Con fecha 21 de Setiembre del 2009, el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la L.P. NO 003-

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Texto completo

(1)

CO:

~

.:ASUR

..

.

...

,

MBA NElSON SUE.ws JARAMIHO

REPRESENTANTE lEG/I.I.

Ministerio

de Salud

Dlreccl6n de Salud 11 OfIcinad.

LimaSur L_ística

DECENIO DE LAS PERSONAS CONDISCAPACIDAD EN ELPERÚ "Año de la Unión Nacional Frente alaCrisisExterna"

CONTRATO NO 123-2009 DISA 11 LIMA SUR

l.P. N° 003-2009-DISA 11LIMA SURO.U. 041-2009

"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD SAN

GENARO DE VILLA - MICRORED SAN GENARO DE VILLA - RED BARRANCO CHORRILLOS SURCO - DISA 11LIMA SUR"

Conste por el presente documento, que se extiende por duplicado, el contrato de ejecución de la obra "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD SAN GENARO DE VILLA - MICRORED SAN GENARO DE VILLA - RED BARRANCO CHORRILLOS SURCO - DISA 11 LIMA SUR", que celebra de una parte la Dirección de Salud 11 Lima, Sur, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20177030563, con domicilio en Jr. Martínez de Pinillos 124-B distrito de Barranco, representada por la Directora de la Oficina de Logística Ing. GISELLA ISABEL ASPILCUETA NEYRA, con DNI NO 40438042, Y de otra parte: CONSORCIO LIMA SUR: LUIMA S.A - CORRALES INGENIEROS S.R.LTDA con Domicilio Legal en AV.LIMA NO 408 A URBANIZACION VALLECITO, DISTRITO,PROVINCIA

y

DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, por intermedio de su representante legal común SUEROS JARAMILLO NELSON ABELARDO , identificado con DNI. N° 29568587 Representante Legal de LIUMA S.A con RUC N° 20135151581, inscrita en la Partida Registral N° 11005319, del Registro de Personas Jurídicas de LIMA, a quien en adelante se le denominará "EL CONTRATISTA" en los términos y condiciones siguientes:

cLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 21 de Setiembre del 2009, el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la L.P. N° 003

-2009-DISA 11 LIMA SUR O.U. 041-2009 para la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD SAN GENARO DE VILLA - RED BARRANCO CHORRILLOS SURCO-DISA II LIMA SUR", bajo el sistema de Contratación a Suma Alzada cuyos detalles y totales, constan en los documentos integrantes del presente contrato.

cLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO Y MONTO

Con fecha 21 de Setiembre del 2009, el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la L.P. NO 003-2009-DISA II LIMA SUR O.U. 041-2009, convocada para la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD SAN GENARO DE VILLA - RED BARRANCO CHORRILLOS SURCO-DISA II LIMA SUR", a EL CONTRATISTA, por el siguiente monto: S/.5'090,512.06 (Cinco Millones Noventa mil Quinientos doce y 06/100 nuevos Soles), incluido el Impuesto General a lasVentas.

Este monto comprende la mano de obra y cumplimiento de la normativa laboral, pagos a Entidades de Seguridad Social, SENCICO, costo de equipos, maquinaria, herramientas, materiales, fletes, seguros e impuestos; protección y mantenimiento de la obra durante el período de construcción y hasta la entrega de la misma, dirección técnica, gastos generales, utilidad, y todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la ob¡a hasta su total terminación y entrega.

cLÁUSULA TERCERA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

En los aspectos y cuestiones que no estén expresamente contemplados en el presente contrato, regirán las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo N° 1017, de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N" 184-2008-EF Ysus modificatorias y el Código Civil vigente.

cLÁUSULA CUARTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

Las partes acuerdan que el presente contrato está conformado por las bases integradas (que

incluyen planos, memoria descriptiva, especificaciones técnicas, cláusulas de medición, fórmula polinómica, presupuesto y toda otra documentación del Expediente Técnico), la oferta ganadora y losdocumentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

cLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato será a partir del día siguiente de la suscripción del mismo hasta el consentimiento dela liquidación final de la obra.

www.disalimasur.gob.pe

Calle Martínez de Pinillos 124-B

Barranco. Lima 11,Perú T(511)477-30-77 - 2472960 Anexo: 107 -105 -318

(2)

..~.=.

MeA NElSON SUEROS JARAMlllO

E

:.:.~:.

