RESOLUCIÓN N.° 548/MDUYTGC/16
Buenos Aires, 11 de agosto de 2016
VISTO:
La Ley N° 13.064, la Ley N° 5.460 y modificatoria, los Decretos Nros. 237/14, 359/15, 363/15 y su modificatorio, el Ex N° 649127-MGEYA-DGPUYA-2013 y EE Nº 15545491-MGEYA-DGOIYA-2016, y
CONSIDERANDO:
Que la obra "Renovación de Instalaciones y Actualización Tecnológica del Teatro General San Martin" fue adjudicada a Bricons SAICFI - Farallon SA - U.T.E. por Decreto 237/14, de fecha 13 de junio de 2014, y tramita por Expediente N° 06649127-MGEYA-DGPUYA - 2013;
Que la Contrata entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la adjudicataria fue suscripta el día 05 de agosto de 2014;
Que se procedió a dar Inicio de Obra el día 25 de agosto de 2014, firmándose el Acta de Inicio, entre la Contratista, la Inspección de Obra y el Director General de Obras de Arquitectura estableciéndose un plazo de ejecución de 14 (catorce) meses, siendo el final de la misma el 25 de octubre del 2015;
Que por Resolución N° 215-MDUGC/2015, se aprobó la ampliación de plazo N° 1 que llevaba la finalización de la obra al día 22 de mayo de 2016;
Que por Notas de Pedido Nros. 195 y 773 de fecha 20 de mayo de 2016, la empresa contratista solicitó una ampliación de plazo al 30 de abril de 2017, adjuntando un informe que justifica la solicitud realizada y el informe de la Inspección;
Que conforme surge del informe presentado por la Inspección de obra las tareas se desarrollan con el Teatro en funcionamiento, al tratar de concretar las instalaciones troncales del Bloque A (montante de la Cuña) surge claramente la incompatibilidad entre los trabajos necesarios y el funcionamiento del Teatro. Esto se debió a circunstancias que no eran del conocimiento del equipo de proyecto en ocasión de licitar la obra, como la ubicación detallada de las acometidas eléctricas en contrapisos y losas de cada piso;
Que la inspección manifiesta también que hubo una sucesión de daños detectados, algunos de insólita gravedad como la rotura de paredes terminadas;
Que las actividades realizadas por el TSM sin previo aviso dieron lugar a reclamos varios por suspensión imprevista de tareas;
Que la decisión de las autoridades de concretar la evacuación temporal del Teatro permitió superar estos problemas, al liberar el corte de suministros, restringir circulación de personal no protegido, y brindar más libertad en el diseño de instalaciones al no requerirse que coexistan las nuevas y las viejas;
Que sobre fin de febrero el Teatro comenzó la desocupación del edificio, trabajo que se completó el 18 de abril de 2016 con la firma del Acta de Traspaso de la tenencia del edificio a la UTE;
Que la presente solicitud de ampliación de plazo de obra es de 343 (trescientos cuarenta y tres) días corridos, trasladándose la fecha de finalización de la obra al día 30 de abril de 2017 para lo cual la contratista presentó un nuevo plan de trabajos y curva de inversión, a los que la Inspección de Obra ha prestado su conformidad;
Que la Dirección de Obras de Ingeniería y Arquitectura mediante su IF -2016- 16834218-DGOIYA, ha prestado su conformidad a la tramitación de la ampliación de plazo;
Que la Subsecretaría de Obras ha tomado la intervención que le corresponde.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 5.460 y modificatoria y los Decretos Nros, 273/14, 359/2015, 363/2015 y su modificatorio,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Ampliación de Plazo Nº 2, por un total de 343 (trescientos cuarenta y tres) días corridos, trasladándose la fecha de finalización al 30 de abril de 2017 para la Obra "Renovación de Instalaciones y Actualización Tecnológica del Teatro General San Martin", adjudicada a la Empresa Bricons SAICFI - Farallon SA - U.T.E.
