINISTRADOS O ADQUIRIDOS, DEBIENDO ACREDITAR SU APLICACIÓN MEDIANTE LA DOCUMENTACION QUE PROPORCIONE LA RESIDENCIA DE SUPERVISION.
“EL CONSTRATISTA” DEBERA CONSERVAR Y REINTEGRAR A “EL ORGANISMO” TODO EXCEDENTE, DESPERDICIO UTILIZABLE, REMANENTES DE MATERIALES Y EQUIPO, CUANDO HAYAN SIDO SUMINISTRADOS POR ”EL ORGANISMO”.
EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PUEDA ACREDITAR A PLENA SATISFACCION DE “EL ORGANISMO”, LA INSTALACION DE MATERIALES Y EQUIPO SUMINISTRADOS POR ESTA ULTIMA, O NO PUEDA HACER LA ENTREGA CORRESPONDIENTE, EL PRIMERO SE OBLIGA A PAGARLOS A SU VALOR ACTUALIZADO A LA FECHA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS.
DECIMA.- RECEPCION DE TRABAJOS
“EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS 5 DIAS SIGUIENTES A LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS DEBERA COMUNICAR POR ESCRITO A LA CONTRATANTE LA FECHA DE TERMINACION DE LOS MISMOS, PROCEDIENDO LA CONTRATANTE A CONSTATAR DICHA TERMINACION Y A RECIBIRLOS DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A LA FECHA DE RECIBIDO EL ESCRITO DE “EL CONTRATISTA.”
DECIMA PRIMERA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE OBRARA COMO SU SUPERINTENDENTE DE CONTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.
EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DESIGNADO POR “EL CONTRATISTA” TENDRA LA OBLIGACION DE CONOCER EL CONTRATO, EL PROYECTO Y LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DEBERA ESTAR FACULTADO PARA DIRIGIR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE ESTE CONTRATO, ASI COMO PARA ACEPTAR U OBJETAR LAS ESTIMACIONES DE OBRA QUE SE FORMULEN Y, EN GENERAL, PARA ACTUAR A NOMBRE DE “EL CONTRATISTA” CON LAS FACULTADES LEGALES NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.
“EL ORGANISMO” SE RESERVARA EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN , EL CUAL PODRÁ EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.
DECIMA SEGUNDA.- RELACIONES LABORALES
“EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL. “EL CONTRATISTA” CONVIENE POR LO MISMO, EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “EL ORGANISMO”, EN RELACION CON LOS TRABAJOS DEL CONTRATO.
DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.
“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDA EN LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO DE ESTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “EL ORGANISMO” ASI COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “EL ORGANISMO” O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA.
IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA” A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FISICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASI COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL ORGANISMO” EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINSTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.
“EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS CUANDO ESTAS NO SE HAYAN REALIZADO CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES QUE POR ESCRITO LE PROPORCIONE “EL ORGANISMO”, ESTE ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION INMEDIATA Y SERAN POR CUENTA DE “EL CONTRATISTA”.
“EL CONTRATISTA” DEBERA SUJETARSE A LAS DISPOSICIONES DE SEGURIDAD QUE “EL ORGANISMO” TENGA ESTABLECIDO EN EL LUGAR DE LA OBRA, ASI COMO LOS DEMAS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD Y USO DE LA VIA PUBLICA.
“EL CONTRATISTA” SERA RESPONSABLE DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE CAUSE A “EL ORGANISMO” O A TERCERAS PERSONAS CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS, POR NO AJUSTARSE AL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES.
LOS RIESGOS Y LA CONSERVACION DE LAS OBRAS HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA DEFINITIVA A “EL ORGANISMO” SERAN A CARGO DE “ EL CONTRATISTA”.
CUANDO APARECIEREN DESPERFECTOS O VICIOS EN LA OBRA DENTRO DEL AÑO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCION DE LA MISMA POR
“EL ORGANISMO”, “EL CONTRATISTA” REPARARA O REPONDRA INMEDIATAMENTE Y POR SU CUENTA LOS MISMOS.
DECIMA CUARTA.- PENAS CONVENCIONALES.
“EL ORGANISMO” TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS APROBADOS Y A LA FECHA DE TERMINACION ESTABLECIDAS EN LA CLAUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO.
SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, RESULTASE QUE “EL CONTRATISTA” INCURRE EN INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE A EL MISMO, EN LA ENTREGA DE LAS PARTES, ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y/O INSTALACIONES, QUE FUERON DEFINIDAS E IDENTIFICADAS TANTO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE DOCUMENTO COMO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN QUE INTERVENGAN OTROS CONTRATISTAS EN LA MISMA AREA DE TRABAJO, O POR INCUMPLIMIENTO EN LA FECHA PACTADA EN EL PRESENTE CONTRATO PARA LA TERMINACION DE LA OBRA, SE PROCEDERA A IMPONER COMO SANCION LA QUE RESULTE DE APLICAR EL 5 AL MILLAR ( CINCO AL MILLAR) AL IMPORTE DE LOS TRABAJOS A ENTREGAR SEGÚN PROGRAMA CONTRA LOS TRABAJOS EJECUTADOS, APLICADOS POR DIAS CALENDARIO DE ATRASO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, DESDE LA FECHA COMPROMETIDA PARA SU TERMINACION FISICA DE LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATE. EL IMPORTE DE DICHA SANCION SE APLICARA A FAVOR DE “EL ORGANISMO”
Y LE PODRA SER DESCONTADA SIN NOTIFICACION PREVIA.
