UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
PLIEGO DE CARGOS
“DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE EDIFICIOS PARA EL CAMPUS DR. VICTOR LEVI SASSO Y CENTROS REGIONALES
ÍNDICE
CAPÍTULO I ... 11
CONDICIONES GENERALES ... 11
1.1. AVISO DE CONVOCATORIA ... 12
1.2. ESTRUCTURACIÓN DEL PLIEGO DE CARGOS ... 12
1.3. IDIOMA OFICIAL ... 12
1.4. NORMAS REGULADORAS ... 12
1.5. VALIDEZ DE LA PROPUESTA ... 12
1.6. RETIRO, SUSTITUCIÓN, MODIFICACIÓN Y SOLICITUD DE ACLARACIÓN DE PROPUESTAS ... 13
1.7. RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE ... 13
1.8. REUNIÓN PREVIA Y HOMOLOGACIÓN OBLIGATORIA ... 13
1.9. REUNIÓN PREVIA Y HOMOLOGACIÓN SOLICITADA ... 14
1.10. MODIFICACIONES AL PLIEGO DE CARGOS ... 14
1.11. PROPUESTA DE CONSORCIOS O ASOCIACIONES ACCIDENTALES ... 14
1.12. FORMULARIOS DE PROPUESTA ... 15
1.13. FIJACIÓN DEL PRECIO TOTAL E IMPUESTOS APLICABLES ... 15
1.14. ACEPTACIÓN DEL PLIEGO DE CARGOS ... 15
1.15. PROPUESTAS INDETERMINADAS, CONDICIONADAS O ALTERNATIVAS ... 15
1.16. DISCREPANCIAS ENTRE NÚMEROS Y LETRAS EN LAS PROPUESTAS ... 15
1.17. REGLAS DE DESEMPATE ... 16
1.18. ELEMENTOS QUE SE INCLUYEN EN LAS CONDICIONES ESPECIALES ... 16
1.19. MULTA ... 17
1.20. MEDIDAS DE RETORSIÓN. DECLARACIÓN JURADA. ( OBLIGATORIA PARA PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES O EXTRANJERAS CONFORME AL ARTICULO 5 DE LA LEY Nº 58 DE 12 DE DICIEMBRE DE 2002) ... 17
1.21. ACCIÓN DE RECLAMO ... 18
1.22. RECURSO DE IMPUGNACIÓN ... 18
CAPÍTULO II ... 19
CONDICIONES ESPECIALES ... 19
2.1. GLOSARIO... 20
2.2. ANTECEDENTES ... 26
2.3. OBJETO, DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO ... 26
2.3.1. OBJETO DEL PROYECTO ... 26
2.3.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ... 26
2.3.3. ALCANCE DEL PROYECTO... 27
2.3.3.1. DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y APROBACIONES (ETAPA I) ... 27
2.3.3.2. CONSTRUCCIÓN (ETAPA II) ... 28
2.4. MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE CONTRATISTA ... 32
2.5. CONSULTAS ... 32
2.6. INVESTIGACIÓN DE LA SUPERFICIE ... 32
2.7. INVITACIÓN A LOS PROPONENTES ... 33
2.8. FIANZA DE PROPUESTA ... 33
2.9. FIANZA DE CUMPLIMENTO ... 33
2.10. FIANZA DE PAGO ANTICIPADO ... 34
2.12. SEGURO COLECTIVO DE VIDA ... 34
2.13. PERÍODO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA ... 35
2.14. REQUISITOS BÁSICOS DE PARTICIPACIÓN EN LA LICITACIÓN PÚBLICA ... 35
2.15. DOCUMENTOS A PRESENTAR EN LA PROPUESTA ... 35
2.16. TÉRMINOS PARA SUBSANAR DOCUMENTOS ... 40
2.17. FORMA DE ADJUDICACIÓN ... 41
2.18. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN ... 41
2.19. DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS POR RUBROS Y LOS PRECIOS TOTALES ... 41
2.20. PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS ... 42
2.21. REGLAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ... 42
2.22. FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN VERIFICADORA ... 45
2.23. PLAZO PARA FORMALIZAR LA ADJUDICACIÓN Y FIRMA DEL CONTRATO ... 45
2.24. DECLARACIÓN DE DESERCIÓN ... 46
2.25. REGLAS DE DESEMPATE ... 46
2.26. LOCALIZACIÓN DEL SITIO ... 47
2.27. PLAZO DE CUMPLIMIENTO ... 47
2.28. ORDEN DE PROCEDER ... 48
2.29. MULTA ... 48
2.30. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO ... 48
2.31. PERMISOS ... 48
2.32. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA POR LOS TRABAJOS ... 49
2.33. ESTUDIOS PRELIMINARES Y CERTIFICACIONES ... 49
2.33.1. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) ... 50
2.33.2. TOPOGRAFÍA ... 50
2.33.3. ESTUDIO HIDROLÓGICO ... 50
2.33.4. ESTUDIO GEOTÉCNICO... 50
2.33.5. CERTIFICACIONES ... 51
2.34. DISEÑO ESQUEMÁTICO... 51
2.35. INGENIERÍA DE VALOR E INNOVACIÓN DE ESTRATEGIAS DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO ... 51
2.36. DESARROLLO DE DOCUMENTOS CONSTRUCTIVOS (PLANOS DE CONTRUCCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) ... 51
2.37. PLANOS DE CONSTRUCCIÓN ... 52
2.38. DESARROLLO Y ENTREGA DE PLANOS DE DISEÑO Y PLANOS CONSTRUCTIVOS ... 53
2.38.1. LINEAMIENTOS GENERALES DE DISEÑO PARA EL CAMPUS DR. VICTOR LEVI SASSO Y CENTROS REGIONALES 57 2.38.2. CAMBIOS PERMITIDOS AL DISEÑO CONCEPTUAL ... 58