REPi~ESENTAN!~ lf.GII.l

Ministerio

de Salud

Dlreccl6n de Salud 11 OfIcina de

Lima Sur Loaística

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ

"Año de la Unión Nacional Frente a la Crisis Externa"

cLÁUSULA SEXTA: DE LOS ADELANTOS

Adelanto directo, la Entidad entregará Adelanto Directo al contratista, el que en ningún caso excederá el veinte por cien (20%) del monto del contrato original, contra la presentación de una garantía emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses,renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado.

ElContratista dentro de los ocho (8) díascontados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, podrá solicitar formalmente la entrega del adelantoadjuntando a su solicitud la garantía correspondiente, debiendo la Entidad entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días naturales contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud, garantía y comprobante de pago correspondiente.

Adelanto para Materiales Ó Insumos, laEntidad entregaráAdelanto para Materiales ó Insumos al contratista,siempre y cuando sea solicitado por este, elque enningúncasoexcederá el cuarenta porcien (40%) del monto del contrato original, contralapresentaciónde unagarantía emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendientede amortizar, hasta la amortización total del adelantootorgado, en concordancia conel calendario de adquisición de materiales e insumos presentados por el contratista.

La amortización de los adelantos se hará mediante descuentos proporcionales en cada uno de los

pagos parciales que se efectúen al contratista por la ejecución de la o las prestaciones a su cargo,de conformidad con el artículo 1890del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA SEPTlMA: DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA

Elcontratista declara que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato,

bajo sanción de quedarinhabilitado para contratar con el Estado en caso deincumplimiento.

cLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTAentregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria,irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los

conceptos,importes y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato: S/.509,051.21(Quinientos Nueve Mil Cincuenta y uno y 21/100 nuevos soles), a través de la Carta Fianza N° El122-00-2009 con vigencia hasta el 22 de Mayo del 2010,debiendo ser renovada de ser el caso. Cantidad que es equivalente al diez por ciento(10%) del monto total del contrato.

cLÁUSULA NOVENA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD está facultada para ejecutar la garantía de fiel cumplimiento de contrato cuando EL

CONTRATISTAno cumpliera conrenovarla.

cLÁUSULA DÉCIMA: PLAZOS

10.1. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA

El inicio delplazo de ejecución de obra comienza a regir desde el día siguientedeque secumplan

las siguientes condiciones:

1. Que se designealinspector o al supervisor, según corresponda;

2. Quela Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo;

3. Que la Entidad a través de la OEPE (Area de Infraestructura),haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutará la obra;

4. Que la Entidad a través de la OEPE (Área de Infraestructura) provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que,de acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligación;

5. Que se haya entregado el adelanto directo al contratista, en las condiciones y oportunidad establecidas en el artículo 187°.

www.disalimasur.gob.pe

2

Calle Martínez dePinillos 124-B Barranco. Lima11,Perú T(511) 477-30-77 - 2472960 Anexo: 107-105 - 318

(3)

Ministerio

de Salud

Dlreccl6n de Salud 11 OfIcina d.

Uma Sur Loaística

DECENIO DE LASPERSONAS CON DISCAPACIDAD ENEL PERÚ "Año de la Unión Nacional Frente alaCrisis Externa"

Las condiciones a que se refieren los literales precedentes, deberán ser cumplidas dentro de los

quince (15) días contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento

de las demás condiciones.

10.2. PLAZO DE EJECUCIÓN

El CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras materia de este contrato, en un plazo de Ciento

Ochenta (180) días calendarios, contados a partir del día siguiente en que se cumplan las

condiciones establecidas en el artículo precedente concordante con lo señalado en el artículo 1840

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado D.S. N° 184-2008-EF.

El plazo sólo podrá ser ampliado en los casos contemplados en el artículo 2000 del Reglamento de la

Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA planeará y será responsable por los métodos de trabajo y la eficiencia de los

equipos empleados en la ejecución de la obra, los que deberán asegurar un ritmo apropiado y

calidad satisfactoria.·

Durante la ejecución de la obra, el CONTRATISTA está obligado a cumplir los plazos parciales

establecidos en el calendario valorizado de avance de obra. En caso de producirse retraso

injustificado se procederá de acuerdo al artículo 2050 del Reglamento.

El CONTRATISTA abrirá en el acto de entrega del terreno, el cuaderno de obras debidamente

foliado, el mismo que será firmado en todas sus páginas por el inspector/supervisor y el residente.