EL MONTO DE LAS PENAS CONVENCIONALES NO PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LAS GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO PROCEDERA LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 67 FRACCION II DE LA “LEY”.
INDEPENDIENTEMENTE DE LA PENA CONVENCIONAL SEÑALADA EN EL PARRAFO ANTERIOR “EL ORGANISMO: PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O BIEN LA RESCISION DEL MISMO.
SI “EL ORGANISMO” AL VERIFICAR QUE LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE ESTEN REALIZANDO DE ACUERDO AL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DETERMINA QUE “EL CONTRATISTA” INCURRE EN EL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE A EL MISMO, INDEPENDIENTEMENTE DE APLICAR LAS SANCIONES A LAS QUE SE REFIERE EN LOS PARRAFOS ANTERIORES, PODRA DECLARAR EN SITUACION DE MORA A “EL CONTRATISTA”, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA FECHA DE TERMINACION PARCIAL O TOTAL, PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO, LA QUE PERSISTIRA EN TANTO NO SE CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES QUE SE ESTIPULAN EN ESTE CONTRATO.
“EL ORGANISMO” CALCULARA Y PODRA DESCONTAR DEL PAGO DE LAS ESTIMACIONES EL DESCUENTO POR SANCIONES O MULTAS SIN NECESIDAD DE QUE MEDIE NOTIFICACION EN FORMA.
DECIMA QUINTA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO
“EL ORGANISMO” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA EN CUALQUIER MOMENTO POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA.
EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS LOS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.
DECIMA SEXTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO
“EL ORGANISMO“ PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO POR RAZONES DE INTERES GENERAL, PARTICULAR O POR CONTRAVENCION DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, Y SU REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES.
SI “EL CONTRATISTA” ES QUIEN DECIDE RESCINDIR EL CONTRATO, SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JURIDICA Y OBTENGA LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.
NO PROCEDERA LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO POR MUTUO ACUERDO DE LAS PARTES.
LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO SE AJUSTARA A LO SIGUIENTE:
I.- CUANDO SE DETERMINE LA RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSAS NO IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, “EL CONTRATISTA” PAGARA A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES.
“EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS 30 DIAS NATURALES SIGUIENTES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACION DE “EL ORGANISMO”, SOBRE LA RESCISION, DEBERA PRESENTAR ESTUDIO QUE JUSTIFIQUE
SU SOLICITUD; DENTRO DE LOS TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE RESCISION. DENTRO DE IGUAL PLAZO LAS PARTES ELABORARAN EL FINIQUITO; EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVEERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, ASI COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, SE LE HAYAN ENTREGADO A “EL CONTRATISTA”.
II.- EN CASO DE RESCISION DE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA” , “EL ORGANISMO” PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS Y SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS CUARENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE RESCISION. EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVEERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, ASI COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES QUE EN SU CASO, SE LE HAYAN ENTREGADO A “EL CONTRATISTA”. LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE LAS RESPONSABILIDADES QUE PUDIERAN EXISTIR.
LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A LA RESCISION POR PARTE DE “EL ORGANISMO” SON:
1.- SI “EL CONTRATISTA” NO INICIARA LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN LA FECHA EN QUE POR ESCRITO LE SEÑALE “EL ORGANISMO”.
2.- SI SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA COMO DEFECTUOSA POR “EL ORGANISMO”.
3.- SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR
“EL ORGANISMO”.
4.- SI NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
5.- SI NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES Y DEMAS PRESTACIONES DE CARÁCTER LABORAL;
6.- SI ES DECLARADO EN QUIEBRA O SUSPENSIÓN DE PAGO;
7.- SI SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO SIN SUJETARSE A LO DISPUESTO EN EL PRESENTE.
8.- SI CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADO DEL CONTRATO SIN SUJETARSE A LO DISPUESTO EN ESTE CONTRATO.
“EL CONTRATISTA” SOLO PODRA CEDER O COMPROMETER SUS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES QUE POR TRABAJOS EJECUTADOS LE EXPIDA “EL ORGANISMO” O SOBRE LOS DOCUMENTOS QUE AMPARAN LA DEVOLUCION DE DEPOSITO DE GARANTIA CON APROBACION EXPRESA, PREVIA Y POR ESCRITO DE “EL ORGANISMO”.
9.- SI “EL CONTRATISTA” NO DA A “EL ORGANISMO” Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD PARA INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.
10.-SI “EL CONTRATISTA” CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO REQUISITO TENER ESA NACIONALIDAD.