2.39. CONFORMIDAD DE LOS PLANOS ... 59
2.40. REVISIÓN Y CONTROL DE CAMBIOS DE LOS PLANOS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN ... 59
2.41. SOLICITUDES DE APROBACIÓN ... 59
2.42. PLANOS COMO CONSTRUIDO (“AS BUILT”) ... 60
2.43. APROBACIÓN DE PLANOS ... 61
2.44. PAGO ANTICIPADO ... 61
2.45. PAGO POR AVANCES MENSUALES ... 62
2.46. FORMATOS ... 63
2.47. DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE RIESGO Y ONEROSIDAD ... 63
2.48. APROBACIÓN DEL DESGLOSE DE CIFRAS DE AVANCE ... 63
2.50. AJUSTE DEL VALOR DEL CONTRATO ... 65
2.51. ACUERDO SUPLEMENTARIO ... 65
2.52. GARANTÍA ADICIONAL ... 65
2.53. CRONOGRAMA DE TRABAJO ... 65
2.54. CRONOGRAMA ACTUALIZADO ... 66
2.55. INFORME DE ATRASO ... 66
2.56. ANÁLISIS DE IMPACTO EN EL TIEMPO DEL CRONOGRAMA ... 66
2.57. NORMAS VINCULANTES ... 67
2.57.1. MINISTERIO DE AMBIENTE ... 67
2.57.2. CAJA DEL SEGURO SOCIAL ... 69
2.57.3. AUTORIDAD DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (ATTT) ... 69
2.57.4. MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL ... 69
2.57.5. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS... 69
2.57.6. CUERPO DE BOMBEROS DE PANAMÁ ... 69
2.57.7. COPANIT ... 70
2.57.8. MINISTERIO DE SALUD ... 70
2.57.9. REGLAMENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (RIE) ... 70
2.57.10. SECRETARÍA NACIONAL DE DISCAPACIDAD (SENADIS) ... 70
2.57.11. JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA ... 71
2.57.12. OTRAS DISPOSICIONES ... 71
2.58. SALVAGUARDAS AMBIENTALES, HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL ... 71
2.59. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) ... 72
2.59.1. MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL ... 72
2.59.2. CONSIDERACIONES AMBIENTALES ... 72
2.59.3. PERMISOS A GESTIONAR ... 73
2.60. SITIOS DE PROYECTO ... 74
2.60.1. ÁREAS PARA EL DEPÓSITO DE MATERIAL DE EXCAVACIONES Y PARA PLANTAS DE PREFABRICADOS... 74
2.60.2. LIMPIEZA Y CONDICIONES DEL SITIO ... 75
2.61. SOMETIMIENTO DE DOCUMENTOS ... 76
2.61.1. CATALOGOS DE LOS MATERIALES ... 77
2.61.2. PRUEBAS DE LABORATORIOS ... 77
2.61.3. LABORATORIO AUTORIZADO ... 78
2.61.4. SUBCONTRATISTAS ... 78
2.61.5. COPIA DE PLANILLA ... 79
2.61.6. SOMETIMIENTOS APROBADOS ... 79
2.61.7. SOMETIMIENTOS DESAPROBADOS ... 79
2.61.8. SOMETIMIENTOS RECHAZADOS ... 79
2.61.9. SOMETIMIENTOS NO ADMITIDOS... 80
2.61.10. NOTAS Y MEMORANDO ... 80
2.61.11. TIEMPO DE RESPUESTAS... 80
2.61.12. CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS ... 80
2.62. SUSPENSIÓN DE LA OBRA ... 81
2.62.1. CAUSALES DE SUSPENSIÓN ... 81
2.62.2. FUERZA MAYOR ... 81
2.62.3. CONCLUSIÓN BAJO FUERZA MAYOR ... 81
2.63. PRÓRROGA ... 81
2.64. CONTRATO ... 82
2.64.1. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO ... 82
2.64.2.1. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE EL CONTRATISTA ... 85
2.64.2.2. PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN ... 86
2.65. TRANSFERENCIAS DE CONTRATO ... 86
2.66. OTROS CONTRATOS ... 87
2.67. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS ... 87
2.68. CONTROL DE CALIDAD ... 87
2.68.1. INSPECCIÓN ... 87
2.68.2. SUPERINTENDENCIA O RESIDENTE ... 88
2.68.3. ORGANIZACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATISTA (CCC) ... 89
2.68.3.1. JEFE DEL CCC ... 89
2.68.4. TAREAS DE CONTROL DE CALIDAD ... 90
2.68.5. DOCUMENTACIÓN ... 91
2.68.6. MANO DE OBRA ... 92
2.68.7. MATERIALES Y EQUIPOS ... 93
2.68.8. URGENCIA ... 94
2.69. CONSTRUCCIÓN TEMPORAL DE FACILIDADES Y CONTROLES ... 94
2.69.1. VÍAS DE ACCESO Y ESTRUCTURAS TEMPORALES ... 94
2.69.2. INSTALACIONES SANITARIAS ... 94
2.69.3. OFICINA DE CAMPO Y ALMACÉN ... 95
2.69.4. ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ELECTRICIDAD ... 95
2.69.5. INSTALACIÓN DE TELÉFONOS ... 95
2.69.6. PUESTOS PARA EXPENDIOS DE ALIMENTOS ... 96
2.70. VALLA TEMPORAL / LETRERO DEL PROYECTO ... 96
2.71. TERMINACION Y ENTREGA DE OBRA ... 97
2.71.1. INSPECCIÓN SEMIFINAL ... 97
2.71.2. INSPECCIÓN FINAL ... 98
2.71.3. DEDUCCIONES POR TRABAJOS DEFECTUOSOS... 98
CAPÍTULO III ... 99
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ... 99
3.1. DOCUMENTOS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ... 100
