PERÚ DISTRITO: VILLA MARÍA DEL TRIUNFO PROVINCIA: LIMA. Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS)

(1)

PERÚ

DISTRITO: VILLA MARÍA DEL TRIUNFO

PROVINCIA: LIMA

Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas

(UNOPS)

BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL

PER/08/62788/1201

OBRA: “AMPLIACIÓN DEL LOCAL PARA EL

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LOS ÓRGANOS

JURISDICCIONALES DEL MÓDULO BÁSICO DE JUSTICIA

DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO DE LA CSJ DE LIMA SUR”

“Proyectos de Inversión Pública de las Cortes Superiores de

Justicia de Moquegua, Lambayeque, Piura, Huánuco, Lima y

Apurímac”

Proyecto 00062788

LIMA – PERÚ

AGOSTO – 2009

(2)

Bases Licitación Pública Internacional PER/08/62788/1201

GLOSARIO

Abreviaturas: IGO: Instrucciones Generales a los Oferentes.

IEO: Instrucciones Especiales a los Oferentes.

CGC: Condiciones Generales del Contrato.

CEC: Condiciones Especiales del Contrato.

UNOPS Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas, encargado de la licitación y evaluación de las ofertas para la realización de la obra objeto de esta Licitación.

Adjudicación: Es el acto mediante el cual UNOPS, previo estudio de las ofertas presentadas: i) selecciona la que, ajustándose sustancialmente a los documentos de licitación, resulte la oferta evaluada más baja que cumpla con los requisitos de calificación estipulados; y ii) comunica este hecho en forma oficial a los Oferentes.

Adquisición: Es el proceso global de adquirir bienes, obras y servicios, que comprende todas las funciones desde planificación y pronóstico, la gestión de la cadena de provisión incluyendo la identificación de necesidades, identificación y solicitud de ofertas, preparación y adjudicación de contratos, y todas las etapas de administración de contratos hasta la entrega de los bienes, el final de un contrato, o la vida útil de un activo.

Adjudicatario: Entidad Jurídica Firma o asociación de firmas a la que como resultado del proceso de licitación se le adjudica el Contrato y es invitada a firmar el mismo.

Contrato Documento que formaliza las relaciones entre UNOPS y el Adjudicatario, en el cual se establecen los derechos y obligaciones de ambas Partes, para la ejecución de las Obras. Contrato a Suma

Alzada o Precio Fijo

En los contratos por Suma Alzada, el valor de los trabajos ejecutados comprende el valor de las actividades terminadas comprendidas en la Lista de Actividades. Es el tipo de contrato donde el Contratista se compromete a efectuar la obra a su costo, asumiendo todos los riesgos que puedan haber por incremento de cantidades, alzas de salarios de la mano de obra, variación de precios de los insumos, demoras por condiciones de clima adversas, etc. Los pagos se efectúan generalmente en función de los avances logrados en los distintos componentes de la obra, medidos en forma porcentual.

Contrato a Precios Unitarios (Unidad de Medida)

Es el contrato donde el valor de los trabajos ejecutados comprende el valor de las cantidades terminadas de los rubros que constan en la Lista de Cantidades. En este tipo de contrato, el Contratista certifica las cantidades efectivamente ejecutadas de los diversos ítems que conforman la obra, de acuerdo a mediciones periódicas. Cuando se trata de obras con un periodo de ejecución considerable, estos contratos pueden contener fórmulas de reajuste de los precios ofertados originalmente, para compensar las eventuales variaciones en los precios de los insumos y de mano de obra.

Convenio de Gestión de Servicios

Es el acuerdo firmado entre UNOPS y la Entidad mediante el cual se establecen las condiciones, responsabilidades, competencias y acciones que serán aplicables entre UNOPS y la Entidad para la implementación del proyecto / actividades.

Días: Salvo disposición en contrario, toda referencia a días se entenderá corresponde a días corridos o calendarios.

Documentos de Licitación:

También llamados bases de la licitación o pliego de condiciones, son el conjunto de documentos emitidos por UNOPS, que especifican detalladamente las obras cuya adquisición se licita, establecen las condiciones del contrato a celebrarse y determinan el trámite por seguir en el procedimiento de licitación.

Entidad Es la dependencia del Gobierno, u otra organización firmante del Convenio de Gestión de Servicios, quien encarga a UNOPS la ejecución de las acciones necesarias para la ejecución del proyecto / actividad dentro de la cual se encuadra esta licitación

Garante: Es el Banco, institución financiera, compañía de seguros u otro ente aceptable y de reconocido prestigio, quién contrae una obligación con UNOPS en caso de incumplimiento del Contrato.

Garantía de Mantenimiento de Oferta:

También llamada garantía de seriedad de la oferta, es una garantía que debe someter el oferente a favor de UNOPS y que tiene por objeto asegurarle a éste que su oferta es seria y que el oferente está dispuesto a mantenerla durante los plazos estipulados en los documentos de licitación.

(3)

Garantía de Cumplimiento:

También llamada de fiel cumplimiento o de ejecución, es la garantía que presenta el adjudicatario de una obra al Contratante y que tiene por objeto proteger a éste de posibles pérdidas resultantes de la no-ejecución por parte del contratista de las obras objeto de la licitación, de conformidad con los términos y condiciones del respectivo contrato de obra.

Garantía por adelanto:

Es el documento emitido por un Banco/Entidad Financiera, que ofrece garantía por la devolución de los anticipos recibidos del Contratante (UNOPS) para posibilitar a los contratistas bien el acopio de materiales, en tanto tales materiales quedan incorporados a la obra, o bien el acopio de maquinaria.

Licitación: Es un proceso formal y competitivo de adquisiciones mediante el cual se solicitan, reciben y evalúan ofertas para adquirir bienes y servicios conexos o contratar la ejecución de obras. La licitación puede ser pública o privada e internacional o nacional.

Licitación Pública:

Este es un método de competición que puede constituir la forma más eficiente y económica de ejecutar obras o adquirir bienes, abierta a la participación de empresas nacionales y extranjeras en la que las ofertas se solicitan y reciben públicamente y cuya convocatoria debe ser publicada de forma oportuna local o internacionalmente. La licitación pública o invitación a licitar (IA) puede ser de tipo nacional o internacional.

Oferente: Es el que presenta una oferta en una licitación. Otros términos sinónimos son: licitador, postulante, postor.

Oferta: Es la documentación que presenta un Oferente para postular a la licitación.

Oferta

evaluada como la más baja:

Es la oferta que, por resultar la más "ventajosa" o "conveniente", resulta seleccionada. La "conveniencia" o "ventaja" se refiere a la aplicación estricta de los criterios de evaluación indicados en los documentos de licitación. Al adjudicarse la licitación, UNOPS puede tener en cuenta otros factores además del precio, tales como plazo de entrega de las obras. Si este factor es considerado el contrato deberá estipular penalidades por demoras en la entrega de las obras.

Protesta Se entiende como “protesta” cualquier disconformidad, queja, problema o cuestionamiento, presentado por escrito, en cualquiera de las etapas de un proceso específico de adquisiciones (inclusive después de la adjudicación del Contrato).

(4)

Sección 1- Llamado a licitación

País:

República del Perú

Proyecto:

“Proyectos de Inversión Pública de las Cortes Superiores de Justicia de

Moquegua, Lambayeque, Piura, Huánuco, Lima y Apurímac”

Licitación:

“Ampliación del Local para el Mejoramiento de los Servicios de

Administración de Justicia de los Órganos Jurisdiccionales del Módulo básico de Justicia

de Villa María del Triunfo de la CSJ de Lima Sur”

Número de referencia:

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PER/08/62788/1201

1. El Gobierno de la República del Perú, representado por Poder Judicial ha contratado los

servicios de la Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS) a través

del Acuerdo de Servicios de Gestión 00062788 para la provisión de bienes, obras y servicios

vinculados con el Proyecto “Proyectos de Inversión Pública de las Cortes Superiores de

Justicia de Moquegua, Lambayeque, Piura, Huánuco, Lima y Apurímac”.

