PROYECTO: K006 SGR - Encauzamiento y Protección de la Quebrada Las Totoras
Líder del Proyecto: Yanez Pinargote, Jorge Javier ([email protected]) Patrocinador Ejecutivo: Cornejo Rodríguez de
Grunauer, María del Pilar
Programas Relacionados: Provincia - Loja Titular: Mestanza Cedeño, Carlos
Javier
Prioridad: 0
Tipo de Proyecto: Infraestructura Retorno Económico: 0.00
CUP: 30340000.0000.373674 TIR: 27.00 %
Objetivos Operativos: 1 VAN: 8,669,355.84
Viabilidad Técnica: Alta Estimado Al Fin Del Proyecto: 6,241,652.54 Localidad de Gestión : Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3
Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio - Fecha de Fin: 15/06/2012 - 28/11/2014 Fecha de Última Actualización: 27/03/2014 Fecha de Fin Base: 15/06/2014
Modificado por: Yanez Pinargote, Jorge Javier Fecha del siguiente Hito: 23/12/2013
DATOS GENERALES
Descripción
RESUMEN EJECUTIVO: El proyecto de encauzamiento de la quebrada Las Totoras, contempla la construcción de un nuevo túnel de 715 metros, que reemplazará uno existente, el cual conducirá las aguas de la quebrada a un cauce natural. Es necesaria la construcción de este nuevo túnel, debido a que el túnel existente se encuentra deteriorado y tiene una capacidad hidráulica limitada, que no permite el paso de grandes avenidas.
LINEA BASE: Se ha elaborado a partir de la población del cantón Calvas de la provincia Loja, la que al año 2010, según el Censo Nacional de Población y Vivienda fue de 28.185 habitantes. La población demandante futura constituye el 100% de la población que habita en la parroquia Cariamanga del cantón Calvas de la provincia de Loja, donde se ejecutarán las obras del proyecto de encauzamiento y protección de la quebrada Las Totoras. Y, teniendo en cuenta que el horizonte de evaluación del proyecto es de 30 años, se ha proyectado la población hasta el año 2042 por 22.780 habitantes, cifra que se ha estimado en base a la tasa inter-censal (2.1%). Adicionalmente, se ha considerado la situación actual de la zona de intervención del proyecto, con respecto a las afectaciones a las actividades agropecuarias y a la salud por las inundaciones.
OBJETIVO GENERAL: Proteger la vida de la población, la infraestructura social y la producción agropecuaria del cantón Calvas en la provincia de Loja, mediante el control de las inundaciones, a través del encauzamiento y protección de la quebrada Las Totoras. OBJETIVO ESPECÍFICO: Ejecución de obras para encauzamiento y protección de la quebrada Las Totoras en el cantón Calvas de la provincia de Loja.
POBLACIÓN OBJETIVO: La población demandante efectiva son aproximadamente 21.301 personas, que habitan la parroquia Cariamanga, cabecera cantonal del cantón Calvas, que representa el 75,58% de la población total del cantón.
PRODUCTO / SERVICIO: El "ENCAUZAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LA QUEBRADA LAS TOTORAS" permitirá mejorar la calidad de vida de los habitantes del cantón Calvas en la provincia de Loja, mediante la construcción de un túnel y canal de conducción de las aguas de la quebrada Las Totoras, para la protección de la infraestructura productiva, económica, social, ambiental y seguridad a la población ante eventos de naturaleza hídrica.
Beneficios Cualitativos
Mejorar la calidad de vida de los habitantes del cantón Calvas en la provincia de Loja.
Protección de la infraestructura productiva, económica social, ambiental y seguridad a la población ante eventos de naturaleza hídrica. Reducir el nivel de amenaza y vulnerabilidad.
Restricciones
TIEMPO: El proyecto debe finalizar el 01 de diciembre del 2012, luego de haber cumplido con todas las actividades planeadas y presupuestadas.
06/05/2014 9:17 AM GPR | 2/18
Restricciones
ALCANCE: El ámbito del proyecto es a nivel cantonal, siendo su función principal el correcto encauzamiento de la quebrada Totoras para mitigar los riesgos por inundación y asì mejorar la calidad de vida de los habitantes del cantón Calvas.
RECURSOS: La ejecución del proyecto será supervisado y fiscalizado por técnicos internos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.