Artículo 2º.- Apruébase el nuevo Plan de Trabajos y Curva de Inversión que se detalla en el Anexo I IF-2016-17329505-DGOIYA, que forma parte integrante de la presente.- Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (www.buenosaires.gob.ar), notifíquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Posteriormente, gírese a la Dirección General de Obras de Ingeniería y Arquitectura de la Subsecretaría de Obras para su conocimiento y demás efectos, que deberá notificar a la Empresa Bricons SAICFI - Farallon SA - U.T.E. Cumplido, Archívese. Moccia
RESOLUCIÓN N.° 549/MDUYTGC/16
Buenos Aires, 11 de gosto de 2016
VISTO:
La Ley 13.064, La Ley 5.460 y modificatoria, los Decretos Nros. 273/14, 359/15, 363/15, 141/16, el Expediente N° 2013-06649127-MGEYA-DGPUYA y EE Nº 2016-15530579 -MGEYA-DGOIYA, y,
CONSIDERANDO:
Que por EE Nº 2016-15530579 -MGEYA-DGOIYA tramita del Balance de Economías y Demasías N° 3 de la obra "Renovación de Instalaciones y Actualización Tecnológica del Teatro General San Martin";
Que la obra que se trata fue adjudicada a la empresa Bricons SAICFI - Farallon SA - U.T.E. por Decreto 237/14, de fecha 13 de junio de 2014, y tramita por Expediente N° 06649127-MGEYA-DGPUYA - 2013;
Que la Contrata entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la adjudicataria fue suscripta el día 5 de agosto de 2014;
Que se procedió a dar Inicio de Obra el día 25 de agosto de 2014, firmándose el Acta de Inicio, entre la contratista, la Inspección de Obra y el Director General de Obras de Arquitectura estableciéndose un plazo de ejecución de 14 (catorce) meses, siendo el final de la misma el 25 de octubre del 2015;
Que por Resolución N° 215-MDUGC/15 se aprobó la Ampliación de Plazo N°1, siendo el nuevo final de plazo de obra el día 22 de Mayo de 2016;
Que por Resolución N° 294-MDUGC/15 se aprobó el Balance de Economías y Demasías N° 1;
Que por Resolución N° 202-MDUYTGC-2016 se aprobó el Balance de Economías y Demasías N° 2;
Que por EE N° 2016-15545491-DGOIYA tramita la ampliación de plazo N° 2 que lleva la finalización de la obra al 30 de abril de 2017;
Que el proyecto fue modificado según los criterios que el asesor en instalaciones contra incendio indicó, este ajuste origina economías y demasías de obra;
Que por Nota de Pedido N° 192, la Dirección de Obra a cargo de SYASA S.A. recomendó la provisión de pre-marcos no previstos originalmente en el proyecto, pero que permiten avanzar con los trabajos hasta que se puedan colocar las puertas importadas, ayudando a reducir el plazo de obra;
Que para las puertas cortafuego con características acústicas se debió economizar unos ítems y se cotizaron las carpinterías que resultan necesarias incluyendo los pre-marcos;
Que por IF 2016-17017933-DGOIYA, la entonces gerenciadora SYASA S.A. a cargo de la inspección de la obra manifiesta su conformidad a los trabajos y a las cantidades y precios contemplados considerando que resultan razonables;
Que en virtud de las cotizaciones presentadas por la empresa contratista surge como resultado el Balance de Economías y Demasías Nº 3, de acuerdo al siguiente resumen: demasías por un monto de PESOS TRES MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS SETENTA con 23/100 ($ 3.911.370,23.-), y economías por un monto de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO CON 01/100 ($ 386.978,01 -), lo cual se traduce en un Balance que da como resultado una demasía por un monto de TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 22/100 ($ 3.524.392,22-), que representa el 2,19 % del importe total contratado y sumado al Balance de Economías y Demasías N°1 y N° 2 representan un incremento total del 7,37 % del monto total del contrato;
Que la aprobación del Balance de Economías y Demasías Nº 3 de la Obra "Renovación de Instalaciones y Actualización Tecnológica del Teatro General San Martin" y el nuevo Plan de Trabajo de la misma, debe contemplar lo establecido en el artículo 12 del Anexo de la Resolución N° 601/MHGC/2014, estableciendo la aplicación directa y simultánea al Balance de referencia de las Redeterminaciones Provisorias N°1 (23.20% - octubre 2014), N° 2 (13,33% - abril 2015) , N° 3 (7,92 % - agosto 2015) y N° 4 (6,50% - febrero 2016) aprobadas mediante Resoluciones N° 362-MHGC- 2015, N° 870-362-MHGC-2015 , N° 1591-362-MHGC-2015 y N° 996-362-MHGC-2016 respectivamente, por una variación porcentual acumulada del 60,47 % con respecto a los valores básicos, que representa un incremento de PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 63/100 ($ 2.365.397,63) para las Demasías y de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL VEINTICUATRO CON 60/100 ($234.024,60) para las Economías, de lo que surge un balance global de PESOS DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES CON 03/100 ($ 2.131.373,03);
Que la Dirección General de Obras de Ingeniería y Arquitectura, en su IF-2016-17932618-DGOIYA, en base a los Informes Técnicos de la Inspección de Obra designada, presta conformidad para su aprobación adjuntándose los formularios de orden de cambio correspondientes;
Que, ha tomado conocimiento y prestado conformidad la Subsecretaria de Obras, conforme IF-2016-17416140-SSOBRAS;
Que, se han efectuado las reservas e imputaciones presupuestarias correspondientes; Que la ley 5.460 estableció la actual estructura ministerial y que el Decreto Nº 363/15 aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos, con las responsabilidades primarias y objetivos de las Unidades de Organización integrantes de este Gobierno, siendo dicha estructura orgánica modificada parcialmente por el Decreto N°141/16.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 13.064, La Ley 5.460 y modificatoria y los Decretos N° 237/14, 359/15 y 363/15,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANOY TRANSPORTE RESUELVE
Artículo 1º.- Convalídanse las Demasías del Balance de Economías y Demasías Nº 3 correspondientes a la obra "Renovación de Instalaciones y Actualización Tecnológica del Teatro General San Martin", adjudicada a la Empresa Bricons SAICFI - Farallon SA - U.T.E., por la suma de PESOS TRES MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS SETENTA CON 23/100 ($ 3.911.370,23.-).