3.2. PARÁMETROS DE DISEÑO ESTRUCTURAL ... 100
3.2.1. CÓDIGOS Y DOCUMENTOS ... 100
3.2.2. ESTUDIO GEOTÉCNICO ... 100
3.2.2.1. PERFORACIONES ... 101
3.2.2.2. ALCANCE DEL ESTUDIO ... 101
3.2.3. CARGAS DE DISEÑO ... 102
3.2.3.1. CARGAS MUERTAS ... 102
3.2.3.2. CARGAS VIVAS ... 102
3.2.3.3. CARGAS SÍSMICAS ... 102
3.2.3.4. CARGAS DE VIENTO ... 102
3.2.4. SISTEMA ESTRUCTURAL ... 102
3.2.4.1. SISTEMA DE CIMENTACIONES ... 103
3.2.4.2. SISTEMA DE GRAVEDAD ... 103
3.2.4.3. SISTEMA DE RESISTENCIA LATERAL... 103
3.2.5. CRITERIOS BÁSICOS DE DISEÑO – CBD ... 103
3.2.6. DOCUMENTOS DE DISEÑO ... 104
3.2.6.1. MEMORIAS TÉCNICAS DE CÁLCULO – MTC ... 104
3.2.6.2. PLANOS ESTRUCTURALES ... 104
3.2.6.4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ... 105
3.3. DISEÑO DE SERVICIOS DEL PROYECTO ... 105
3.4. SERVICIOS ELÉCTRICOS ... 105
3.4.1. CÓDIGOS Y DOCUMENTOS ... 106
3.4.2. PARÁMETROS GENERALES DEL SISTEMA DE GENERACIÓN DE EMERGENCIA ELÉCTRICA ... 107
3.4.3. PARÁMETROS GENERALES PARA LOS SISTEMAS DE MEDIA TENSIÓN ... 107
3.4.4. PARÁMETROS GENERALES PARA LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA ... 109
3.4.5. PARÁMETROS GENERALES PARA LOS SISTEMAS EN BAJA TENSIÓN ... 109
3.4.6. CRITERIOS BÁSICOS DE DISEÑO- CBD ... 110
3.5. SISTEMA DE ILUMINACIÓN ... 110
3.5.1. ILUMINACIÓN NATURAL ... 110
3.5.2. ILUMINACIÓN ARTIFICIAL INTERIOR-EXTERIOR ... 110
3.6. SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS DIRECTAS ... 111
3.7. SISTEMA MECÁNICO ... 111
3.7.1. CÓDIGOS Y DOCUMENTOS ... 112
3.7.2. SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN ... 113
3.7.2.1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE Y VENTILACIÓN ... 115
3.7.2.2. DESEMPEÑO DEL SISTEMA ... 115
3.7.2.3. CRITERIOS BÁSICOS DE DISEÑO – CBD ... 116
3.7.2.4. VENTILACIÓN NATURAL ... 116
3.7.3. SISTEMA DE GAS Y AIRE COMPRIMIDO ... 116
3.7.3.1. CÓDIGOS Y DOCUMENTOS ... 116
3.7.3.2. SISTEMA DE SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE GASES ... 117
3.7.3.3. SISTEMA DE SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE AIRE COMPRIMIDO ... 117
3.7.3.4. CRITERIOS DE DISEÑO – CBD... 117
3.8. COMODIDAD AUDITIVA ... 118
3.9. SISTEMA DE PLOMERÍA... 118
3.9.1. SISTEMA DE ACUEDUCTO ... 119
3.9.1.1. PARÁMETROS DE DISEÑO DE ACUEDUCTOS ... 119
3.9.2. SISTEMA PLUVIAL ... 120
3.9.2.1. PARÁMETROS DE SISTEMA PLUVIAL ... 121
3.9.3. SISTEMA SANITARIO ... 121
3.9.3.1. PARÁMETROS DE DISEÑO SANITARIO ... 121
3.10.SISTEMA CONTRA INCENDIO ... 121
3.10.1.SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS ... 121
3.10.1.1. CÓDIGOS Y DOCUMENTOS ... 121
3.10.1.2. PARÁMETROS GENERALES DEL SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS... 122
3.10.1.3. CRITERIOS BÁSICOS DE DISEÑO – CBD... 123
3.10.2.SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS ... 123
3.10.2.1. CÓDIGOS Y DOCUMENTOS ... 123
3.10.2.2. PARÁMETROS GENERALES DEL SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS ... 124
3.10.2.3. CRITERIOS BÁSICOS DE DISEÑO – CBD ... 125
3.11.SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ... 126
3.11.1.TRATAMIENTO PRELIMINAR ... 126
3.11.2.TRATAMIENTO PRIMARIO... 127
3.11.3.TRATAMIENTO SECUNDARIO ... 127
3.11.4.TRATAMIENTO DE DESINFECCIÓN ... 127
3.12.REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) ... 128
3.13.PARÁMETROS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ... 129
3.14.SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD Y ACCESO ELECTRÓNICO ... 129
3.15.1.SOBRE EL CONTRATISTA ... 132
3.15.2.CÓDIGOS Y DOCUMENTOS ... 132
3.16.SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE TELÉFONO ... 134
3.16.1.SOBRE EL PROYECTO ... 135
3.16.2.CERTIFICACIÓN E INGENIERÍA DE DETALLE ... 138
3.16.3.CONSIDERACIONES GENERALES ... 138
3.17.RED INALAMBRICA WIFI ... 139
3.18.SISTEMA CENTRAL DE TELEVISIÓN ... 141
3.19.SISTEMA INTEGRADO DE SONIDO AMBIENTAL, VOCEO Y VIDEO INFORMACIÓN ... 141
3.20.CONSTRUCCIÓN ... 142
3.21.GENERALIDADES CONSTRUCTIVAS ... 143
3.21.1.DEMOLICIÓN ... 143
3.21.2.DESBROCE, TALA Y DESRAIGUE ... 143
3.21.3.ÁREA DE TRABAJO ... 143
3.21.4. DRENAJES ... 143
3.21.5.MOVIMIENTO DE TIERRA Y RELLENOS ... 144
3.21.5.1. REMISIONES ... 144