CALIDAD: La ejecución de la obra será realizada conforme a los estudios y sus especificaciones técnicas cumpliendo las normas ecuatorianas de la construcción.
Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO
% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL
Transcurrido: 77.01 %
Fecha de Inicio: 15/06/2012 Fecha de Fin: 28/11/2014
Porcentaje de Avance
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Avance programado acumulado
72 % 76 % 80 % 84 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 100 % Avance real acumulado
71 % 74 % Estado
2014
RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)
Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de Última Actualización
Febrero 2014
1. (05-febrero) Se presenta el informe de aprobación de planilla 1 contrato complementario presentada. (HITO 078 CUMPLIDO)
2. (05-febrero) Se presenta el Informe de aprobación de planilla 17 presentada. (HITO 079 CUMPLIDO)
3. (05-febrero) Se presenta el informe de aprobación de planilla 2 contrato complementario presentada. (HITO 087 CUMPLIDO)
4. (11-febrero) Se presenta e informe de aprobación de planilla 18 presentada. (HITO 086 CUMPLIDO)
5. (18-febrero) Se aprueba la ampliación del plazo por 180 días a la obra, el mismo que fue solicitado por el contratista debido a que no se han declarado en utilidad pública los terrenos por donde se ejecutarán la rápida y por el rendimiento obtenido en la excavación en suelo.
Yanez Pinargote, Jorge Javier
05/03/2014 - 01:22 PM
Enero 2014
1. (13-enero) Se presenta el informe de fiscalización y avance de obra presentado planilla 16. (HITO 070 CUMPLIDO)
2. (13-enero) Se presenta el informe de fiscalización y avance de obra presentado planilla 1. contrato complementario (HITO 076 CUMPLIDO)
3. (13-enero) Se presenta el informe de fiscalización y avance de obra presentado planilla 17. (HITO 077 CUMPLIDO)
Yanez Pinargote, Jorge Javier
05/03/2014 - 01:14 PM
RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)
Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de Última Actualización
4. (23-enero) Se presenta la planilla de obra No. 16. (HITO 071 CUMPLIDO)
5. (27-enero) Se presenta la planilla de obra No. 1 del contrato complementario. (HITO 074 CUMPLIDO)
6. (27-enero) Se presenta la planilla de obra No. 17. (HITO 075 CUMPLIDO) 7. (31-enero) Se presenta la planilla de obra No. 18. (HITO 082 CUMPLIDO)
8. (31-enero) Se presenta la planilla de obra No. 2 del contrato complementario. (HITO 083 CUMPLIDO)
9. (31-enero) Se presenta el informe de fiscalización y avance de obra presentado planilla 18, en el mismo que se detalla un avance parcial del 3.122% dando un total de 46,826%. (HITO 084 CUMPLIDO)
10. (31-enero) Se presenta el informe de fiscalización y avance de obra presentado planilla 2 contrato complementario, en el mismo que se detalla un avance parcial del 7,67% dando un total del 15.319%. (HITO 085 CUMPLIDO)
Diciembre 2013
1. (2-diciembre) Se aprueba la planilla de obra No. 12. (HITO 061 CUMPLIDO) 2. (11-diciembre) Se aprueba la planilla de obra No. 15. (HITO 068 CUMPLIDO) 3. (27-diciembre) Se realiza el pago de la planilla No. 13. (HITO 062 CUMPLIDO) 4. (27-diciembre) Se realiza el pago de la planilla No. 14. (HITO 065 CUMPLIDO) 5. (27-diciembre) Se realiza el pago de la planilla No. 15. (HITO 072 CUMPLIDO)
Yanez Pinargote, Jorge Javier
06/02/2014 - 11:47 AM
Noviembre 2013
1. (15-Noviembre) Se realiza el reingreso de la planilla No. 13 de avance de obra. (HITO 059 CUMPLIDO)
2. (22-Noviembre) Se entrega la planilla No. 14 de avance de obra. (HITO 063 CUMPLIDO) 3. (26-Noviembre) Se entrega la planilla No. 15 de avance de obra. (HITO 066 CUMPLIDO) 4. (26-Noviembre) Se entrega el informe de fiscalización y avance del 10 de octubre al 09 de noviembre donde indica que la obra tiene un avance del 41,418% del monto total contractual. (HITO 067 CUMPLIDO) Yanez Pinargote, Jorge Javier 03/01/2014 - 05:53 PM Octubre 2013
1. (01-Octubre) Se entrega la planilla No. 13 de avance de obra. (HITO 059 CUMPLIDO) 2. (17-Octubre) Se realiza el pago de la planilla No. 09 de avance de obra (HITO 046 CUMPLIDO)
3. (17-Octubre) Se realiza el pago de la planilla No. 10 de avance de obra (HITO 050 CUMPLIDO)
4. (17-Octubre) Se realiza el pago de la planilla No. 11 de avance de obra (HITO 054 CUMPLIDO)
5. (17-Octubre) Se realiza el pago de la planilla No. 12 de avance de obra (HITO 058 CUMPLIDO)
* Dado que se han realizado reformas internas entre los proyectos Sistema Nacional
Descentralizado de Gestión de Riesgos, Programa de Prevención y Mitigación y Encauzamiento de la Quebrada las Totoras, el codificado inicial paso de 2.056.760,05 a 8.265.126,59 para el contrato actual y elaboración de un contrato complementación para obra y fiscalización.