Artículo 2º.- Convalídanse las Economías del Balance de Economías y Demasías Nº 3 correspondientes a la obra "Renovación de Instalaciones y Actualización Tecnológica del Teatro General San Martin, que arrojan un monto de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO CON 01/100 ($ 386.978,0 -).
Artículo 3º.- Convalídase el Balance de Economías y Demasías Nº 3 del que resulta una demasía de PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 22/100 ($ 3.524.392,22-), 2,19 % del importe total contratado y sumado al Balance de Economías y Demasías N°1 y N° 2 representan un incremento total del 7,37 % del monto total del contrato y se detalla en el Anexo I (IF-2016-18150195-DGOIYA), el cual forma parte integrante de la presente. Artículo 4º.- Apruébase el nuevo Plan de Trabajos y Curva de Inversión que se detallan en los Anexos II ( IF-2016-17876644-DGOIYA), que forman parte integrante de la presente.
Artículo 5°.- Apruébase de conformidad a lo establecido en el artículo 12° del Anexo de la Resolución N° 601/MHGC/2014, la aplicación directa y simultánea al Balance de referencia de las Redeterminaciones Provisorias N°1 (23.20% - octubre 2014), N° 2 (13,33% - abril 2015) , N° 3 (7,92 % - agosto 2015) y N° 4 (6,50% - febrero 2016) aprobadas mediante Resoluciones N° 362-MHGC- 2015, N° 870-MHGC-2015 , N° 1591-MHGC-2015 y N° 996-MHGC-2016 respectivamente, por una variación porcentual acumulada del 60,47 % con respecto a los valores básicos, que representa un incremento de PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 63/100 ($ 2.365.397,63) para las Demasías y de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL VEINTICUATROCON 60/100 ($234.024,60) para las Economías, de lo que surge un balance global de PESOS DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES CON 03/100 ($ 2.131.373,03).
Artículo 6º.- La Empresa Contratista deberá completar previamente los seguros y garantías que correspondan con motivo de la presente ampliación del monto contractual.