En este cuaderno de obras se anotarán las indicaciones, órdenes, autorizaciones, reparos, variantes,

consultas y anotaciones que consideren convenientes para la ejecución de la obra.

Son obligaciones del Contratista:

• Cumplir con las obligaciones que se establecen en la Ley de Contrataciones del Estado, el

Reglamento, normas complementarias, modificatorias y las Bases de la presente Licitación

Pública.

• Ejecutar las obras materia de este instrumento con estricta sujeción al Expediente Técnico

de Obra (los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva, análisis de costos

unitarios), Bases y demás documentos generados en el Proceso de Selección, en el plazo

establecido conforme al Cronograma de Avance de Obra Valorizado, Calendario de

Adquisiciones de Materiales, Cronograma de los Desembolsos previstos Presupuestalmente

Declaratoria de Viabilidad que se adjunta y forman parte integrante del presente Contrato.

• Cumplir con los plazos parciales estipulados en el Calendario de Avance de Obra vigente. Si

se produjera un atraso injustificado en el avance físico valorizado de las obras, se procederá

de acuerdo a lo dispuesto por los Arts. 2050 y 2060 del Reglamento.

• Emplear materiales normalizados de conformidad con los Reglamentos Técnicos, Normas

Técnicas, Metrológicas y/o Sanitarias Nacionales vigentes; así como, asumir los gastos que

demanden los ensayos, pruebas y certificaciones respectivas de los materiales colocados en

obra.

• Proveerse con la debida anticipación de los materiales, insumos y equipos necesarios parala

ejecución de la obra, los mismos que deberán estar ingresados en almacén de la obra,

previa conformidad del Supervisor de obra.

• No cambiar durante la ejecución de la obra el diseño ni las especificaciones, ni los sistemas

constructivos del Expediente Técnico, salvo autorización expresa por escrito de la

DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR a través de la OEPE (Área de Infraestructura).

• Presentar antes de la primera valorización, libro de planilla de la obra legalizado por la

Autoridad Administrativa de Trabajo, Constancia de Inscripción en el Sistema de Seguridad

Social y Seguro contra Accidentes de Trabajo, y Constancia de haber instalado el Cartel de

Obra. Los tributos y gravámenes que corresponden al contratista, así como las

responsabilidades de carácter laboral y el pago de aportaciones sociales de su personal son

de su exclusiva responsabilidad y NO son transferibles a la Dirección de Salud II Lima Sur.

www.disalimasur.gob.pe

3

Calle Martínez dePinillos 124-B Barranco. Lima 11,Perú T(511) 477-30-77 - 2472960 Anexo: 107-105 -318

(4)

Ministerio

de Salud

Dlreccl6n de Salud 11 OfIcinade

Lima Sur Loaística

DECENIO DELASPERSONAS CON DISCAPACIDAD ENEL PERÚ

"Año de la Unión Nacional Frentea la CrisisExterna"

• Asimismo corresponde al Contratista, la contratación de todos los seguros necesarios, para

resguardar la integridad de los bienes, los recursos que se utilizarán y los terceros

eventualmente afectados, de acuerdo a lo que establecen las Bases. De conformidad de las

Bases, el Contratista, es responsable de la obtención de las licencias, autorizaciones,

permisos, servidumbre y similares para la ejecución de las obras.

• Es responsabilidad y obligación de "EL CONTRATISTA", cancelar los jornales, beneficios

sociales de acuerdo al Régimen Especial de Construcción Civil establecidos de acuerdo a los

salarios convenidos bajo la Resolución Directoral N° 090-2003-DRTPEL-DPSC; Expediente

acumulado N° 70963-2005-DRTPEL -DPSC-SDNC, así como, dar cumplimiento al Decreto

Supremo N° 009-2005-TR (Reglamento de Seguridad y Salud en elTrabajo).

cLÁUSULA DUODÉCIMO: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar

posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 500 de la Ley.

cLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: PENALIDADES

Encaso de retraso injustificado del CONTRATISTA en la ejecución de la obra, aquél sehará acreedor

a una penalidad por mora, por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente aldiez

por ciento (10%) del monto contractual vigente. Esta penalidad será deducida de los pagos a

cuenta, del pago final o en la liquidación final; o, si fuera necesario, se cobrará del monto resultante

de laejecución de las garantías de fiel cumplimiento.