Yanez Pinargote, Jorge Javier
02/12/2013 - 11:40 AM
Septiembre 2013
1. (10-Septiembre) Reinicio de obra.
2. (19-Septiembre) El supervisor aprueba la planilla de obra No. 12 mediante Memorando No. SGR-SAT-OVB-047-2013 (HITO 57 CUMPLIDO)
3. (23-Septiembre) Se presenta el informe de fiscalización correspondiente al periodo de 16 al 22 de septiembre en el que se indica que la obra tiene un avance físico del 39.833%.
Yanez Pinargote, Jorge Javier
01/11/2013 - 03:43 PM
AGOSTO 2013
1. (13-Agosto) La fiscalizadora presenta la aprobación de la planilla No. 11 de avance de obra (HITO 51 CUMPLIDO)
2. (20-Agosto) El supervisor aprueba la planilla de obra No. 11 (HITO 53 CUMPLIDO) 3. (22-Agosto) La contratista solicita a la fiscalización la extensión de 15 días mas a las
suspención aprobada el 26 de Julio. La fiscalización avala dicho pedido y solicita a la supervisión del contrato la aprobación de la extensión por 15 días hasta el 9 de Septiembre del 2013. 4. (26- Agosto) Por medio de Memorando No. SNGR-SAT-OVB-037-2013, el Ing. Olmedo Vélez, Supervisor del contrato, considera procedente la solicitud. Por medio de Memorando No. SNGR- TEC-0060-082013-M, suscrito por el Subsecretario de Gestión Técnica, se solicita a la Máxima Autoridad de la SGR, la aprobación de la extensión de la suspención. Dicha extensión se aprueba por Máxima Autoridad.
Yanez Pinargote, Jorge Javier
03/10/2013 - 04:49 PM
06/05/2014 9:17 AM GPR | 4/18
RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)
Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de Última Actualización
5. (29-Agosto) Se realiza el pago de la planilla No. 8 de obra. (HITO 42 CUMPLIDO) 6. (29-Agosto) La fiscalizadora presenta la planilla No. 12 de avance de obra. (HITO 55 CUMPLIDO)
JULIO 2013
1. (08-Julio) Debido a un colápso de material en la abscisa 0+091.60, los trabajos de excavación en arcilla se encuentran paralizados desde el 8 de julio de 2013, es por esto que mediante Oficio No. 025-SNGR-029-2012, de fecha 12 de julio de 2013, suscrito por Ing. Gomer Vanegas Torres, Superintendente de Obra - CONCIESA, se solicita a la CIA CIMENTACIONES, fiscalización, la paralización de los trabajos en los frentes de excavación a fin de evaluar los métodos constructivos a implementar y los costos que de estos se deriven, debido a que las condiciones de trabajo son muy diferentes a lo establecido.
2. (13-Julio) Dicho suspención fue considerada como procedente por la fiscalización por medio de Oficio no. GYE-AHM-003-CIM-CAR, de fecha 13 de julio de 2013, suscrito por el Arq. Alberto Huerta, así mismo por la supervición mediante Memorando No. 0053-SNGR-GTR-RVC-2013. Es por esto que por medio de Memorando No. SNGR-TEC-0055-072013-M, de fecha 23 de julio de 2013, suscrito por el Ing. Rafael Del Río M., Subsecretario de Gestión Técnica de Riesgos, se sugiere a la Máxima Autoridad de esta cartera de estado proceder con la paralización solicitada por el contratista de la obra.
3. (17-Julio) La fiscalización presenta el informe técnico de actividades # 12 desde el 15 de junio al 14 de julio del 2013, han generado un avance total del 34,427 % del monto contractual. Se ha avanzado en excavación en arcilla desde la abscisa 0+077 a la 0+091.6 desde la boca del túnel, y se indica que se han realizado excavaciones en el túnel desde la rápida desde la abscisa 0+615 hasta la abscisa 0+601. (HITO 56 CUMPLIDO)
4. (26-Julio) La suspención fue aprobada por Máxima Autoridad de la SGR.
5. (29-Julio) La fiscalización presenta el informe técnico de actividades # 13 desde el 15 de julio al 25 de julio del 2013, han generado un avance total del 39,567 % del monto contractual. Se han realizado excavaciones en el túnel desde la rápida desde la abscisa 0+601 hasta la abscisa 0+541. (HITO 60 CUMPLIDO) Yanez Pinargote, Jorge Javier 05/09/2013 - 10:52 PM JUNIO 2013
- La fiscalización presenta el informe técnico de actividades # 11 desde el 15 de mayo al 14 de junio del 2013, han generado un avance total del 31,837 % del monto contractual. Se ha avanzado en excavación en arcilla desde la abscisa 0+058 a la 0+077 desde la boca del túnel, y se indica que se han realizado excavaciones en el túnel desde la rápida desde la abscisa 0+637 hasta la abscisa 0+615.
- Por medio de Memorando No. 0038-SNGR-GTR-RVC-2013, se adjunta la corrección de los informes correspondientes a los periodos de las planillas #9 y #10.
Yanez Pinargote, Jorge Javier
02/08/2013 - 04:01 PM
MAYO 2013
- La fiscalización presenta el informe técnico de actividades # 10 desde el 15 de abril al 14 de mayo del 2013, han generado un avance total del 29,158% del monto contractual. Se ha avanzado en excavación en arcilla desde la abscisa 0+030 a la 0+058 desde la boca del túnel, y se indica que se han realizado excavaciones en el túnel desde la rápida desde la abscisa 0+674,80 hasta la abscisa 0+637.
- Para el revestimiento del canal, se realizó la excavación de 7,50 m lineales para el muro del lado derecho aguas arriba de la quebrada entre las abscisas 0+150 hasta la 0+157,50 que faltaba por realizar. Yanez Pinargote, Jorge Javier 03/07/2013 - 08:27 PM ABRIL 2013
- La fiscalización presenta el informe técnico de actividades # 9 desde el 15 de marzo al 14 de abril del 2013, han generado un avance total del 25,057% del monto contractual. Además se indica que se han realizado excavaciones en el tunel desde la rápida desde la abscisa 0+685 a la 0+674,80, dando un total de 10 metros lineales de excavación aproximadamente.
- Se realizó el pago de la planilla No. 7. - Se realizó la entrega de la planilla No. 9.
Yanez Pinargote, Jorge Javier
04/06/2013 - 07:51 PM
MARZO 2013
- La fiscalización presenta el informe técnico de actividades # 8 desde el 15 de febrero al 14 de marzo del 2013, han generado un avance total del 16,745% del monto contractual. Además se indica que se han realizado excavaciones en el tunel en dos equipos. En la entrada del tunel se ha avanzado desde la abscisa 0+000 a la 0+025, y desde la rápida desde la abscisa 0+715 a la 0+695, dando un total de 40 metros lineales de excavación.
- Se realizó el pago de la planilla No. 5 - Se realizó el pago de la planilla No. 6
Yanez Pinargote, Jorge Javier
06/05/2013 - 03:58 PM
RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)
Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de Última Actualización
FEBRERO 2013
- De fecha 4 de febrero de 2013, se suscribe el Contrato SNGR-029.2-2013 con la compañía CIMENTACIONES CIA. LTDA. que consiste en la Fiscalización de los trabajos.