3.21.5.2. NORMAS Y CONTROL DE CALIDAD ... 144
3.21.5.3. MATERIALES ... 145
3.21.5.4. PREPARACION ... 145
3.21.5.5. EXCAVACION ESTRUCTURAL ... 145
3.21.5.6. MATERIAL DE RELLENO ... 145
3.21.6.EXCAVACION DE FUNDACIONES ... 146
3.21.6.1. REMISIONES ... 146
3.21.6.2. NORMAS DE DISEÑO Y CONTROL DE CALIDAD ... 146
3.21.6.3. CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO MINIMO ... 146
3.21.6.4. CONDICIONES DE TRABAJO ... 147
3.21.6.5. PROTECCION ... 147
3.21.6.6. GARANTIAS ... 147
3.21.6.7. ANCLAJES ... 148
3.21.6.7.1. INSTALACION ... 148
3.21.6.7.2. EXCAVACION ... 148
3.21.7.CIMENTACIONES ... 149
3.21.7.1. MATERIALES ... 150
3.21.7.2. EJECUCIÓN ... 150
3.21.8.VACIADO DE CONCRETO EN SITIO ... 151
3.21.8.1. PUBLICACIONES APLICABLES... 151
3.21.8.2. GENERALIDADES DEL CONCRETO ... 155
3.21.8.2.1. MATERIALES ... 155
3.21.8.2.2. DOSIFICACIÓN Y MEZCLA DEL CONCRETO ... 155
3.21.8.2.3. INSPECCIÓN EN CAMPO Y CONTROL DE CALIDAD ... 156
3.21.8.3. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA... 157
3.21.8.3.1. DISEÑO DE MEZCLA DEL CONCRETO ... 157
3.21.8.3.2. PLANO TALLER ... 157
3.21.8.3.3. NOTIFICACIÓN DEL VACIADO ... 157
3.21.8.3.4. RESULTADOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO ... 158
3.21.8.3.5. PLANO DE VACIADO DE CONCRETO ... 158
3.21.8.4. CONTROL DE CALIDAD ... 158
3.21.8.4.1. LABORATORIO AUTORIZADO ... 158
3.21.8.4.2. RESULTADOS SATISFACTORIOS ... 159
3.21.8.4.4. INSPECCIÓN ... 159
3.21.8.5. ALMACENAMIENTO DE MATERIALES ... 159
3.21.8.6. PAGO ... 160
3.21.8.7. PRODUCTOS Y MATERIALES ... 160
3.21.8.7.1. MATERIALES PARA HORMIGÓN ... 160
3.21.8.7.2. BARRAS DE REFUERZO ... 160
3.21.8.7.3. MATERIALES ... 160
3.21.8.7.4. LONGITUD DE DESARROLLO ... 161
3.21.8.7.5. TRASLAPES ENTRE BARRAS ... 161
3.21.8.7.6. DETALLES DE REFUERZO ... 161
3.21.8.8. EJECUCIÓN ... 162
3.21.8.8.1. INSTALACIÓN DE FORMALETAS ... 162
3.21.8.8.2. REMOCIÓN DE LAS FORMALETAS ... 163
3.21.8.8.3. ANDAMIOS ... 164
3.21.8.8.4. CALIDAD DEL CONCRETO ... 164
3.21.8.8.5. EVALUACIÓN DEL CONCRETO ... 164
3.21.8.8.5.1.FRECUENCIA DE LOS ENSAYOS ... 165
3.21.8.8.5.2.ENSAYOS DE MUESTRAS CURADAS EN EL LABORATORIO ... 165
3.21.8.8.5.3.ENSAYOS DE MUESTRAS CURADAS EN EL CAMPO ... 166
3.21.8.8.5.4.INVESTIGACIÓN DE LOS RESULTADOS DE ENSAYOS DE RESISTENCIA BAJA ... 166
3.21.8.8.6. PREPARACIÓN DEL EQUIPO Y DEL SITIO DE COLOCACIÓN ... 167
3.21.8.8.7. MEZCLADO ... 167
3.21.8.8.7.1.MEZCLADO EN SITIO ... 167
3.21.8.8.8. HORMIGÓN PREMEZCLADO ... 169
3.21.8.8.9. TRANSPORTE ... 169
3.21.8.8.10. COLOCACIÓN ... 170
3.21.8.8.10.1. VIBRADOR... 170
3.21.8.8.11. JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN. ... 171
3.21.8.8.12. BANDAS DE IMPERMEABILIDAD DE PLÁSTICO “WATER STOP” ... 172
3.21.8.8.13. RELLENO DE LA JUNTA ... 172
3.21.8.8.14. SELLO DE JUNTA VACIADA... 172
3.21.8.9. SUPERFICIES DE CONCRETO Y ACABADOS ... 172
3.21.8.9.1. SUPERFICIES ... 172
3.21.8.10. ACABADOS DE PISOS DE CONCRETO ... 174
3.21.8.10.1. ACABADO FROTADO ... 175
3.21.8.10.2. COLOCACIÓN DE PASTA ... 175
3.21.8.11. CURADO ... 176
3.21.8.11.1. REQUISITOS PARA CLIMA CÁLIDO ... 176
3.21.9. PAVIMENTO DE CONCRETO ... 176
3.21.9.1. NORMAS Y CONTROL DE CALIDAD ... 176
3.21.9.1.1. CONCRETO ... 176
3.21.9.1.2. REFUERZO ... 176
3.21.9.2. EJECUCION ... 177
3.21.9.3. CAPA BASE ... 177
3.21.9.4. CORDON Y CUNETA ... 177
3.21.9.5. ACERAS ... 177
3.21.10. ALBAÑILERÍA GENERAL... 178
3.21.10.1. PUBLICACIONES APLICABLES ... 178
3.21.10.2. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA ... 179
3.21.10.2.1. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO ... 179
3.21.10.3. CONTROL DE CALIDAD ... 180
3.21.10.4. LABORATORIO AUTORIZADO ... 180
3.21.10.5. INSPECCIÓN... 180
3.21.10.6. PRODUCTOS Y MATERIALES ... 181
3.21.10.6.1. ARENA ... 181
3.21.10.6.2. CEMENTO ... 181
3.21.10.6.3. AGUA ... 181
3.21.10.6.4. BLOQUES ... 181
3.21.10.6.5. MORTEROS ... 181
3.21.10.7. EJECUCIÓN ... 182
3.21.10.7.1. COLOCACIÓN DE BLOQUES DE CONCRETO ... 182
3.21.10.7.2. PROTECCIÓN ... 184
3.21.10.7.3. CORTES Y REMIENDOS ... 184
3.21.11. METALES - ACERO ESTRUCTURAL ... 184
3.21.11.1. GENERALES... 184
3.21.11.2. ANCLAJES Y CONECTORES ... 185
3.21.11.3. SOLDADURAS ... 185