2. La UNOPS, actuando a solicitud y por cuenta de Poder Judicial invita a presentar ofertas

para la construcción de las siguientes obras “Ampliación del Local para el Mejoramiento de los

Servicios de Administración de Justicia de los Órganos Jurisdiccionales del Módulo básico de

Justicia de Villa María del Triunfo de la CSJ de Lima Sur” con las características que se indican

en las especificaciones técnicas, planos y diseños de estos pliegos.

3. El plazo máximo de ejecución de las obras es de 150 días calendarios.

4. El presupuesto oficial a Julio 2009 es de S/. 2’323,767.74 (USD 772,015.86). El

contrato a suscribirse para la presente licitación es por Suma Alzada.

5. Los licitantes elegibles que estén interesados podrán solicitar información adicional, y

leer los documentos de licitación en la dirección que se indica al final de este formulario,

durante el horario de oficina

(08:30 a 13:00 y de 14:00 a 17:30 horas)

. Los licitantes

interesados podrán comprar un juego completo de los documentos en español, solicitándolo por

escrito a la dirección que se indica al final de este formulario, y contra pago de una suma no

reembolsable de S/. 250. Deberá adjuntarse la Boleta de Depósito o constancia de Giro

Bancario en la Cuenta Corriente

No. 0011-0661-0100036082

de

UNOPS

Peru Operations

Centre Pen Account en el Banco Continental BBVA por el valor de las Bases, consignando en

su papeleta de depósito el nombre de la Firma y el número de licitación, (4 últimos dígitos).

Se

enviarán los documentos de licitación vía servicio de mensajero para entrega local, o e-mail o

podrán ser recogidas directamente en la oficina de

UNOPS

Lima, previa presentación de la

constancia de pago.

Favor de notarse que UNOPS se reserva el derecho de corregir los documentos de licitación en

cualquier momento.

La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Internacional

(ITB) establecidos en el Manual de Adquisiciones de UNOPS, y está abierta a todos los

licitantes elegibles.

(5)

6. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de un Manifiesto de Garantía de Oferta,

conforme al formulario indicado en la Sección 8.

7. Las firmas elegibles interesadas pueden obtener consultar las bases en la dirección Web

www.unops.org/convocatorias.

8..

La fecha y hora

límite de presentación

de ofertas es a más tardar el día 22 de octubre

del 2009, a las 12:00 horas en las oficinas de la UNOPS en Perú a la dirección Calle Los

Sauces N° 379, San Isidro - Lima 27, LIMA, PERÚ. Ofertas recibidas con posterioridad a esta

fecha y hora no serán aceptadas.

9. Las ofertas serán abiertas a las 12:40 horas del 22 de octubre del 2009 y la Apertura

Pública se realizará en las Oficinas de la UNOPS en Calle Los Sauces N° 379, San Isidro -

Lima 27, LIMA, PERÚ.

(6)

Sección 2. Instrucciones a los Licitantes

Lista de cláusulas

A. Disposiciones generales

1 Alcance de solicitud de licitación, 2 Fuente de los fondos,

3 Licitantes elegibles 4 Calificación del Licitante 5 Costo de la Licitación, 6 Una oferta por Licitante 7 Visita a la zona de las Obras,

B. Documentos de Licitación,

8 Contenido de los documentos de licitación,

9 Aclaración de los documentos de licitación,

10 Enmienda de los documentos de de licitación,

C. Preparación de las Ofertas,

11 Documentos comprendidos en la Licitación,

12 Precios de la Oferta,

13 Monedas de la oferta y de pago, 14 Validez de la oferta,

15 Formato y firma de la oferta,

D. Presentación de las Ofertas,

16 Cierre y marca de los sobres de las ofertas,

17 Garantía de la seriedad de la Oferta 18 Plazos para la presentación de ofertas 19 Ofertas Tardías

E. Apertura y Evaluación de las Ofertas,

20 Apertura de las ofertas 21 Evaluación de las ofertas, 22 Aclaración de las ofertas, 23 Examen de las oferta para determinar si se ajustan a las condiciones de licitación, 24 Corrección de errores

25 Evaluación y comparación de las ofertas,

F. Adjudicación del Contrato,

26 Criterios para la adjudicación, 27 Derecho del Contratante a aceptar cualquier oferta y a rechazar cualquiera o todas las Ofertas, 28 Notificación de la adjudicación y firma del Contrato,

29 Garantía de cumplimiento, 30 Anticipo y garantía por anticipo, 31 Corrupción o Prácticas Fraudulentas 32 Aclaración de resultados de

adjudicación

33 Manejo de Protestas

34 Requisitos obligatorios para trabajar con UNOPS

(7)

Sección 2. Instrucciones a los Licitantes- IAL

A. Disposiciones generales

1. Alcance de La Licitación

1.1 UNOPS, según la definición que consta en los Datos de la Licitación (DL), actuando por cuenta y orden del Gobierno representado por la Entidad especificada en los DL, invita a presentar ofertas para la construcción de las Obras que se describen en los Condiciones Especiales del Contrato (CEC). El nombre y el número de identificación del Proyecto se especifican en los Datos del Contrato.

1.2

El adjudicatario deberá terminar las Obras en la fecha prevista de terminación especificada en los Datos de Licitación (DL).

2. Fuente de los Fondos

2.1 El financiamiento para la ejecución de este proyecto será con recursos directamente recaudados por la ENTIDAD, entregados a UNOPS para su gestión bajo el Proyecto, especificado en los DL.

3. Licitantes Elegibles 3.1 Las empresas estatales del País del Cliente, especificado en los DL pueden participar solamente si gozan de autonomía legal y financiera, si funcionan de acuerdo con las leyes comerciales, y si no son un organismo que depende del Gobierno.

3.2 Los licitantes no podrán estar asociados o haber estado asociados en el pasado, directa o indirectamente, con una firma o cualquiera de sus filiales que haya sido contratada por el Comprador para proveer servicios de consultoría respecto de la preparación del diseño, las especificaciones y otros documentos que hayan de usarse para la adquisición de los bienes que se adquieran mediante la licitación objeto de este llamado.

3.3 No podrán participar como licitantes los empleados o funcionarios públicos al servicio del Estado, lo que harán constar en la declaración jurada que se incluye como modelo en la sección VIII de Formularios Tipo.

3.4 Asimismo, no podrán participar como oferentes, las empresas, sus sucursales, sus filiales, sus Entidades permanentes u otras Entidades vinculadas a las anteriores, que se encuentren inhabilitadas de contratar con el Estado y/o la ENTIDAD o que tengan contratos en proceso de resolución o resueltos por causales imputables a éstos. UNOPS se reserva el derecho de abstenerse de contratar con proveedores con los cuales tenga disputas, reclamos u otro asunto contencioso pendiente.

3.5 Los licitantes no podrán estar incluidos en la Lista de Vendedores Suspendidos de Naciones Unidas (UN/DP and World Bank- List of Suspended Vendors), ni en la Lista 1267 de entidades relacionadas con el financiamiento de actividades terroristas.

4. Calificación del Licitante

4.1 Todos los Licitantes deberán incluir en la Sección 3, Formularios de Ofertas, Carta de Aceptación, Contrato y una descripción preliminar del método de trabajo y el cronograma propuestos, con inclusión de planos y gráficos, si es necesario.