- Según MEMORANDO N° SNGR-TEC-SEAP-45-2013, de fecha 19 de febrero de 2013, se indica que ha iniciado las actividades en la boca del tunel desde el 15 de enero al 14 de febrero del 2013, han generado un avance total del 12,901% del monto contractual.
- De fecha 19 de febrero de 2013, la fiscalización recibe el anticipo. - Se realizó el informe aprobatorio de la planilla 6
Yanez Pinargote, Jorge Javier
04/04/2013 - 11:06 AM
ENERO 2013
- Según MEMORANDO N° SNGR-TEC-SEAP-33-2013, de fecha 24 de enero de 2013, se indica que ha iniciado las actividades en la boca del tunel desde el 27 de diciembre del 2012 al 17 de Enero del 2013, han generado un avance total del 9,703% del monto contractual.
- Según MEMORANDO N° SNGR-TEC-SEAP-33-2013, se indica que el 17 de enero del 2012, hubo una reunión con el Sr Alcalde del Gobierno descentralizado de Calvas, Sr. Alex Padilla Torres, y los moradores del sector aguas abajo del proyecto, donde solicitaron que se estudie la posibilidad de que se cambie la dirección de la rápida hacia una quebrada ubicada a 600 metros aproximado del sector de descarga según el diseño, indicándonos el Alcalde como los moradores que nunca antes se había socializado la obra y que la quebrada escogida en el diseño va afectar a las poblaciones aguas abajo cuando existan máximas descargas.
- Se presentó la planilla No. 5 de avance de obra y se realizó el informe aprobatorio de la planilla. - Se presentó la planilla No. 6 de avance de obra.
Yanez Pinargote, Jorge Javier
14/03/2013 - 02:24 PM
DICIEMBRE 2012.
- Según Memorando No. SNGR-TEC-SEAP-27-2012, suscrito por el Ing. Emilio Alava Potes, Fiscalizador - SNGR, se indica las actividades realizadas por la contratista desde el 15 de noviembre al 26 de diciembre de 2012, donde se ha ejecutado un 3,13%, dando un total de ejecución del 9,694% del monto contractual.
- Se presentó la planilla No. 4 de avance de obra, la misma que fue revisada, aprobada y pagada al contratista. Yanez Pinargote, Jorge Javier 04/02/2013 - 07:20 PM NOVIEMBRE 2012
- Con fecha 15 de noviembre de 2012 se reanuda la obra, después de la paralización que regía a partir del 15 de octubre de 2012 por un plazo de 30 días, la cual fue notificada al contratista mediante Oficio No. SNGR-TEC-SEAP-02-2012, de fecha 15 de octubre de 2012, suscrito por el Ing. Emilio Alava, Fiscalizador - SNGR.
- Según Memorando No. SNGR-TEC-SEAP-20-2012, suscrito por el Ing. Emilio Alava Potes, Fiscalizador - SNGR, se indica las actividades realizadas por la contratista desde el 04 al 14 de octubre de 2012, y entre el 15 al 30 de noviembre de 2012, donde se ha ejecutado un 1,863%, dando un total de ejecución del 6,564% del monto contractual.
- Se presentó la planilla No. 3 de avance de obra, la misma que fue revisada, aprobada y pagada al contratista. Yanez Pinargote, Jorge Javier 03/01/2013 - 08:41 AM OCTUBRE 2012
- Por medio de Memorando No. SNGR-TEC-13M-102012, de fecha 1 de octubre de 2012, suscrito por el Ing. Rafael del Río, Subsecretario de Gestión Técnica de Riesgos, solicita a la Máxima Autoridad, la contratación de la revisión de los estudios de la construcción del túnel en la quebrada Totoras, ya que según Memorando No. SNGR-TEC-SEAP-11-2012, de fecha 21 de septiembre de 2012, suscrito por el Ing. Emilio Alava, Fiscalizador - SNGR, indica que existen diferencias con la topografía y las especificaciones de suelo de la zona con las planteadas por el estudio.
- Mediante Memorando No. SNGR-TEC-SEAP-15-2012, de fecha 11 de octubre de 2012, suscrito por el Ing. Emilio Alava, Fiscalizador - SNGR, dirigido al Ing. Rafael Del Río, Subsecretario de Gestión de Técnica de Riesgos, solicita una suspensión temporal de la obra por un plazo de 30 días, hasta la obtención de la revisión de los diseños originales de la obra.