Artículo 7°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (www.buenosaires.gob.ar), notifíquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, gírese a la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros de la Gerencia de Compras y Contrataciones para la emisión de la Orden de Compra correspondiente. Posteriormente, gírese a la Dirección General de Obras de Ingeniería y Arquitectura, dependiente de la Subsecretaria de Obras, que deberá notificar a la Empresa Bricons SAICFI - Farallon SA - U.T.E. por cuerda separada notificar a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Moccia
RESOLUCIÓN N.° 550/MDUYTGC/16
Buenos Aires, 11 de agosto de 2016
VISTO:
La Ley 13.064, La Ley 5.460 y modificatoria, los Decretos N° 359/15, 363/15, 141/16, las Resoluciones Nros. 345/MDUGC/2013, 340/MDUGC/2014, 68/MDUGC/2015, 153/MDUGC/2015, 199/MDUGC/2015, 237/MDUGC/2015, 270/MDUGC/2015 y 188/MDUYTGC/2016, los Expedientes N ° 914.412-MGEYA-2013 y EE N° 2016-18639610-DGOIYA,
CONSIDERANDO:
Que por EE N° 2016-18639610-DGOIYA, por el que tramita la ampliación de plazo Nº 8 de la Obra "Escuela Nº24 Francisco Morazán - Escuela Infantil Nº 8 - Distrito 15 e Instituto Superior de Profesorado de Educación Especial"
Que la obra fue adjudicada a la Empresa CRIBA S.A. por Resolución N° 345/MDUGC/2013, de fecha 18 de octubre de 2013, y tramita por Expediente N° 914.412/MGEYA/2013;
Que la Contrata entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la empresa adjudicataria fue suscripta el día 22 de octubre de 2013;
Que se procedió a dar Inicio de Obra el día 2 de diciembre de 2013, firmándose el Acta de Inicio, entre la contratista, la Inspección de Obra y el Director General de Obras de Arquitectura, estableciéndose un plazo de ejecución de 12 (doce) meses, lo cual generaba originalmente una fecha de finalización para el día 2 de diciembre de 2014;
Que posteriormente se ha firmado un Acta-Acuerdo de Neutralización de Plazo entre el Dirección General de Obras de Arquitectura y la Empresa Contratista, debido a la imposibilidad de realizar los trabajos pertinentes por la ocupación del terreno a intervenir;
Que se firmó el Acta de Reinicio de Obra el día 25 de enero de 2014 y, considerando esta fecha, la finalización se traslada al día 25 de enero de 2015;
Que por Resolución Nº 340/MDUGC/2014 fue aprobada la primera ampliación de plazo que extendió la finalización de la Obra al día 21 de Febrero de 2015;
Que por Resolución Nº 68/MDUGC/2015 fue aprobada la segunda ampliación de plazo que extendió la finalización de la Obra al día 22 de marzo de 2015;
Que por Resolución Nº 153/MDUGC/2015 fue aprobado el BED N°1 que contó, además, con la tercera ampliación de plazo de 22 (veintidós) días que extendió el plazo de obra hasta el día 13 de abril del 2015;
Que por Resolución Nº 199/MDUGC/2015 fue aprobado el BED N°2 que contó, además, con la cuarta ampliación de plazo de 109 (ciento nueve) días que extendió el plazo de obra hasta el día 31 de julio del 2015;
Que por Resolución N° 237/MDUGC/2015 se aprobó la Ampliación de Plazo N° 5 que extendió el plazo de obra al día 22 de agosto de 2015;
Que por Resolución N° 270/MDUGC/2015 se aprobó la Ampliación de Plazo N° 6 que extendió el plazo de obra al día 26 de febrero de 2016;
Que por Resolución N° 188/MDUYTGC/2016 se aprobó la Ampliación de Plazo N° 7 que prorrogó el plazo de obra al día 31 de mayo de 2016;
Que por EE N° 2016-14038181-DGOIYA tramita el balance de Economías y Demasías N° 4 de la obra;
Que conforme surge de los IF 2016-18892624-DGOIYA de la Inspección de Obra, el IF 2016-1896651-DGOIYA de la Dirección General de Obras de Ingeniería y Arquitectura y la documentación obrante en los actuados, se gestiona y presta conformidad a la ampliación de plazo de obra de setenta y tres (73) días corridos necesarios para la ejecución de las tareas correspondientes al Balance de Economías y Demasías N° 4 que tramita por cuerda separada;
Que la Empresa CRIBA S.A. ha renunciado en forma expresa al eventual reclamo de cualquier gasto improductivo y/o daños y perjuicios, y/o cualquier otro reclamo que surja con motivo de la presente ampliación de plazo;
Que la Subsecretaría de Obras ha tomado la debida intervención y presta conformidad a Ampliación de Plazo N° 8 en su IF 2016-19002779-SSOBRAS;
Que la ley 5.460 estableció la estructura ministerial y el Decreto Nº 363/15 aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos, con las responsabilidades primarias y objetivos de las Unidades de Organización integrantes de este Gobierno, siendo dicha estructura orgánica modificada parcialmente por el Decreto N°141/16;
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por la Ley 13.064, la Ley 5.460 y su modificatoria, los Decretos Nros. 359/15 y 363/15,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE RESUELVE
Artículo 1º.- Convalídase la Ampliación de Plazo N°8 la Obra "Escuela Nº24 Francisco Morazán - Escuela Infantil Nº8 - Distrito 15 e Instituto Superior de Profesorado de Educación Especial", por un total de setenta y tres (73) días corridos, trasladándose la fecha de finalización de Obra al 12 de agosto de 2016.