11.- CUANDO EL MONTO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEA SUPERIOR EN SU CONJUNTO A LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.
12.-SI SIENDO EXTRANJERO INVOCA LA PROTECCION DE SU GOBIERNO EN RELACION A ESTE CONTRATO.
13.-EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, O A LAS ORDENES DE “EL ORGANISMO”.
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACION POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” A CUALQUIERA DE LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO, “EL ORGANISMO” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y EL DE PENAS CONVENCIONALES EN SU CASO, O DECLARAR LA RESCISION ADMINISTRATIVA.
PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS, EN CASO DE RESCISION DEL PRESENTE CONTRATO, EL SALDO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARA A “EL ORGANISMO” EN UN PLAZO NO MAYOR DE 30 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEA COMUNICADA DE RESCISION A “EL CONTRATISTA”, PARA LO CUAL SE LE
RECONOCERAN LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICION DEBIDAMENTE COMPROBADO MEDIANTE LA EXIBICION CORRESPONDIENTE, CONFORME A LOS DATOS BASICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE OBRA Y “EL CONTRATISTA” SE COMPROMETA POR ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, SE APLICARA EL MISMO PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SEXTA DE ESTE CONTRATO, PARA EL CASO DE PAGOS EN EXCESO.
DECIMA SEPTIMA.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA
(PARA EL CASO DE ASOCIACION DE EMPRESAS O CONSORCIO).
EL REPRESENTANTE COMUN DEL CONTRATISTA DESIGNADO TENDRA DICHO CARÁCTER EN LO CONCERNIENTE A LA RELACION DE “EL ORGANISMO”
CON “EL CONTRATISTA” Y POR LO QUE SE REFIERE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, QUEDANDO EXPRESAMENTE ESTABLECIDO QUE LA EXISTENCIA DE DICHO REPRESENTANTE COMUN ES SIN PERJUICIO DE LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA Y MANCOMUNADA FRENTE A “EL ORGANISMO” QUE ASUMEN LOS INTEGRANTES DE LA ASOCIACION O DEL CONSORCIO EN SU CONJUNTO Y CADA UNO DE ELLOS INDIVIDUALMENTE RESPECTO DE LA TOTALIDAD DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
DECIMA OCTAVA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS
“EL CONTRATISTA” ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES.
EL (DOS AL MILLAR) DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACION PARA CUMPLIR CON LA CAMARA NACIONAL DE INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION .
EL (0 %) DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACION PARA CUMPLIR CON EL ORGANO DE CONTROL, INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA SECRETARIA DE CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO.
DECIMA NOVENA.- OTRAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”
LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS , PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA “LEY”, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.
VIGÉSIMA.- PÓLIZA DE SEGURO POR RESPONSABILIDAD CIVIL.
“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A OTORGAR LAS PÓLIZAS DE SEGUROS DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE RECIBA EL FALLO DE ADJUDICACIÓN, PERO INVARIABLEMENTE ANTES DEL INICIO DE LOS TRABAJOS. EN NINGÚN CASO PODRÁ INICIAR LOS TRABAJOS SIN HABER PRESENTADO O ACREDITADO QUE HA CONCERTADO LAS PÓLIZAS DE SEGUROS A QUE SE REFIERE ESTA CLÁUSULA.
L A P Ó L I Z A M E N C I O N A D A D E B E R Á S E R E X P E D I D A P A R A C U B R I R L O S R I E S G O S P O R R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L Y L A C O M P A Ñ Í A A S E G U R A D O R A D E B E E S T A R D E B I D A M E N T E C O N S T I T U I D A Y A U T O R I Z A D A , C O N F O R M E A L A S L E Y E S M E X I C A N A S , Y L A P Ó L I Z A E N C U E S T I Ó N C U B R I R Á L O S D A Ñ O S Y P E R J U I C I O S A T E R C E R O S E N S U S P E R S O N A S Y / O B I E N E S C O N L I M I T E D E R E S P O N S A B I L I D A D P O R L A C A N T I D A D D E $ 5 0 0 , 0 0 0. 0 0 M . N . Y C O N C O B E R T U R A B Á S I C A D E A C T I V I D A D E S Y B I E N E S M U E B L E S Y E N E L Q U E N O M B R E A L A C O M I S I Ó N E S T A T A L D E S E R V I C I O S P Ú B L I C O S D E E N S E N A D A , C O M O C O A S E G U R A D O , Y C O N E L M I S M O L I M I T E P A R A C A D A A C C I D E N T E .
VIGÉSIMA PRIMERA.- JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES
PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO ASI COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EN LA CIUDAD DE ENSENADA, B.C., POR LO QUE “EL CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESEPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE, FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA
LEIDO QUE FUE ESTE CONTRATO POR SUS OTORGANTES Y DEBIDAMENTE ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE, LO RATIFICAN Y FIRMAN DE CONFORMIDAD PARA QUE SURTA SUS EFECTOS A PARTIR DE EL DIA 23 DE ABRIL DE 2007.