3.21.11.4. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA ... 186
3.21.11.4.1.CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO ... 186
3.21.11.4.2.CERTIFICACIÓN DE MANO DE OBRA ... 186
3.21.11.4.3.RESULTADO DE PRUEBA DE LABORATORIO ... 186
3.21.11.5. CONTROL DE CALIDAD ... 187
3.21.11.5.1.NORMAS DE ACEPTACIÓN ... 187
3.21.11.5.2.LABORATORIO AUTORIZADO ... 187
3.21.11.5.3.COMPROBACIÓN DE PERICIA ... 187
3.21.11.5.4.PRUEBA NO DESTRUCTIVA ... 187
3.21.11.5.5.PRUEBA DESTRUCTIVA ... 188
3.21.11.5.6.PINTURA ANTICORROSIVA ... 188
3.21.11.6. MATERIALES ... 188
3.21.11.7. EJECUCIÓN ... 189
3.21.12. LOSA POSTENSADA ... 190
3.21.12.1. POSTENSADO ... 190
3.21.12.1.1.CONCRETO ... 190
3.21.12.1.2.ACERO DE REFUERZO ... 190
3.21.12.1.3.CABLES DE POSTENSADO ... 190
3.21.12.2. LOSA POSTENSADA ... 191
3.21.12.2.1.CABLES ... 191
3.21.12.2.2.FABRICACIÓN ... 191
3.21.13. IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO ... 192
3.21.13.1. GENERAL ... 192
3.21.13.2. NORMAS Y ESTÁNDARES... 192
3.21.13.3. DEFINICIONES... 193
3.21.13.4. REQUISITOS DE DESEMPEÑO ... 193
3.21.13.5. REMISIONES ... 193
3.21.13.6. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD ... 194
3.21.13.7. REUNION DE PRE-INSTALACION... 194
3.21.13.8. ACARREO, BODEGAJE Y MANEJO ... 194
3.21.13.9. CONDICIONES DEL PROYECTO ... 195
3.21.13.10. GARANTIA ... 195
3.21.13.11. PRODUCTOS ... 195
3.21.13.11.2. SELLADOR ... 196
3.21.13.12. EJECUCION ... 196
3.21.13.12.1. PREPARATIVOS ... 196
3.21.13.12.2. PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO ... 196
3.21.13.12.2.1. TECHO DE CONCRETO ... 196
3.21.13.12.2.2. INSTALACION GENERAL ... 197
3.21.13.12.3. CONTROL DE CALIDAD EN EL CAMPO ... 197
3.21.13.12.4. PROTECCION ... 197
3.21.13.12.5. LIMPIEZA ... 198
3.21.14. ELEVADORES DE TRACCION PARA PASAJEROS ... 198
3.21.14.1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO ... 198
3.21.14.2. REFERENCIAS ... 199
3.21.14.3. TRABAJO INCLUIDO ... 199
3.21.14.4. TRABAJOS POR CUENTA DEL CONTRATANTE ... 199
3.21.14.5. GARANTÍA ... 201
3.21.14.6. MANTENIMIENTO ... 201
3.21.14.7. PRODUCTO ... 201
3.21.14.7.1.CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ELEVADOR... 201
3.21.14.8. EJECUCIÓN ... 203
3.21.14.8.1.INICIO DE LOS TRABAJOS ... 203
3.21.14.8.2.CULMINACIÓN DE LOS TRABAJOS ... 204
3.21.14.8.3.CALIDAD DE LOS TRABAJOS ... 204
3.21.15. ACABADOS ... 204
3.21.15.1. CAMPUS CENTRAL... 204
3.21.15.2. CENTROS REGIONALES ... 207
3.21.16. MOBILIARIO ... 214
3.21.16.1. MOBILIARIO Y EQUIPO PARA SALONES DE CLASES ... 214
3.21.16.2. MOBILIARIO Y EQUIPO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS ... 215
3.21.16.3. MOBILIARIO Y EQUIPO PARA CAFETERÍAS ... 216
3.21.16.4. MOBILIARIO Y EQUIPO PARA BIBLIOTECAS, SALAS DE TRABAJO, SALAS DE PROMOCIÓN, SALA POLIVALENTE, OFICINAS ... 217
3.21.16.5. MOBILIARIO Y EQUIPO PARA AUDITORIO ... 221
3.21.16.6. MOBILIARIO Y EQUIPO PARA SALONES DE CONFERENCIAS Y/O REUNIONES ... 223
3.21.16.7. MOBILIARIO Y EQUIPO PARA SALONES DE VIDEO WALL ... 227
3.21.17. LIMPIEZA DURANTE CONSTRUCCION ... 228
3.21.17.1. PROGRAMA DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ... 229
3.21.17.2. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA EN CUANTO A LIMPIEZA ... 229
3.21.18. SEÑALIZACIÓN ... 230
CAPÍTULO IV ... 231
CAPÍTULO I
1.1. AVISO DE CONVOCATORIA
Se invita a los interesados a presentar propuestas por escrito, en la hora, fecha y lugar indicado en el aviso de convocatoria publicado en el sistema electrónico de contrataciones públicas (www.panamacompra.gob.pa) y en el tablero de la entidad, o que en su defecto se hayan publicado en un diario de circulación nacional.
1.2. ESTRUCTURACIÓN DEL PLIEGO DE CARGOS
El pliego de cargos se estructurará en:
CAPÍTULO I CONDICIONES GENERALES
CAPÍTULO II CONDICIONES ESPECIALES
CAPÍTULO III ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CAPÍTULO IV MODELOS GENERALES
CAPÍTULO V ANEXOS
1.3. IDIOMA OFICIAL
La propuesta debe estar en idioma español, o ser traducida a este idioma y debidamente autenticada por las autoridades correspondientes del país de origen con la firma del proponente o de su representante en el acto, debidamente autorizado para ello.
1.4. NORMAS REGULADORAS
En la celebración del procedimiento de selección de contratista y en las contrataciones públicas en general, se dará cumplimiento a las normas constitucionales, al contenido de la
Ley No. 22 de 27 de junio de 2006 y leyes complementarias, a las normas reglamentarias
que se dicten al efecto y a las estipulaciones contenidas en los contratos y en los pliegos de cargos.
Los vacíos en el procedimiento de selección de contratista se llenarán con la aplicación de las normas de procedimiento administrativo general y, en su defecto, con los principios y las normas del procedimiento civil y comercial.
1.5. VALIDEZ DE LA PROPUESTA
1.6. RETIRO, SUSTITUCIÓN, MODIFICACIÓN Y SOLICITUD DE ACLARACIÓN DE
PROPUESTAS
Las propuestas no podrán ser retiradas, sustituidas ni modificadas después de celebrado el acto público. Sin embargo, antes de su celebración, los proponentes podrán retirar las propuestas, sustituirlas o modificarlas, cuando lo consideren necesario.
La entidad licitante podrá solicitar aclaraciones luego de presentada la propuesta y, además, solicitar que se acompañe documentación aclaratoria, siempre que ésta no tenga por objeto distorsionar el precio u objeto ofertado ni tampoco modificar la propuesta original.
1.7. RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE
Es obligación de los proponentes mantenerse informados de todas las incidencias que se den en los procesos de selección de contratista en los cuales participa y, para ello, debe verificar con frecuencia, en el sistema electrónico de contrataciones públicas (www.panamacompra.gob.pa), todos los anuncios y notificaciones con respecto a los actos públicos.
1.8. REUNIÓN PREVIA Y HOMOLOGACIÓN OBLIGATORIA
En los procedimientos de selección de contratista, que excedan la suma de ciento setenta y cinco mil balboas (B/.175,000.00), será obligatoria la celebración de una reunión previa y homologación, con una antelación mínima de ocho (8) días calendario antes de la celebración del acto, con el propósito de responder consultas y de formular observaciones que puedan afectar la participación de los posibles postores en condiciones igualitarias, así como aclarar cualquier aspecto relacionado con el pliego de cargos u otros documentos entregados.
La reunión previa se celebrará preferentemente en una sola jornada, que deberá concluir con un acta en la que las partes homologan los documentos finales manifestando la aceptación de todas las condiciones y los términos del pliego de cargos. El acta será suscrita por todos los que hayan participado en dicha reunión y será parte del expediente. En caso extraordinario, cuando la naturaleza o complejidad del acto público así lo amerite, se declarará en sesión permanente a los integrantes de la reunión previa, por un periodo adicional hasta de cinco días hábiles.
En caso de discrepancia con los interesados, si esta no pudiera ser resuelta, los documentos, o en su caso, su expedición por parte de la entidad licitante, tendrá como efecto la aceptación sin reservas ni condiciones de tales documentos por los participantes en el acto público, siempre que no se opongan al interés público y al ordenamiento jurídico.
propuesta equivaldrá a la aceptación sin reservas ni condiciones de todo el contenido del pliego de cargos.
1.9. REUNIÓN PREVIA Y HOMOLOGACIÓN SOLICITADA
En los actos públicos cuyo monto no exceda los ciento setenta y cinco mil balboas (B/.175,000.00), se realizará la reunión previa y homologación, cuando así lo soliciten formalmente ante la entidad licitante por lo menos dos (2) de los interesados en participar en dicho acto, con una anticipación no menor de dos (2) días hábiles, antes de la fecha de su celebración.
En estos casos, la entidad licitante podrá realizar dicha reunión el siguiente día hábil de presentada la solicitud, y la misma no afectará la fecha programada del acto público, salvo en aquellos casos en que el objeto o las condiciones del acto público así lo ameriten.
1.10. MODIFICACIONES AL PLIEGO DE CARGOS
Las modificaciones al pliego de cargos serán de conocimiento público a través del sistema de electrónico de contrataciones públicas (www.panamacompra.gob.pa), y en los tableros de información de la entidad licitante, en atención al monto y con la siguiente antelación: no menor de cinco (5) días calendario, antes de la celebración del acto de selección de contratista, si la cuantía excede treinta mil balboas (B/.30,000.00) y no supera los quinientos mil balboas (B/.500,000.00); y no menor de ocho (8) días calendario, antes de la celebración del acto de selección de contratista, cuando el monto supera los quinientos mil balboas (B/.500,000.00).
En caso de que se presente alguna situación que impida a la entidad licitante, publicar el aviso de modificación al pliego de cargos en el sistema electrónico de contrataciones públicas (www.panamacompra.gob.pa), o de que ésta no se encuentre aún acreditada para utilizarlo, la entidad publicará el aviso de modificación en un (1) diario de circulación nacional, en dos (2) ediciones seguidas en días distintos, los que permanecerán expuestos al público durante el mismo plazo en los lugares destinados por la entidad para la fijación de edictos o anuncios en general.
1.11. PROPUESTA DE CONSORCIOS O ASOCIACIONES ACCIDENTALES
Dos o más personas pueden presentar una misma propuesta en forma conjunta, para la adjudicación, la celebración y la ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. Por tanto, las actuaciones, los hechos y las omisiones que se presenten en el desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros del consorcio o asociación accidental.
Los términos, las condiciones y la extensión de la participación de los miembros de un consorcio o asociación accidental en la presentación de su propuesta o ejecución del contrato, no podrán modificarse sin el consentimiento previo del ente contratante.
1.12. FORMULARIOS DE PROPUESTA
Los participantes presentarán sus propuestas en el formulario que se incluye en el Capítulo IV de este documento, previa revisión de este pliego de cargos. Las propuestas se presentarán por escrito, debidamente firmada por el representante legal de la empresa, ajustada al pliego de cargos, y debe contener el precio ofertado, la fianza de propuesta, la propuesta técnica y la propuesta económica.
1.13. FIJACIÓN DEL PRECIO TOTAL E IMPUESTOS APLICABLES
El proponente deberá especificar en el formulario suministrado el monto total de su propuesta, incluyendo el impuesto de transferencia de bienes muebles y servicios (ITBMS) y el desglose de precios correspondiente.