Lapenalidad seaplicará automática mente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:

Penalidad diaria =0.10 x Monto del Contrato

0.15 x plazo en días

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Entidad podrá resolver el contrato por

incumplimiento.

cLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: VALORIZACIONES

Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas de conformidad con lo

establecido en el artículo 197° del Reglamento y contar con la opinión favorable de la OEPE(Área de

Infraestructura) para la cancelación del mismo.

cLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RECEPCIÓN DE LA OBRA

La recepción de laobra se sujetará a loestablecido en el artículo 210° del Reglamento de la Leyde Contrataciones del Estado.

cLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: LIQUIDACIÓN DE LA OBRA

Laliquidación de la obra se sujetará a lo establecido en el artículo 211 0, 212° Y 2130 del Reglamento

de laLey de Contrataciones del Estado.

cLÁUSULA DÉCIMO SEPTIMA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA

Encaso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones, que haya

sido previamente observada por LA ENTIDAD, Y que no haya sido materia de subsanación, esta

última podrá resolver el presente Contrato, en forma total o parcial, mediante remisión por la vía

notarial del documento en el que se manifieste esta decisión y el motivo que la justifica, de

conformidad con el procedimiento y formalidades previstos en los artículos 40° de la Ley de

Contrataciones del Estado, y en el artículo 2090 de su Reglamento.

En este supuesto, se ejecutarán las garantías que EL CONTRATISTA hubiera otorgado de

conformidad con el artículo 164° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin

perjuicio de laindemnización por daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir.

CLAUSULA DÉCIMO OCTAVA: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias que

pudieran aplicarse a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones

pactadas, nilo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar.

www.disalirnasur.gob.pe

Calle Martínez dePinillos 124-B

Barranco. Lima 11,Perú T(511) 477-30-77 - 2472960 Anexo: 107-105 -318

(5)

t!.

cLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144°, 170, 175°, 1770, 199°, 201° 209°, 2100 Y 211° del

Reglamento o, en su defecto, en elartículo 52° de la Ley.

Ministerio

de Salud

Dlreccl6n de Salud 11 OfIcina d.

Lima Sur LoafstlCII

DECENIO DE LASPERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ

"Año dela Unión Nacional Frentea laCrisisExterna"

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Laudo arbitral emitido es definitivo einapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

cLÁUSULA VIGESIMA:ANEXOS

Forman parte integrante del contrato:

a) Copia de la vigencia del poder del representante legal del Contratista

b) Copia del Documento Nacional de Identidad del representante legal del Contratista. e) Copia escritura de Constitución y modificatorias, si fuera el caso, del Contratista.

d) Copia del RUC del Contratista.

e) Constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado, emitido por el OSCE.

f) Garantía de fiel cumplimiento, equivalente al 10 %del monto del Contrato.

g) Contrato de Consorcio con firmas legalizadas notarial mente, donde se indicará el nombre del consorcio, su domicilio legal común, su representante legal común, obligaciones y porcentaje de participación de cada empresa que integra el consorcio, nombre de la empresa que emitirá las facturas, entre otros aspectos.

h) Constancia de Capacidad Libre de Contratación, expedida por el Registro Nacional de Proveedores.

i) Análisis de Costos Unitarios correspondiente a su propuesta económica.

j) Certificado de habilidad de los profesionales propuestos en Propuesta Técnica.

k) Calendarios de Avance de Obra valorizado en concordancia con el cronograma de desembolsos establecidos y sustentado en la programación de obra PERT-CPM concordante con elplazo.

1) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra en concordancia con el calendario de obra valorizado.

m) Propuesta técnica y económica del Contratista. n) Bases Integradas.

o) Expediente Técnico de la Obra.

cLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

cLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: VERACIDAD DE DOMICILIOS

Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente contrato.

De acuerdo con las Bases, la propuesta técnico económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lofirman por duplicado en señal deconformidad en la ciudad de Lima al sexto día del mes

deOctubre del 2009

CO,

'S

~

IMA

'

SUR

....

..

~

...

~

MI!IA·'ElSON S •••••..•..~•..•.•.••.. r. UE"OS JARAMIW' REPRESENTANTE lEGAL "EL CONTRATISTA" www.disalimasur.gob.pe

5

Calle Martínez dePinillos 124-B Barranco. Lima11,Perú

T(511) 477-30-77 - 2472960

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :