CONVOCATORIA 006
En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se convoca a los interesados en participar en las licitaciones para la contratación de los trabajos de estudios y/o proyectos para atención de puntos de conflicto y evaluación de pavimento en la Red Carretera Federal Libre de Peaje, en el Estado de Nayarit, de conformidad con lo siguiente:
Licitación pública nacional 00009069-013-06
Costo de las bases
Fecha límite para adquirir las bases
Junta de aclaraciones Visita al lugar de los trabajos Presentación de proposiciones y apertura $1,500.00 Costo en compraNET: $1,000.00 10/05/2006 9/05/2006 10:00 horas 8/05/2006 8:00 horas 16/05/2006 18:00 horas Clave FSC (CCAOP)
Descripción general de la obra Fecha de inicio
Plazo de ejecución
Capital contable requerido
0 Estudio y Proyecto para el mejoramiento de la sobreelevación y ampliación de sección transversal de 5 curvas y señalamiento de las mismas, del kilómetro 75+000 al 80+000 de la
carretera Tepic-Pto. Vallarta, tramo: Tepic-Lím. Edos. Nay./Jal., en el Estado de
Nayarit; estudio y proyecto para el mejoramiento de la sobreelevación y ampliación de la sección transversal de 17
curvas y señalamiento de las mismas del kilómetro 180+000 al 186+450 de la carretera
Guadalajara-Tepic, tramo: Lím. Edos. Jal./Nay.-Tepic en el Estado de Nayarit
1/06/2006 61 días
$500,000.00
Licitación pública nacional 00009069-014-06
Costo de las bases
Fecha límite para adquirir las bases
Junta de aclaraciones Visita al lugar de los trabajos Presentación de proposiciones y apertura $1,500.00 Costo en compraNET: $1,000.00 11/05/2006 10/05/2006 10:00 horas 9/05/2006 8:00 horas 17/05/2006 9:00 horas Clave FSC (CCAOP)
Descripción general de la obra Fecha de inicio
Plazo de ejecución
Capital contable requerido
0 Evaluación y dictamen técnico para la conservación periódica del tramo carretero:
Tepic-Lím. Edos. Nay./Sin., del kilómetro 72+000 al 94+000 de la carretera Tepic-Mazatlán en el Estado de Nayarit
1/06/2006 61 días
$500,000.00
Costo de las bases
Fecha límite para adquirir las bases
Junta de aclaraciones Visita al lugar de los trabajos Presentación de proposiciones y apertura $1,500.00 Costo en compraNET: $1,000.00 11/05/2006 10/05/2006 11:00 horas 9/09/2006 8:00 horas 17/05/2006 12:00 horas Clave FSC (CCAOP)
Descripción general de la obra Fecha de inicio
Plazo de ejecución
Capital contable requerido
0 Evaluación y dictamen técnico para la conservación periódica del tramo carretero:
Tepic-Lím. Edos. Nay./Sin., del kilómetro 102+000 al 122+000 de la carretera Tepic-Mazatlán en el Estado de Nayarit
1/06/2006 61 días
$500,000.00
Licitación pública nacional 00009069-016-06
Costo de las bases
Fecha límite para adquirir las bases
Junta de aclaraciones Visita al lugar de los trabajos Presentación de proposiciones y apertura $1,500.00 Costo en compraNET: $1,000.00 11/05/2006 10/05/2006 12:00 horas 9/05/2006 8:00 horas 17/05/2006 18:00 horas Clave FSC (CCAOP)
Descripción general de la obra Fecha de inicio
Plazo de ejecución
Capital contable requerido
0 Evaluación y dictamen técnico para la conservación periódica del tramo carretero:
Ramal Tepic-Jalcocotán-Santa Cruz, del kilómetro 9+000 al 28+000, de la carretera
Tepic-Mazatlán; en el Estado de Nayarit
1/06/2006 61 días
$500,000.00
Licitación pública nacional 00009069-017-06
Costo de las bases
Fecha límite para adquirir las bases
Junta de aclaraciones Visita al lugar de los trabajos Presentación de proposiciones y apertura $1,500.00 Costo en compraNET: $1,000.00 12/05/2006 11/05/2005 10:00 horas 10/05/2006 8:00 horas 18/05/2006 9:00 horas Clave FSC (CCAOP)
Descripción general de la obra Fecha de inicio
Plazo de ejecución
Capital contable requerido
0 Evaluación y dictamen técnico para la conservación periódica del tramo carretero: Subramal San Blas-Santa Cruz, del kilómetro
0+000 al 19+100 de la carretera Tepic-Mazatlán, en el Estado de Nayarit
1/06/2006 61 días
$500,000.00
Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en la Subdirección de Obras del Centro SCT Nayarit, con domicilio en avenida Insurgentes esquina Oaxaca sin número, 2o. piso, colonia Centro, código postal 63000, Tepic, Nay., teléfono 01 311-2-14-02-99, con el siguiente horario: de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas o en compraNET, en la dirección electrónica: http://compranet.gob.mx. La forma de pago es, en efectivo o mediante cheque certificado o de caja expedido por una institución bancaria local, si es foráneo deberá ser de Banamex (únicamente). En compraNET, mediante los recibos que genera el sistema, debiendo efectuar el pago en el periodo establecido en la convocatoria.
La junta de aclaraciones se llevará a cabo en la fecha y hora señaladas en la columna respectiva, en la sala de juntas del Centro SCT Nayarit, con domicilio en avenida Insurgentes esquina Oaxaca sin número, edificio A, 2o. piso, colonia Centro, código postal 63000, Tepic, Nay.
Los licitantes podrán presentar su oferta utilizando documentos impresos o medios remotos de comunicación electrónica a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales denominado compraNET.
El licitante deberá elegir uno de los medios a que se refiere el párrafo anterior para el envío de su propuesta. Los licitantes que estén interesados en participar a través de medios remotos de comunicación electrónica deberán contar con el certificado del medio de identificación electrónica, que emite para el efecto la Secretaría de la Función Pública en compraNET, de acuerdo con lo señalado en las bases de licitación.
El acto de presentación de proposiciones y apertura se llevará a cabo en la fecha y hora señaladas en la columna respectiva, en la sala de juntas del Centro SCT Nayarit, con domicilio en avenida Insurgentes esquina Oaxaca sin número, edificio A, 2o. piso, colonia Centro, código postal 63000, Tepic, Nay.
La visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo en la fecha y hora señaladas en la columna respectiva en el Area de Conservación de Carreteras, ubicada en avenida Insurgentes esquina Oaxaca sin número, edificio D, 2o. piso, colonia Centro, código postal 63000, Tepic, Nay.
Las propuestas tanto técnica como económica se presentarán en un solo sobre cerrado.
Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observadora, sin necesidad de adquirir las bases, registrando previamente su participación.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: peso mexicano. No se podrán subcontratar partes de los trabajos.
No se otorgará anticipo.
Los licitantes acreditarán su existencia legal, experiencia y capacidad técnica y financiera presentando en su proposición documentos en los que acrediten su existencia y personalidad jurídica, documentación que acredite su experiencia y capacidad técnica en trabajos similares a los que son motivo de esta convocatoria, así como los estados financieros auditados de los dos años anteriores y/o con los documentos completos de su última declaración fiscal o balance general auditado, y demás documentos que se indican en las bases de la licitación respectiva.
Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados son: el licitante deberá ser de nacionalidad mexicana, conocer la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, estar al corriente de sus obligaciones fiscales y pagar el importe de las bases de licitación.
Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: la dependencia, con base en el análisis comparativo de la propuesta recibida y en su propio presupuesto de la obra, formulará el dictamen que servirá como fundamento para el fallo, mediante el cual, en su caso, adjudicará el contrato a la proposición que resulte económicamente más conveniente para el Estado. Contra esta resolución no procederá recurso alguno.
Las condiciones de pago son: se formularán estimaciones por periodos mensuales, que se liquidarán en un plazo no mayor de 20 días calendario, a partir de la fecha en que se autoricen por el residente de obra. Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.
No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
TEPIC, NAY., A 2 DE MAYO DE 2006.
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
ING. ARTURO MANUEL MONFORTE OCAMPO
RUBRICA.
(R.- 229735)