4.2 A fin de que pueda adjudicársele el Contrato, todo Licitante deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos de calificación:

a) Ser licitantes debidamente constituidos y con habilitación legal para operar, según corresponda.

b) Tener un volumen anual mínimo de trabajos similares en cualquiera de los últimos 3 (Tres) años, por un valor equivalente al indicado en la Sección 3 DL;

(8)

lo menos (2) dos Obras de naturaleza y complejidad similares a las de las Obras en cuestión en el curso de los últimos quince (15) años. A fin de cumplir este requisito, las Obras que se mencionen deberán estar terminadas en un 70% como mínimo);

d) Contar con liquidez financiera (saldos en cuentas propias o líneas de crédito certificadas) por el monto establecido en los Datos de la Licitación

e) Cumplir con los valores mínimos establecidos en los Datos de la Licitación respecto de Índices de Situación Patrimonial y Capital de Trabajo;

f) Personal Clave:

Se considera como Personal Clave - Un (1) Residente de Obra,

- Un (1) Especialista en Estructuras, - Un (1) Especialista en Arquitectura, - Un (1) Ing° Sanitario,

- Un (1) Ing° Mecánico

- Un (1) Especialista en Seguridad y Señalización, - Un (1) Maestro de Obra

La relación del personal no es limitativa.

Listar en el formulario de la Sección 3, el personal y cargo propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las Obras a los fines del Contrato;

g) Tener el equipamiento, maquinaria, herramientas y/o implementos mínimos necesarios para la ejecución óptima de la obra y que el proponente se compromete a utilizar en la misma.

5. Costo de la Licitación Serán a cargo del Licitante todos los gastos relacionados con la preparación y presentación de su oferta y en ningún caso UNOPS responderá o será responsable por ellos, independientemente de cuál sea el desarrollo o resultado del proceso de Licitación.

6 Una Oferta por Licitante

Cada Licitante podrá presentar solamente una Oferta. Si un Licitante presenta más de una Oferta o participa en más de una de ellas, (a menos que sea en calidad de SubContratista o que se trate de propuestas alternativas que se pudieran presentar o que hubieran sido solicitadas), quedará descalificadas todas las ofertas que incluyan la participación de dicho Licitante.

7 Visita a la zona de las Obras

Se aconseja que el Licitante visite la zona de obras a partir de la fecha y entre las horas indicadas en los datos de la Licitación. La visita a la zona de obras no es obligatoria, aunque el Oferente no podrá argumentar el desconocimiento del terreno como motivo válido para justificar defectos en su oferta y / o solicitar mayores costos en la ejecución del contrato.

B. Documentos de la Licitación 8. Contenido

de los documentos de la Licitación

8.1 Los documentos de la Licitación incluyen el conjunto de documentos que se especifican a continuación:

Sección 1- Llamado a licitación

Sección 2- Instrucciones a los Licitantes - IAL

§ Datos de la Licitación -DL Sección 3- Formularios de la Oferta

a- de información para la Calificación.

b- de declaración jurada que cumple con el requisito exigido por la clausula 3de las IAL. Requisito de Elegibilidad.

(9)

c- del resumen del Estado Financiero. d- de línea de Crédito.

e- del curriculum vitae de cada profesional.

f- de modelo de carta de compromiso de los profesionales que la empresa proponente se compromete a asignar a la obra.

g- de oferta del Contratista.

h- de carta de aceptación del contrato. i.- Modelo de Contrato.

Sección 4- Condiciones Generales del Contrato - CGC Sección 5- Especificaciones Técnicas Básicas y Especiales Sección 6- Planos o Detalles Típicos

Sección 7- Lista de cantidades Sección 8- Formularios de Garantía

a- de Mantenimiento de Oferta b- de Cumplimiento del contrato c- de Anticipo

8.2 El número de copias que el Licitante debe llenar e incluir en su Oferta se especifica en los datos de la Licitación.

9. Aclaración

de los documentos de la Licitación

9.1 Todo Licitante podrá solicitar aclaraciones respecto de los documentos de Licitación mediante comunicación por escrito (carta, e-mail o fax) a UNOPS, dirigida a la dirección que figure en la Sección 1. La fecha límite de aceptación de estas solicitudes de aclaración será de dieciséis (16) días corrido previos a la fecha establecida de apertura de ofertas. UNOPS responderá las consultas con una antelación no menor a diez (10) días del vencimiento del plazo para presentar ofertas, pero procurará hacerlo a medida de su recepción. Enviará copia de la respuesta de UNOPS a todos los que compraron los documentos de Licitación, incluyendo una descripción de la consulta pero sin identificar al que la formuló.

9.2 La adquisición de un Pliego en fecha cercana a la de la apertura de la Licitación no será causal para que el adquirente pueda solicitar una postergación de la misma, como así tampoco la modificación del lapso fijado para pedir aclaraciones.

10. Enmienda de los Documentos de Licitación

10.1 UNOPS podrá modificar los documentos de Licitación mediante la emisión de apéndices antes de que venza el plazo para la presentación de ofertas.

10.2 Todo apéndice así emitido constituirá parte integral de los documentos de Licitación y se transmitirá por escrito o por vía electrónica a todos los que hayan adquirido los documentos de licitación. Los licitantes potenciales deberán acusar recibo de cada apéndice por escrito a UNOPS.

10.3 A fin de que los posibles licitantes cuenten con un período razonable para considerar las enmiendas en la preparación de sus ofertas, en caso necesario el Contratante prorrogará el plazo para la presentación de ofertas.

C. Preparación de las Ofertas 11. Documentos

comprendidos en la Oferta

11 La Oferta que presente el Licitante deberá incluir los siguientes documentos: (a) La Oferta (en formulario que figura en la Sección 3), adjuntando

especificaciones y características de materiales y equipos a suministrar; (b) Garantía de seriedad de la Oferta;

(c) Lista de cantidades con indicación de precios unitarios y totales; (d) Información para la Calificación, (en formulario que figura en la

Sección 3).

(e) Cualquier otra información o documento que deba ser llenado o entregado conforme a lo solicitado en estas IAL o en los DL

(10)

12. Precios de la Oferta

12.1 El Contrato que se firmará será basado en suma alzada, y comprenderá la totalidad de las Obras especificadas, sobre la base de la Lista de cantidades con indicación de precios presentada por el Licitante.

El Contratista se compromete a efectuar la obra a su costo, asumiendo todos los riesgos que pueda haber por incremento de cantidades, alzas de salarios de la mano de obra, variación de precios de los insumos, y otros factores que no sean considerados fuerza mayor como se define en las condiciones del Contrato.

12.2 El Licitante indicará las tarifas y los precios de todos los rubros de las Obras especificados en la Lista de cantidades. El Contratante únicamente efectuará pagos conforme al avance de cada fase del Contrato que haya sido cumplida. No se harán pagos parciales de fases.

12.3 Todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba pagar el Contratista en virtud del Contrato, o por cualquier otra razón, a partir de la fecha correspondiente a 28 días antes de que venza el plazo para la presentación de Ofertas, deberán incluirse en las tarifas, en los precios y en el precio total de la Oferta a suma alzada, precio fijo que presente el Licitante.