Artículo 2º.- Apruébase el nuevo Plan de Trabajos y Curva de Inversión que como Anexo I (IF-2016-19056124-DGOIYA) forman parte integrante de la presente.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (www.buenosaires.gob.ar), notifíquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, gírese a la Dirección General de Obras de Ingeniería y Arquitectura, dependiente de la Subsecretaria de Obras, que deberá notificar a la Empresa CRIBA S.A. Cumplido, Archívese. Moccia
RESOLUCIÓN N.° 554/MDUYTGC/16
Buenos Aires, 12 de agosto de 2016
VISTO:
La Ley 13.064, la Ley 5.460 y modificatoria, los Decretos Nros. 237/14, 359/15, 363/15 y su modificatorio, el Expediente N° 6649127-MGEYA-DGPUYA-2013 y EE Nº 15530579 -MGEYA-DGOIYA-2016, y EE N° 2016-15537076-DGOIYA y
CONSIDERANDO:
Que por EE Nº 15530579 -MGEYA-DGOIYA-2016, tramita del Balance de Economías y Demasías N° 4 de la obra "Renovación de Instalaciones y Actualización Tecnológica del Teatro General San Martin";
Que la obra que se trata fue adjudicada a Bricons SAICFI - Farallon SA - U.T.E. por Decreto 237/14, de fecha 13 de junio de 2014, y tramita por Expediente N° 6649127-MGEYA-DGPUYA-2013;
Que la Contrata entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la adjudicataria fue suscripta el día 5 de agosto de 2014;
Que se procedió a dar Inicio de Obra el día 25 de agosto de 2014, firmándose el Acta de Inicio pertinente y estableciéndose un plazo de ejecución de 14 (catorce) meses, siendo el final de la misma el 25 de octubre del 2015;
Que por Resolución N° 215-MDUGC/2015 se aprobó la Ampliación de Plazo N°1, estableciéndose como nuevo plazo de obra el día 22 de mayo de 2016;
Que por Resolución N° 294-MDUGC/2015 se aprobó el Balance de Economías y Demasías N° 1;
Que por Resolución N° 202-MDUYTGC/2016 se aprobó el Balance de Economías y Demasías N° 2;
Que por Resolución N° 548-MDUYTGC-2016 se aprobó la Ampliación de Pazo N° 2 que lleva la finalización de la obra al 30 de abril de 2017;
Que por Resolución N° 549-MDUYTGC-2016 se aprobó el Balance de Economías y Demasías N° 3 por un monto de TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 22/100 ($ 3.524.392,22-), que representa el 2,19 % del importe total contratado;
Que las causas que generan el balance de Economías y Demasías N° 4 son las siguientes: CAMBIO DE MATERIALIDAD EN CIELORRASOS: con la tramitación de BED N°1, fue aprobado el reemplazo de los cielorrasos existentes en halles por telas tensadas, ya que brindaban mayores beneficios técnicos y facilidad de montaje. Pero con posterioridad a esto, el equipo de proyecto realizó nuevas consultas a proveedores de placa de roca de yeso, de lo cual se llegó a la conclusión de realizar una nueva modificación en esta tarea, economizar dichos cielorrasos de telas tensadas y reemplazarlos por placa de roca de yeso con estructura antivibratoria, incluyéndolos como un adicional en el presente BED N°4; ANDAMIOS: dado que en el BED Nº 1 se reconoció un adicional por un andamio integral del piso 2-3 (Hall de Sala Martin Coronado), resulta necesario reconocer el mismo trabajo para los halles de PB-1º, SS 2-SS 1 y SS 3;
Que por IF 2016-18094160-DGOIYA, la gerenciadora SYASA S.A. a cargo de la inspección de la obra, manifiesta su conformidad a los trabajos y a las cantidades y precios contemplados considerando que resultan razonables;
Que en virtud de las cotizaciones presentadas por la contratista surge como resultado el Balance de Economías y Demasías Nº 4, de acuerdo al siguiente resumen: demasías por un monto de PESOS DIEZ MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 87/100 ($ 10.760.653,87.-), y economías por un monto de PESOS TRES MILLONES TREINTA MIL DIECISIETE CON 72/100 ($ 3.030.017,72-), lo cual se traduce en un Balance que da como resultado una demasía por un monto de PESOS SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 14/100 ($ 7.730.636,14-), que representa el 4,80 % del importe total contratado y sumado al Balance de Economías y Demasías N°1 , N° 2 y N° 3 representan un incremento total del 12,17 % del monto total del contrato;
Que la aprobación del Balance de Economías y Demasías Nº 4 de la Obra "Renovación de Instalaciones y Actualización Tecnológica del Teatro General San Martin" y el nuevo Plan de Trabajo de la misma, debe contemplar lo establecido en el artículo 12° del Anexo de la Resolución N° 601/MHGC/2014, estableciendo la