La entidad licitante deberá incluir en el pliego de cargos o términos de referencia los impuestos que resulten aplicables a la adquisición de bienes, servicios u obras objeto del procedimiento de selección de contratista.
Cuando en un pliego de cargos o términos de referencia se le exija al proponente que incluya en su oferta además del precio, dichos impuestos; y el proponente omita presentarlos dentro de su propuesta, se entenderá que los incluye en el precio ofertado. Aun cuando la entidad no lo señale en el pliego de cargos o términos de referencia, es obligación del proponente incluir en su oferta todos los impuestos que deban aplicarse de acuerdo a las leyes vigentes en la materia. En el caso de que el proponente omita presentarlos dentro de su propuesta, se entenderá que los incluye en el precio ofertado.
1.14. ACEPTACIÓN DEL PLIEGO DE CARGOS
El proponente deberá declarar en su propuesta, que acepta, sin restricciones ni objeciones, todo el contenido del pliego de cargos.
1.15. PROPUESTAS INDETERMINADAS, CONDICIONADAS O ALTERNATIVAS
La entidad contratante rechazará las propuestas condicionadas, alternativas o indeterminadas, una vez que la comisión verificadora / evaluadora haya rendido su informe técnico.
1.16. DISCREPANCIAS ENTRE NÚMEROS Y LETRAS EN LAS PROPUESTAS
1.17. REGLAS DE DESEMPATE
En casos de empate para la adjudicación, se procederá de la siguiente manera, en orden de prelación:
a) Si uno de los proponentes es una micro, pequeña o mediana empresa, debidamente acreditada como tal ante el ente competente, se le adjudicará a este proponente.
b) En los casos anteriores donde concurran iguales circunstancias en más de un proponente, o no concurran estas circunstancias, se llamará a presentar una mejora de precio. Esta mejora de precio deberá ser presentada en la sede de la entidad licitante el siguiente día hábil en sobre cerrado. La ausencia de presentación de una oferta de mejora de precio se entenderá como que se mantiene el precio originalmente presentado. La entidad licitante determinará la hora de la apertura de sobres con la mejora de precios, acto que se llevará a cabo el segundo día hábil contado desde que se produzca el empate.
c) En caso de mantenerse el empate, se procederá al sorteo público, de manera inmediata utilizando un método de azar tales como dados, monedas o cualquier otro sistema que cumpla con el principio de transparencia.
1.18. ELEMENTOS QUE SE INCLUYEN EN LAS CONDICIONES ESPECIALES
En las condiciones especiales deberán incluirse necesariamente los siguientes elementos: a) Periodo de validez de las propuestas.
b) La forma de adjudicación, si ésta se realiza de manera global o por renglón. c) El método de evaluación, cuando proceda y los criterios de ponderación. d) La determinación de los precios unitarios por rubros y los precios totales. e) La presentación de declaraciones juradas.
f) Los factores objetivos de selección.
g) El plazo para formalizar la adjudicación y la firma del contrato. h) La forma de pago.
i) Las condiciones de trabajo de subcontratación y de cesión de contratos.
j) Las formas de modificar el contrato, los acuerdos suplementarios, los plazos de entrega, las causales de resolución administrativa que se tengan por conveniente pactar en el contrato.
k) Las fórmulas de ajuste de precios por variación de precios o para mantener el equilibrio económico, cuando así lo considere la entidad.
l) Término para subsanar la falta de algún requisito establecido en el pliego de cargos. m) Porcentaje de la multa aplicable
n) Incentivos, si proceden.
o) Monto y vigencia de las fianzas requeridas.
La entidad licitante, cuando lo considere conveniente y dependiendo del acto de selección de contratista que se trate, podrá incluir otros elementos en las condiciones especiales del pliego de cargos o términos de referencia, siempre y cuando no se constituyan en
1.19. MULTA
La multa será entre el uno por ciento (1%) y el cuatro por ciento (4%) dividido entre treinta (30) por cada día calendario de atraso del valor equivalente a la porción dejada de entregar o ejecutar por el contratista.
La entidad licitante podrá incluir en el pliego de cargos, el reconocimiento a favor del contratista de un incentivo o bonificación por el cumplimiento anticipado del contrato, y no podrá ser mayor del diez (10%) del monto total del contrato, cuando resulte ventajoso para la entidad licitante.
1.20. MEDIDAS DE RETORSIÓN. DECLARACIÓN JURADA. ( OBLIGATORIA PARA PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES O EXTRANJERAS CONFORME AL ARTICULO 5 DE LA LEY Nº 58 DE 12 DE DICIEMBRE DE 2002)
Las instituciones, empresas o ciudadanos de los países a los que la República de Panamá les apliquen medidas de retorsión de acuerdo con esta ley, no podrán participar en ningún acto o procedimiento de selección de contratista o de concesionario de carácter nacional o internacional, que se celebre en la República de Panamá, convocado por una entidad pública panameña, por sí mismos o por interpuestas personas. No obstante, todo proponente, para efecto de participar en un acto o procedimiento de selección de contratista o de concesionario deberá presentar con su oferta una declaración jurada en la cual certifica lo siguiente:
a) Que no es una persona de un país al que se le aplican las medidas de retorsión conforme a esta Ley;
b) Que no es controlada directa o indirectamente por una persona de un país al que se le aplican medidas de retorsión conforme a la presente Ley;
c) Que al presentarse como proponente, no actúa en representación de una persona o entidad de un país al que se le aplican las medidas de retorsión conforme a esta Ley;
PARÁGRAFO: Quien presente una declaración falsa, además de las penas previstas
para ella en el código penal, será objeto de una sanción pecuniaria consistente en un recargo administrativo igual al diez por ciento (10%) del valor total del contrato o licitación, o al diez por ciento (10%) del valor anual del contrato o licitación si éste es de naturaleza renovable o recurrente. Si el que presenta la declaración falsa hubiese resultado favorecido con el contrato o la licitación, la sanción pecuniaria se aumentará al doble, es decir, al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato o licitación o al veinte por ciento (20%) del valor anual del contrato o licitación si éste es de naturaleza renovable o recurrente.
La persona jurídica o natural que omita presentar la declaración, quedará inmediatamente descalificada del contrato o licitación.