12.4 Las tarifas y los precios cotizados por el Licitante estarán sujetos a ajuste durante el período de cumplimiento del Contrato, según las Fórmulas Polinómicas adjuntas:

Presupuesto

Subpresupuesto ARQUITECTURA

Moneda Nuevos Soles

Ubicación Geográfica 150143 LIMA - LIMA - VILLA MARÍA DEL TRIUNFO

Monomio Factor (%) Símbolo Índice Descripción

1 0.335 100.000 M 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES

2 0.124 46.774 C 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I

3 0.066 100.000 C 24 CERAMICA ESMALTADA Y SIN ESMALTAR

4 0.113 50.442 PT 51 PERFIL DE ACERO LIVIANO

49.558 65 TUBERÍA DE ACERO NEGRO Y/O GALVANIZADO

5 0.056 100.000 P 54 PINTURA LATEX

6 0.073 100.000 M 43 MADERA NACIONAL PARA ENCOF Y CARPINT

7 0.169 100.000 D 30 DÓLAR (GENERAL PONDERADO)

8 0.130 100.000 I 39 ÍNDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

Fórmula Polinómica

K = 0.335*(Mr/Mo)+0.124*(Cr/Co)+0.066*(Cr/Co)+0.113*(PTr/PTo)+0.056*(Pr/Po)+0.073*(Mr/Mo)+0.169*(Dr/Do)+0.13*(Ir/Io)

"Ampliación del Local para el Mejoramiento de los Servicios de Administración de Justicia de los Órganos Jurisdiccionales del Módulo básico de Justicia de Villa María del Triunfo de la CSJ de Lima Sur"

Presupuesto

Subpresupuesto ESTRUCTURAS

2 0.334 100.000 A 3 ACERO DE CONSTRUCCIÓN CORRUGADO

3 0.083 100.000 M 43 MADERA NACIONAL PARA ENCOF Y CARPINT

4 0.076 100.000 B 17 BLOQUE Y LADRILLO

5 0.151 100.000 C 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I

(11)

13. Monedas de la Oferta y de pago

13.1

13.2

Salvo distinta estipulación en los DL, los precios serán cotizados enteramente en la moneda del Perú, Nuevos Soles (S/.), en adelante llamada la Moneda Local o en Dólares Estadounidenses (USD).

Los pagos y el contrato se denominarán en la moneda de la oferta Licitante.

14. Validez de las Ofertas Salvo distinta estipulación en los DL, las ofertas serán válidas por noventa (90) días, a partir de la de la fecha límite especificada en los DL para la presentación de las ofertas. Toda oferta con un período de validez menor que el requerido, será rechazada por UNOPS.

15. Formato y firma de la Oferta

15.1 El Licitante preparará un original de los documentos comprendidos en la Oferta de acuerdo a lo estipulado en la cláusula 12 de estas Instrucciones a los Licitantes en un solo volumen que incluya el Formulario de la Oferta, y lo marcará claramente como "ORIGINAL". Adicionalmente, el Licitante deberá preparar el número de copias de los documentos impresas en ambas caras y foliadas, indicado en los DL, y marcarlos claramente como "COPIAS". En caso de discrepancia, el texto del original prevalecerá sobre el de las copias.

15.2 _{El original y todas las copias de la Oferta deberán estar debidamente}

selladas y firmadas por el Representante Legal del Proponente. La oferta, y toda la correspondencia y documentos relacionados a ella que intercambien el Oferente y UNOPS, deberán redactarse en idioma indicado en los DL.

Presupuesto

Subpresupuesto INSTALACIONES SANITARIAS

2 0.129 53.488 VV 30 DÓLAR (GENERAL PONDERADO)

46.512

3 0.06 100.000 P 51 PERFIL DE ACERO LIVIANO

4 0.065 100.000 D 77 VALVULA DE BRONCE NACIONAL

5 0.077 100.000 T 72 TUBERIA DE PVC PARA AGUA

6 0.125 100.000 M 48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL

7 0.145 100.000 T 39 TUBERÍA DE ACERO NEGRO Y/O GALVANIZADO

K = 0.269*(Mr/Mo)+0.129*(VVr/VVo)+0.06*(Pr/Po)+0.065*(Dr/Do)+0.077*(Tr/To)+0.125*(Mr/Mo)+0.145*(Tr/To)+0.13*(Ir/Io)

Presupuesto

Subpresupuesto INSTALACIONES ELECTRICAS

2 0.157 100.000 A 7 ALAMBRE Y CABLE TIPO TW Y THW

3 0.054 100.000 A 6 ALAMBRE Y CABLE DE COBRE DESNUDO

4 0.145 100.000 T 72 TUBERIA DE PVC PARA AGUA

5 0.334 100.000 A 12 ARTEFACTO DE ALUMBRADO INTERIOR

(12)

D. Presentación de las Ofertas 16. Cierre y marca de los

sobres de las Ofertas

16.1 El Licitante pondrá el original y todas las copias de la Oferta en dos sobres interiores, que cerrará y marcará claramente como “ORIGINAL" y "COPIAS", según corresponda. Luego pondrá ambos sobres (original y copias) en un sobre exterior, que también deberá estar cerrado.

16.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberán:

a) estar dirigidos al Contratante y llevar la dirección indicada en los DL;

b) llevar el nombre y el número de identificación del Contrato indicados en los DL y los Datos del Contrato (DC).

y

(c) el sobre exterior deberá además indicar claramente las palabras “NO ABRIR ANTES DE”, seguidas de la fecha y hora indicadas en los DL para la apertura de la licitación.

17. Manifiesto de

Garantía de la Oferta

17.1 Licitante deberá presentar como parte de su Oferta, un Manifiesto de Garantía de la Oferta, en original según se especifica en la sección 8.

17.2 El Manifiesto de Garantía de Oferta de los Licitantes cuyas ofertas no fueron seleccionadas serán devueltas inmediatamente una vez el Licitante adjudicatario presente su Garantía de Cumplimiento.

17.3 El Manifiesto de Garantía de Oferta se podrá ejecutar si:

(a) Un Licitante retira su oferta durante el período de validez de la oferta especificado por el Licitante mismo en el Formulario de Presentación de la Oferta,

(b) El Licitante adjudicatario no acepta las correcciones al Precio de la Oferta,

(c) Si el Licitante adjudicatario no cumple dentro del plazo estipulado con:

(i) La firma el Contrato; o

(ii) No presenta la Garantía de Cumplimiento.

17.4 El Manifiesto de Garantía de Oferta de una Asociación en Participación o Consorcio deberá estar en nombre de la Asociación en Participación o Consorcio que presenta la oferta. Si dicha Asociación o Consorcio no ha sido legalmente constituido en el momento de presentar la oferta, la Garantía de Seriedad de la Oferta o el Manifiesto de Garantía de Oferta debe estar en nombre de todos los futuros socios de la Asociación o Consorcio tal como se denominan en la carta de intención.

18. Plazo para la presentación de las ofertas

18.1 Las ofertas deberán ser entregadas a UNOPS en la dirección antes indicada a más tardar en la fecha y hora señalada en los Datos de Licitación.

18.2 UNOPS podrá prorrogar el plazo para la presentación de ofertas mediante una enmienda de los documentos de licitación, de conformidad con lo estipulado en la cláusula 10, en cuyo caso todos los derechos y obligaciones del Contratante y de los licitantes anteriormente sujetos al plazo original quedarán sujetos al nuevo plazo.

(13)

19. Ofertas tardías 19.1 Toda oferta recibida por UNOPS después de vencido el plazo para la presentación de las ofertas estipulado en la Cláusula 22, se mantendrá sin abrir, el oferente será responsable por retirarla respectivamente. Es responsabilidad única y absoluta de cada oferente la presentación de las ofertas dentro del plazo establecido y no se aceptarán excepciones.

Modificación, Sustitución y Retiro de las Propuestas (a.) (b.) (c.) (d.)

El Oferente podrá modificar, sustituir, o retirar su oferta después de haberla presentado, siempre que UNOPS reciba una notificación por escrito al respecto, antes del vencimiento del plazo para la presentación de las ofertas.

El aviso del Oferente sobre la modificación, sustitución o el retiro de la oferta será preparado, cerrado, identificado y enviado conforme a las disposiciones de la Cláusula 16, debiéndose marcar además los sobres

exteriores e interiores con la palabra “MODIFICACIÓN”

,“SUSTITUCIÓN” o “RETIRO”: según corresponda.

Los Oferentes no podrán modificar, sustituir o retirar las ofertas una vez vencido el plazo para su presentación.