- Mediante Memorando No. SNGR-TEC-16M-102012, de fecha 11 de octubre de 2012, suscrito por el Ing. Rafael Del Río Miranda, dirigido a la Dra. María Del Pilar Cornejo de Grunauer, Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos, solicita la aprobación de la suspensión de los trabajos por 30 días, el mismo que es aprobado por la Máxima Autoridad.
- Mediante Oficio No. SNGR-TEC-SEAP-02-2012, de fecha 15 de octubre de 2012, suscrito por el Ing. Emilio Alava, Fiscalizador - SNGR, se le comunica al contratista que ha sido aprobada la suspensión temporal solicitada y esta regirá a partir del 15 de octubre de 2012 por un plazo de 30 días. Yanez Pinargote, Jorge Javier 04/12/2012 - 07:21 PM SEPTIEMBRE 2012
- Durante la ejecución de la obra el contratista ha encontrado, diferencias entro el estudio inicial realizado por el MIDUVI, y lo encontrado en sitio, por lo que no permite una ejecución correcta de la obra. Según Memorando No. SNGR-TEC-SEAP-11-2012, de fecha 21 de septiembre de 2012, suscrito por el Ing. Emilio Alava, Fiscalizador - SNGR, indica que existen diferencias con la topografía y las especificaciones de suelo de la zona con las planteadas por el estudio.
Yanez Pinargote, Jorge Javier
05/11/2012 - 11:46 AM
06/05/2014 9:17 AM GPR | 6/18
RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)
Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de Última Actualización
- El Fiscalizador (perteneciente a la SNGR), ha realizado informes de avance de obra y lleva un control de la obra.
AGOSTO 2012
- La Subsecretaría Técnica de Gestión de Riesgos, realiza la solicitud de la contratación de una Fiscalización externa, para que lleve el control de la obra.
- Con Oficio No. SNGR-DES-2012-1479-O, de fecha 17 de Agosto de 2012, la SNGR solicitó al Ministerio de Coordinación de Seguridad un incremento presupuestario por USD $ 700.469,00, para la contratación de una fiscalización externa para la obra en ejecución. Con Oficio No. SENPLADES-SIP-2012-0616-OF, de fecha 29 de agosto, SENPLADES acusa de recibo el oficio en mención.
- El Fiscalizador (perteneciente a la SNGR), ha realizado informes de avance de obra y lleva un control de la obra, hasta el momento se ha realizado la presentación de la planilla 1 de obra. - Es necesario indicar que los avances físicos de avance de obra que se presentan en la obra y en los informes técnicos, no serán los mismos que los avances económicos; ya que los avances de obra físicos es lo realmente ejecutado por el contratista, y los avances económicos obedecen al pago de los anticipos y las planillas aprobadas.
Yanez Pinargote, Jorge Javier
17/10/2012 - 09:59 AM
JULIO 2012
- Se realizó la contratación de la obra, se designó un fiscalizador - supervisor por parte de la Secretaría, se están realizando los trabajos preliminares de topografía y de revisión de estudios por parte de la contratista.
Yanez Pinargote, Jorge Javier
17/10/2012 - 09:59 AM
JUNIO 2012
- Se realizó la visita técnica de la obra en el cantón Cariamanga conjuntamente con la Máxima Autoridad de MIDUVI, donde se suscribió un acta de acuerdo de los valores y labores a ejecutarse en el proyecto. Yanez Pinargote, Jorge Javier 17/10/2012 - 09:58 AM MAYO 2012
- Mediante Oficio Nro. SNGR-DES-2012-0901-O, de fecha 24 de mayo de 2012, se solicitó al Señor Arquitecto Pedro Antonio Jaramillo Castillo, Ministro del MIDUVI, si existe disponibilidad en su agenda, para realizar la visita al cantón Cariamanga, hasta el 31 de mayo de 2012 o después del después del lunes 11 de junio de 2012., para resolver las discrepancias técnicas que existen entre la SNGR y el MIDUVI, acerca del proyecto "Encauzamiento de la Quebrada de Totoras".
Yanez Pinargote, Jorge Javier