El retiro de la oferta en el intervalo que media entre el vencimiento del plazo para la presentación de las ofertas y el término del período de validez de la oferta especificado en el formulario de la Oferta, podrá dar lugar a la ejecución del Manifiesto de Garantía de Oferta conforme a la Subcláusula 17.3

E. Evaluación de las Ofertas 20. Apertura de las

Ofertas

20.1 UNOPS abrirá las ofertas, incluidas las modificaciones introducidas de acuerdo con las disposiciones de la cláusula (a.) en presencia de los representantes de los licitantes que decidan concurrir, a la hora, en la fecha y en el lugar (es) especificado (s) en los Datos de la licitación.

20.2 Los sobres marcados con la palabra “RETIRO” se abrirán y leerán primero. No se abrirán las ofertas cuyo retiro se haya notificado debidamente de conformidad con las disposiciones de la cláusula (b.).

20.3 En la apertura de las Ofertas, UNOPS dará a conocer los nombre de los licitantes, los precios de las ofertas, el monto total de cada una de ellas y de las ofertas alternativas (si se hubieran solicitado o se permitiera presentarlas), los descuentos, las modificaciones y retiro de ofertas, la existencia o falta de garantía de seriedad de la oferta, y cualquier otro detalle que UNOPS estime apropiado anunciar.

20.4 UNOPS preparará un acta de la apertura de las ofertas, en la que incluirá la información dada a conocer a los asistentes a ese acto, de conformidad con lo estipulado en la subcláusula 20.3.

21. Evaluación de las Ofertas

21.1 El período de evaluación de las ofertas inicia al concluir el acto público de apertura de las ofertas. Desde ese momento y hasta la notificación oficial del resultado de la adjudicación, se considerará confidencial toda la información relativa al examen, aclaración, evaluación y comparación de las ofertas y las recomendaciones para la adjudicación del contrato, las que no podrán comunicarse a los Oferentes ni a ninguna otra persona que no

(14)

participe oficialmente del proceso de evaluación. Todo intento de un Oferente para influir en el examen de las ofertas o en las adjudicaciones por parte de UNOPS podrá dar lugar al rechazo de la oferta de ese Oferente.

21.2 UNOPS procederá a evaluar y comparar sólo las ofertas que ha determinado que se ajustan substancialmente a las condiciones de la Licitación, de acuerdo con la Cláusula 23 de las IAL.

21.3 Para comparar las ofertas, UNOPS convertirá el precio de la oferta a

Dólares de los Estados Unidos, aplicando la tasa de cambio operacional de Naciones Unidas vigente el día de la apertura de las ofertas.

22. Aclaración de las Ofertas

22.1 Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación de las Ofertas, UNOPS tendrá la facultad de solicitar a cualquier Licitante que aclare su Oferta, incluido el desglose de los precios unitarios, conforme aplique. Esto incluye la solicitud de documentación que permita documentar los requisitos de calificación de evaluación de las ofertas. La solicitud de aclaración y la respuesta pertinente se harán por escrito o por cable. Sin embargo, no se solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna modificación de los precios o de los elementos sustanciales de la Oferta, salvo que ello sea necesario para confirmar la corrección de errores aritméticos que el Contratante haya descubierto durante la evaluación de las Ofertas.

23. Examen de las ofertas para determinar si se ajustan a las

condiciones de Licitación

23.1 Antes de proceder a la evaluación minuciosa de las ofertas, UNOPS determinará si cada una de ellas:

(i) cumple con los requisitos de elegibilidad;

(ii) ha sido debidamente firmada por el representante legal; (iii) está acompañada de las garantías requeridas;

(iv) se ajusta substancialmente a las condiciones de los documentos de Licitación; y

(v) contiene las aclaraciones y/o justificaciones que UNOPS pueda haber solicitado de conformidad con la Subcláusula 22 de las IAL.

23.2 Una oferta se ajusta substancialmente a las condiciones de Licitación, si está de acuerdo con todos los plazos, condiciones y especificaciones de los documentos de Licitación, sin ninguna desviación o reserva importante. Una desviación o reserva importante es aquella que:

(i) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o la ejecución de las Obras;

(ii) limita de una manera sustancial, incompatible con los documentos de Licitación, los derechos de UNOPS o las obligaciones del Oferente en virtud del Contrato.

23.3 La corrección de las omisiones subsanables deberá ser efectuada por el Oferente dentro del plazo fijado por UNOPS en la notificación por la cual emplaza al Oferente a regularizar su situación, presentándolos en la oficina donde se recibieron las ofertas salvo que en las IAL o en la notificación se estipulase otro lugar. Transcurrido dicho plazo sin que haya sido subsanada, la oferta será rechazada.

23.4 Las ofertas que no se ajusten sustancialmente a las condiciones de los documentos de Licitación serán rechazadas por UNOPS y no podrán convertirse posteriormente, mediante la introducción de correcciones o la eliminación de las desviaciones o reservas, en ofertas que sí se ajusten a dichas condiciones.

(15)

24. Corrección de errores 24.1 UNOPS verificará si las ofertas que haya determinado que se ajustan sustancialmente a las condiciones de Licitación, contienen errores aritméticos. UNOPS corregirá de la siguiente manera los errores que se encuentren.

a) cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en números y en palabras prevalecerán los indicados en palabras, y

b) cuando haya una diferencia entre el precio unitario y el total de un rubro que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el precio unitario cotizado, a menos que a juicio del Contratante hubiera un error evidente en la colocación de la coma que separa los decimales de dicho precio unitario, en cuyo aso prevalecerá el precio total ofertado para ese rubro y se corregirá el precio unitario.

24.2 UNOPS ajustará el monto indicado en la Oferta de acuerdo con el procedimiento antes señalado para la corrección de errores y, con la anuencia del Licitante, el nuevo monto se considerará obligatorio para el Licitante. Si el Licitante no estuviera de acuerdo con el monto corregido de la Oferta, esta será rechazada y podrá hacerse efectiva la garantía de seriedad de su Oferta.

25. Evaluación y comparación de las Ofertas

25.1 UNOPS evaluará y comparará sólo las ofertas que se determine que se ajustan sustancialmente a los documentos de Licitación, conforme la cláusula 23 de las IAL.

25.2 UNOPS se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier variación, desviación u Oferta alternativa. En la evaluación de las ofertas no se tendrán en cuenta las variaciones, desviaciones, ofertas alternativas y otros factores que exceden los requisitos de los documentos de Licitación, o que signifiquen beneficios no solicitados para el Contratante.

F. Adjudicación del Contrato 26. Criterios para la

adjudicación

26.1 UNOPS adjudicará el Contrato al Licitante cuya Oferta se ajuste sustancialmente a las condiciones de los documentos de Licitación y haya sido evaluada como la más conveniente (habilitada técnicamente y tenga el menor precio como resultado de la evaluación).

27. Derecho de UNOPS a aceptar cualquier Oferta y a rechazar cualquiera o todas las Ofertas

27.1 UNOPS se reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier Oferta, así como el derecho a anular el proceso de Licitación y rechazar todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación del Contrato, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna ante el Licitante o los Licitantes afectados por esta decisión ni la obligación de informar a éste (éstos) los motivos de la decisión de UNOPS.

28. Notificación de la adjudicación y firma del Contrato

28.1 Antes del vencimiento del plazo de validez de las Ofertas, UNOPS notificará al Adjudicatario por medio de carta certificada, que su Oferta ha sido aceptada, utilizando el formulario de “Carta de Aceptación”, La notificación de la adjudicación dará por constituido el Contrato, con sujeción al suministro de la garantía de cumplimiento.

28.2 Esta carta (en lo sucesivo y en las CGC denominada la “Carta de Aceptación”) deberá estipular el monto que UNOPS pagará al Contratista en compensación por la ejecución, cumplimiento y mantenimiento de las Obras tal como se estipula en el Contrato (en adelante y en el Contrato denominado el “Precio del Contrato”).

(16)

28.3 Sin perjuicio de lo dispuesto en la Cláusula 34., UNOPS declarará desierta la licitación:

i) si ninguna de las ofertas satisface el objeto del llamado, ii) ante la evidencia de falta de competencia o colusión, o

iii) si todas las ofertas superan considerablemente el presupuesto oficial.

28.4 UNOPS notificará al adjudicatario y éste dentro de los quince (15) días siguientes y previo a la firma del contrato, deberá entregar al Contratante la garantía de cumplimiento del mismo de conformidad con las CGC, utilizando el formulario incluido en los documentos de licitación u otro que resulte aceptable para UNOPS

28.5 Una vez que el Adjudicatario haya suministrado la garantía de cumplimiento del contrato, UNOPS notificará del resultado del proceso a los proveedores no seleccionados por escrito o, y para los contratos sobre el valor de USD 100.000 cargará la información de la adjudicación en el sitio web corporativo de UNOPS (www.unops.org).

29. Garantía de cumplimiento

29.1 La garantía de cumplimiento de contrato suministrada por el Adjudicatario, será una garantía expedida por un Banco establecido y reconocido localmente en el País y aceptable para UNOPS y respaldado por la Superintendencia de Banca y Seguros.

29.2 La Garantía de Cumplimiento debe ser proporcionada por el Licitante en la forma de una Garantía Bancaria y/o Fianza, ésta deberá ser irrevocable, a primera demanda e incondicional.

29.3 El incumplimiento de las condiciones estipuladas en la subcláusula 28.3 por parte del Adjudicatario constituirá causa suficiente para anular la adjudicación y hacer efectivo el Manifiesto de Garantía de la Oferta.

30. Anticipo y garantía por anticipo

30.1 UNOPS proveerá un anticipo sobre el precio del Contrato, de acuerdo a lo estipulado en las Condiciones del Contrato y con sujeción al monto máximo especificado en los Datos de la Licitación.

30.2 El licitante debe en su oferta justificar la necesidad del pago anticipado, detallando el monto solicitado, y proporcionando un cronograma de utilización de los fondos adelantados. En el caso que el Licitante solicite un pago anticipado, debe presentar a UNOPS, junto con su oferta documentación referente a su situación financiera (estados financieros auditados).

31. Corrupción o Prácticas Fraudulentas

31.1 Se exige que los oferentes en todas las licitaciones de UNOPS observen los más altos niveles éticos tanto en el proceso de licitación y contratación, como en el de ejecución de un contrato. Las definiciones de acciones que constituyen prácticas corruptivas y que se transcriben a continuación no son exhaustivas. Por esta razón, UNOPS actuará frente a cualquier hecho similar o reclamo que se considere como corrupto conforme al procedimiento establecido.

(a) “Soborno” (cohecho). Todo acto u omisión que, en función de su cargo o investidura, realice un funcionario público o quien actúe en su lugar, contrario a sus deberes y en especial el ofrecer, dar, recibir o solicitar cualquier cosa de valor que sea capaz de influir en las decisiones durante el proceso de licitación o de contratación de consultores o durante la ejecución del contrato correspondiente. Se incluyen en esta definición los actos de la misma naturaleza, realizados por oferentes, contratistas o terceros.

(b) “Extorsión o coacción”. El hecho de amenazar a otro con causarle a él mismo o a miembros de su familia, en su persona, honra o bienes, un

(17)

mal que constituyere delito, para influir en las decisiones durante el proceso de licitación o de contratación de consultores o durante la ejecución del contrato correspondiente, ya sea que el objetivo se hubiese o no logrado.

(c) “Fraude”, La tergiversación de datos o hechos, con el objeto de influir sobre el proceso de una licitación o la fase de ejecución del contrato, en perjuicio del Cliente y de los participantes.

(d) “Colusión” Las acciones entre oferentes destinadas a que se obtengan precios de licitación a niveles artificiales, no competitivos, capaces de privar al Cliente de los beneficios de una competencia libre y abierta.

31.2 Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de adquisición o contratación efectuado por UNOPS, incurrió en prácticas corruptas o fraudulentas, UNOPS podrá:

(a) rechazar cualquier oferta de adjudicación relacionada con ese proceso; y/o

(b) declarar a una firma no elegible para ser adjudicataria de contratos futuros temporal o permanente de ser un Proveedor / Contratista registrado del Sistema de Naciones Unidas.

32 Aclaración de Resultados de Adjudicación

32.1 Los Oferentes que requieran aclaraciones sobre el resultado del proceso de licitación o de la evaluación de sus propias ofertas, pueden solicitar por escrito un pedido de aclaración, dirigido al Director de la Oficina de UNOPS en el país.

32.2 La oficina local de UNOPS contestará las solicitudes de aclaración a la brevedad posible, usualmente dentro de los 3 (Tres) días hábiles siguientes a su recepción. Sólo las solicitudes de aclaración respecto de la evaluación de la oferta del propio oferente serán consideradas.

32.3 Una vez recibidas por el Oferente las respuestas a su solicitud de aclaración, si éste no estuviese satisfecho con la respuesta recibida, entonces contará con un máximo de 3 (Tres) días hábiles para reiterar su petición. En caso de no recibir notificación alguna por parte del Oferente dentro de los 3 (Tres) días hábiles posteriores a la notificación de la respuesta por parte de UNOPS, la respuesta se considerará aceptada y la solicitud de aclaración satisfecha o la protesta retirada.

32.4 No se aceptarán nuevas solicitudes de aclaración sobre el mismo tema, salvo que se presenten nuevas evidencias que respalden las solicitudes.

32.5 En caso de recibirse la confirmación de insatisfacción con las respuestas recibidas en primera instancia dentro de los 3 (Tres) días hábiles posteriores a la notificación del Oferente, entonces el caso será tratado como una protesta formal y será dirimido de acuerdo con los procedimientos indicados en la cláusula siguiente.

33 Manejo de protestas 33.1 Los proveedores que perciban que han sido tratados injustamente con respecto a la licitación o la adjudicación podrán presentar una protesta indicando claramente los fundamentos de la misma y aportando los documentos / pruebas de las que se disponga. al Oficial de Ética de UNOPS, Attention: UNOPS Ethics Officer, Email [email protected].

(18)

33.2 Las protestas -ya sea durante el proceso de licitación o después de la adjudicación- serán tratadas de la siguiente manera y el procedimiento para la respuesta será el siguiente:

(a) Si la protesta implica acusaciones de prácticas corruptas, fraudulentas o de mala conducta del personal, la protesta será referida por el Oficial de Ética directamente al Centro de Control Corporativo (CCC), sin cualquier participación adicional de la Autoridad de Adquisiciones o del personal de adquisiciones. El CCC investigará y responderá al proveedor de una manera apropiada;

(b) Para las protestas distintas de las prácticas corruptas, fraudulentas o de mala conducta del personal, el Oficial de Ética solicitará al personal de UNOPS que no estén asociados directamente con el mismo proceso, responder al oferente;

(c) Una vez recibida la respuesta, el oferente tendrá 7 días hábiles, para confirmar su protesta en caso de no estar satisfecho con la respuesta; (d) Si no se recibe respuesta del proveedor dentro del plazo requerido, la respuesta de UNOPS se considerará aceptada y la protesta retirada; (e) Si se confirma la protesta y el proveedor no esta satisfecho con las aclaraciones emitidas, la protesta confirmada, junto con todos los antecedentes relevantes, será sometida a la atención del Consejero General. Ningún asunto adicional distinto de los contenidos en la protesta original se pueden incluir en esta presentación. El Consejero General emitirá una respuesta final al proveedor. Esta respuesta final reflejará la posición formal de UNOPS sobre el asunto.

(f) Cualquier protesta adicional del proveedor se debe tratar a través del arbitraje directo, de acuerdo con las provisiones de los pliegos de licitación.

34 Requisito Obligatorio Como condición para trabajar con UNOPS es necesario que los vendedores, sus subsidiarios, los agentes, los intermediarios y los principales cooperen con la Oficina de Servicios de Supervisión Interna (OIOS) de las Naciones Unidas en sus investigaciones, cómo y cuando se requiera. Dicha cooperación incluirá, pero no estará limitada a lo siguiente: acceso a todos los empleados, representantes, agentes y cesionarios del vendedor; así como la entrega de todos los documentos solicitados, incluyendo expedientes financieros.

(19)

G- Datos de Licitación

2.1 - Fuente de fondos “UNOPS” significa: Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas, quien actúa como “Contratante” por cuenta y orden del Cliente/Entidad.

El Cliente es: La República de Perú La Entidad es: Poder Judicial

El proyecto es: 00062788 Proyectos de Inversión Pública de las Cortes Superiores de Justicia de Moquegua, Lambayeque, Piura, Huánuco, Lima y Apurímac

Este proyecto se financiará con recursos de “la Entidad”, entregados a UNOPS para su gestión bajo “el Proyecto”.

3.5 – Licitantes Elegibles Se agrega la siguiente cláusula:

El Licitante no podrá estar inhabilitado por razones civiles o comerciales; no encontrarse comprendido en algunas de las causales de incompatibilidad para contratar con el Estado Nacional y/o Provincial en general, o con UNOPS en particular, conforme las normas vigentes. Estas inhabilidades se aplicarán también a aquellas empresas cuyos directores, síndicos o representantes legales, se encuentren comprendidos en dichas causales o se hubieran desempeñado como directores, síndicos, socios mayoritarios o representantes legales.

4- Calificación del Licitante

4.2 (b) El volumen mínimo anual de Obras referentes realizadas por el

Adjudicatario en cualquiera de los últimos (3) tres años deberá ser de: S/. 5’500,000.00.

4.2 (c) Se definen como obras similares a aquellas obras de construcción y/o

ampliación de edificios públicos o privados como: hospitales, colegios, centros comerciales, hoteles, etc., con un monto de obra que supere los S/. 1’000,000.00, de importancia similar a la del objeto de esta Licitación, que el proponente haya ejecutado, en los últimos quince (15) años y que hayan sido entregadas satisfactoriamente, para los cuales deberán presentarse las constancias respectivas. Es condición para calificar que la empresa haya ejecutado por lo menos dos (2) obras similares, según las características descritas.

Las obras no documentadas no serán consideradas en la evaluación.

En la evaluación de la experiencia en obras similares serán aceptables las obras en las cuales el proponente haya participado como subcontratista, siempre que presente la información solicitada:

a) Relación de obras similares y/o comparables (construcción y/o ampliación de edificios públicos o privados como: hospitales, colegios, centros comerciales, hoteles, etc. de importancia similar a la del objeto de esta licitación.) durante los últimos quince años (15) años, sin haberse asociado o consorciado con ninguna otra empresa, esta información debe indicarse en Formulario Estándar: Experiencia de las Obras Similares Ejecutadas por la Empresa.

(20)

b) Relación de obras similares y/o comparables (construcción y/o ampliación de edificios públicos o privados como: hospitales, colegios, centros comerciales, hoteles, etc. de importancia similar a la del objeto de esta licitación.) durante los últimos quince años (15) años, en consorcio con otra empresa, La información debe por tanto limitarse a obras iniciadas y concluidas entre el 1° de julio de 1994 y el 30 de junio del 2009, esta información debe indicarse en Formulario Estándar : Experiencia de las Obras Similares Ejecutadas por la Empresa en Asociación con otras Empresas. Las obras deben contar con el respaldo de certificados, estos deben ser fotocopias simples emitidas por las entidades que las otorgaron. En el caso de las obras del inciso c) el Certificado del Cliente, este deberá describir el avance porcentual del trabajo al 30 de junio 2009.

UNOPS se reserva el derecho de pedir la legalización notarial y verificación de la información.

Los montos de obras consignadas en los Formularios, deben ser expresados en Nuevos Soles. Para la conversión a Nuevos Soles en la fecha de Recepción Definitiva de la obra, se utilizará la tasa de cambio correspondiente según la información de la Tabla de Conversión, anexa a la Sección 3.

4.2 (d) El requisito mínimo de Capital Neto de Trabajo es el equivalente a S/. 450,000.00 o su equivalente en Dólares Estadounidenses, para ejecutar la obra, objeto de la Licitación. Formulario Estándar: Resumen del Estado Financiero.

En caso de Capital Neto de Trabajo negativo o insuficiente, se podrá demostrar el capital solicitado mediante comprobantes de líneas de crédito bancario que serán otorgadas sin condicionamientos al Proponente para la ejecución de la obra objeto de la Licitación, en caso de resultar favorecido con la presente licitación. Formulario Estándar: Línea de Crédito.

4.2 (e) Índices de situación patrimonial y capital de trabajo y valores aceptables:

• Liquidez: Activo Corriente – Pasivo Corriente: mayor que 1,30; y

• Endeudamiento: Pasivo Total / Activo Total: menor que 0,75. Formato Estándar: Resumen del Estado Financiero.

4.2 (f) Nómina de los profesionales que estarán asignados a la obra de acuerdo a los requerimientos siguientes:

- Un (1) Residente de Obra, con título de Ing° Civil, colegiado que haya participado en no menos de 05 obras de naturaleza similar por un plazo mínimo de 02 meses en cada una.

- Un (1) Especialista en Estructuras, con título de Ing° Civil, colegiado, que haya participado en no menos de 04 obras de naturaleza similar por un plazo mínimo de 02 meses en cada una.

- Un (1) Especialista en Arquitectura, con título de Arquitecto, colegiado, que haya participado en no menos de 04 obras de naturaleza similar por un plazo mínimo de 02 meses en cada una.

- Un (1) Ing° Sanitario, colegiado, que haya participado en no menos de 04 obras de naturaleza similar por un plazo mínimo de 02 meses en cada una.

- Un (1) Ing° Mecánico - Electricista, colegiado, que haya participado en no menos de 04 obras de naturaleza similar por un plazo mínimo de 02 meses en cada una.

(21)

- Un (1) Especialista en Seguridad y Señalización, con título de Arquitecto o Ingeniero, colegiado, que haya participado en no menos de 04 obras de naturaleza similar por un plazo mínimo de 02 meses en cada una.

- Un (1) Maestro de Obra con experiencia, que haya participado como mínimo en no menos de seis (6) obras de naturaleza similar, por un plazo mínimo de dos meses en cada obra.

La relación del personal no es limitativa.

Listar en el formulario de la Sección 3, el personal y cargo propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las Obras a los fines del Contrato; acompañando su Certificado de Habilidad Profesional emitido por el Colegio Profesional correspondiente y su Curriculum Vitae debidamente actualizados, según Formulario Estándar: Curriculum Vitae. Adicionalmente deberán presentar una declaración expresa de aceptación para participar en el trabajo, debidamente firmada por el profesional propuesto y según Formulario Estándar: Carta Compromiso.

En el caso de profesional extranjero este deberá cumplir los mismos requisitos; presentará original del certificado de inscripción equivalente en su país de origen. No se aceptarán profesionales extranjeros que no se encuentren inscritos en el correspondiente Colegio Profesional del Perú y por el período mínimo de duración de sus servicios.

Estos profesionales no deberán estar laborando como Residentes o como Asistentes de Obras ejecutadas por la ENTIDAD, pudiendo ser esto causal de eliminación del Proponente. En caso contrario el proponente deberá demostrar que dichas obras concluirán antes del inicio de las obras materia de la presente licitación y que el personal estará disponible en las fechas respectivas indicadas en el cronograma de utilización del personal.

La c La calificación del personal técnico se efectuará en función de los profesionales propuestos para la obra, que hayan participado en la ejecución de obras similares y que tengan la experiencia requerida en la Sección II, calificándose de acuerdo al siguiente detalle:

Profesional Asignado

a la Obra Requisito mínimo

Residente de Obra 05 obras similares.

Maestro de Obra 06 obras similares.

Calificación CUMPLE

4.2 (g) El equipo esencial que deberá tener disponible el Adjudicatario para

ejecutar el Contrato es:

DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS No. DE UNIDADES

- Nivel topográfico Óptico 01

- Mira Topográfica Metálica 01

- Vibrador de concreto 4.0hp, 1.75” 02

- Winche 3.6 HP, (c/ 2 baldes) 01

- Mezcladora de tambor 11 p3, 22 HP 01

- Compactador de Plancha 4HP 02

(22)

El Licitante debe completar el formulario de Información para la calificación anexo en la Sección 3.

6- Sub contratista y ofertas alternativas

El licitante debe declarar intención a subcontratar componentes de las obras por valores mayores al diez (10%) por ciento del precio del Contrato. No se permitirá la presentación de ofertas alternativas

8.2 – Copias de la oferta El Licitante deberá completar y entregar original y dos (2) copias de la Oferta.

9 – Aclaraciones La dirección de UNOPS para aclaraciones respecto a los documentos de licitación es Calle Los Sauces N°379, San Isidro - Lima 27, LIMA, PERÚ

11- Documento de la oferta

(a) La Oferta (en formulario que figura en la Sección 3),

(b) Manifiesto de Garantía de Oferta (en formulario que figura en la Sección 3);

(c) Lista de cantidades con indicación de precios unitarios y totales (en formulario que figura en la Sección 7);

(d) Información para la Calificación, (en formulario que figura en la Sección 3).

(e) Programa de Actividades / Plan de Trabajo / Programa de desembolsos y curva de inversión

(f) Cualquier otra información o documento que deba ser llenado o entregado conforme a lo solicitado en las especificaciones técnicas.

12 – Precio de la Oferta El Contrato estará sujeto a ajuste de precios de acuerdo a Fórmula Polinómica.

13 – Moneda de la oferta y de pago

La moneda es Moneda Local, Nuevos Soles (S/.) ó Dólares Estadounidenses (USD).

El tipo de cambio será la tasa de cambio operacional de las Naciones Unidas correspondiente al último día para la presentación de ofertas. La tasa de

cambio de las NNUU se encuentra disponible en

http://www.un.org/Depts/treasury/

14 – Validez de 1a oferta El período de validez de la Oferta será de 90 días después del vencimiento del plazo para la presentación de ofertas especificado en los Datos de Licitación.

15.2 – Idioma de la oferta Español.

16.2 – Cierre y Marca de los sobres de las Ofertas

(a) La dirección de UNOPS a los efectos de la presentación de las ofertas es: Calle Los Sauces N°379, San Isidro - Lima 27, LIMA, PERÚ

(b) Licitación Pública Internacional Nº PER/08/62788/1201

La advertencia deberá indicar: “NO ABRIR ANTES DEL 22-10-2009”.

17.1 – Manifiesto de Garantía de la Oferta

La Oferta deberá incluir un Manifiesto de Garantía de Oferta, utilizando el formulario incluido en la Sección 8.

18.1 – Plazo de

presentación de ofertas

La presentación de ofertas es hasta las 12:00 horas del 22-10-2009.

20 – Apertura de las Ofertas

La fecha y hora límite para la apertura de las ofertas es 12:40 horas del 22-10-2009, en las oficinas de UNOPS: Calle Los Sauces N°379, San Isidro - Lima 27, LIMA, PERÚ

(23)

29 – Garantía de Cumplimiento del Contrato

El monto de la garantía de cumplimiento es de 10 por ciento del Precio de Contrato es el que se usa comúnmente para el tipo de garantía de Fianza o Póliza de Cumplimiento.

El formulario estándar de garantía de cumplimiento aceptable para UNOPS será una Fianza de Cumplimiento (Póliza de Seguro de Caución) cuyas cláusulas no se opongan a las normas que rigen esta Licitación y constituyéndose el fiador como deudor liso y llano y principal pagador, con renuncia expresa a los beneficios de excusión y división.

La Compañía Aseguradora que emita la Póliza deberá ajustarse a lo indicado en las IAL.

30 - Anticipo El Monto del anticipo no debe de exceder del 20% del monto del contrato y el mismo se respaldará, con una garantía bancaria, conforme al formulario incluido en la Sección 8. Este anticipo está sujeto a retención de sumas razonables conforme el avance del contrato.

El licitante debe en su oferta justificar la necesidad del pago anticipado, detallando el monto solicitado, y proporcionando un cronograma de utilización de los fondos solicitados.

Licitante solicite un pago anticipado, debe presentar a UNOPS, junto con su oferta documentación referente a su situación financiera (estados financieros auditados).

(24)

Sección 3 – Formularios de Oferta, Contrato y otros:

Formulario Estándar: Información para la Calificación

Formulario Estándar: Declaración Jurada de que cumple con el requisito exigido por la Cláusula 3 de las IAL. Requisito Elegibilidad.

Formulario Estándar: Resumen del Estado Financiero. Formulario Estándar: Línea de Crédito.

Formulario Estándar: Curriculum Vitae de cada profesional.

Formulario Estándar: Modelo de Carta de Compromiso de los profesionales que la empresa proponente se compromete a asignar a la obra.

Formulario Estándar: Oferta del Contratista

Formulario Estándar: Carta de Aceptación del Contrato. Formulario Estándar: Modelo del Contrato

(25)

Formulario Estándar: Información para la Calificación

1. Personas naturales o individuos miembros de Asociaciones

1.1 Nombre o razón social del Licitante [adjuntar copia simple de la Constitución Social de la empresa]

1.2 Lugar de inscripción: [indicar] 1.3 Dirección principal: [indicar]

1.4 Nombre original y año de fundación de la firma: [indicar] 1.5 Tipo de Organización:

__ Unipersonal.

__ Sociedad Comandita. __ Sociedad Anónima (A o C) __ Sociedad Colectiva.

__ Sociedad de Responsabilidad Limitada. __ Sociedad Civil.

1.6 Nombre del Representante Legal: [adjuntar copia simple del Poder vigente del Representante Legal que firma la propuesta]

1.7 En caso de presentarse en asociación temporal en la presente licitación: Nombre del Representante Legal Común:

Dirección de la Asociación: Teléfono N°:

Fax N°:

2 (a) Volumen total anual de trabajos de construcción realizados en los últimos tres (3) años. El volumen mínimo anual de Obras referentes realizadas por el Adjudicatario en cualquiera de los últimos (3) tres años deberá ser como mínimo de S/. 5’500,000.00. (Requisitos mínimos de calificación IAL 4)

AÑOS Valor facturación

3. (b) Obras similares y/o comparables ejecutadas por la empresa. Trabajos de construcción y/o ampliación de edificios públicos o privados como: hospitales, colegios, centros comerciales, hoteles, etc., con un monto de obra que supere los S/. 1’000,000.00 en los últimos quince (15) años y que hayan sido entregadas satisfactoriamente, para los cuales deberán presentarse las constancias respectivas. Es condición para calificar que la empresa haya ejecutado por lo menos dos (2) obras similares, según las características descritas. A fin de cumplir este requisito, las Obras que se

(26)

mencionen deberán estar terminadas en un 70% como mínimo. (Requisitos mínimos de calificación IAL 4).