Las personas que aportan información que permita comprobar que un certificado contiene información falsa, serán beneficiarias de la mitad del recargo impuesto.
1.21. ACCIÓN DE RECLAMO
Toda persona natural o jurídica que se considere afectada por acto u omisión ilegal o arbitrario ocurrido durante el proceso de selección de contratista y antes de que se adjudique, mediante resolución, el acto público correspondiente, podrá interponer la acción de reclamo, ante la Dirección General de Contrataciones Públicas.
1.22. RECURSO DE IMPUGNACIÓN
Todos los proponentes que se consideren agraviados por una resolución que adjudique un acto de selección de contratista en el cual consideren que se han cometido acciones u omisiones ilegales o arbitrarias, podrán presentar recurso de impugnación ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas acompañando las pruebas o anunciándolas al momento de formalizar la impugnación, si las hubiera.
Dicho recurso deberá ser interpuesto en un plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la notificación de la resolución objeto de la impugnación, que se surtirá en el efecto devolutivo.
Todo recurso de impugnación debe ir acompañado de una fianza de recurso de impugnación por un monto equivalente al quince por ciento (15%) del total de la propuesta sin exceder la suma de cien mil balboas (B/.100,000.00) en los casos de bienes y servicios, y sin exceder la suma de quinientos mil balboas (B/.500,000.00) en el caso de obras.
CAPÍTULO II
2.1. GLOSARIO
Siempre que en el curso de este pliego de cargos o en otros documentos contractuales, se haga uso de los siguientes términos o sus respectivos pronombres, su sentido y significado deberá interpretarse así:
ACTO PÚBLICO
Procedimiento administrativo por el cual la Universidad Tecnológica de Panamá, previa convocatoria pública, selecciona entre varios proponentes, ya sean personas naturales o jurídicas y en igualdad de oportunidades, la propuesta o las propuestas que reúnen los requisitos que señalan la ley, decreto reglamentario y el pliego de cargos.
ACTA DE ACEPTACIÓN FINAL
Declaración de la Dirección de Ingeniería de la Contraloría General de la República y de la Universidad Tecnológica de Panamá, mediante la cual se recibe a satisfacción los trabajos, de acuerdo con lo establecido en el pliego de cargos.
ADDENDA
Convenio escrito celebrado entre la Universidad Tecnológica de Panamá y el contratista, para cubrir o modificar trabajos y extensiones de tiempo no incluidos en el alcance del respectivo contrato original.
ALCANCE DEL SERVICIO
Término genérico con el cual se especifican los trabajos y servicios requeridos.
ANTEPROYECTO
Se refiere al juego de planos, maqueta u otro medio de representación que explica por vez primera y de manera gráfica pero con carácter preliminar, cómo está diseñada una obra.
AUTORIDAD GUBERNAMENTAL O AUTORIDADES GUBERNAMENTALES
Significará cualquier autoridad de la República de Panamá, incluyendo sin limitación cualquier funcionario, o persona debidamente autorizada para actuar en nombre del Órgano Ejecutivo, Legislativo o Judicial, ente administrativo, centralizado o descentralizado, nacional, regional o municipal, que tengan relación directa con el proyecto.
A.S.T.M. (American Society for Testing and Materials)
Sociedad americana para pruebas de materiales.
A.I.S.C. (American Institute of Steel Construction)
BITÁCORA DE LA OBRA
Medio oficial y legal de comunicación de las partes de un contrato e instrumento técnico de control durante la ejecución de una obra. Estará vigente durante el desarrollo de los trabajos y en ella deberán referirse los asuntos importantes y datos diarios que se desarrollen durante la ejecución de la obra.
BUENAS PRÁCTICAS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN
Se refiere a aquellas prácticas, normas, métodos, códigos, especificaciones y equipos que generalmente siguen o utilizan los contratistas profesionales, ejerciendo el grado de prudencia y previsión que se espera a nivel internacional de contratistas involucrados en proyectos de diseño, ingeniería, construcción de envergadura similares al proyecto y que son confiables, seguras, y protegen el ambiente.
COMISIÓN VERIFICADORA
Grupo técnico encargado de evaluar las propuestas, conformado por profesionales idóneos en el objeto de la contratación.
CONDICIONES ESPECIALES
Son las estipulaciones elaboradas por la entidad contratante, contenidas en el pliego de cargos, que establecen condiciones particulares aplicables a un acto de contratación pública determinado, en atención a sus elementos específicos.
CONDICIONES GENERALES
Son las disposiciones generales preparadas por la Dirección General de Contrataciones Públicas, entidad autónoma del estado, creada por medio del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, que sirven de base en todos los procedimientos de selección de contratistas, de acuerdo con el objeto del contrato de que se trate.
CONSORCIO O ASOCIACIÓN ACCIDENTAL
Agrupación de dos o más personas que se asocian para presentar una misma propuesta en forma conjunta, para la adjudicación, la celebración y la ejecución de un contrato, y que responden solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato.
CONTRALOR (A)
Es el Contralor(a) General de la República de Panamá.
CONTRATACIÓN
Suscripción y legalización del contrato de Diseño, Construcción y Equipamiento.
CONTRATISTA
que goce de plena capacidad jurídica, vinculado por un contrato con la Universidad Tecnológica de Panamá, producto de ser adjudicatario de un procedimiento de selección de contratista.
CONTRATO DE OBRA
El que celebren las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, reparación, instalación y en general para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes muebles e inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago.
CONTRATO PÚBLICO
Acuerdo de voluntades, celebrado conforme a derecho, entre un ente estatal en ejercicio de la función administrativa y un particular, sea persona natural o jurídica, nacional o extranjera del cual surgen derechos y obligaciones cuya finalidad es de carácter público.
COSTO(S)
Se refiere a cualquier gasto, costo y erogaciones de cualquier tipo, incluyendo sin limitación el pago de impuestos.
COSTOS DIRECTOS
Son aquellos costos necesarios para la correcta ejecución de cada unidad de obra individual que compone un elemento o sistema del proyecto, realizada y terminada según las especificaciones técnicas y planos aprobados por la entidad contratante y según la normativa aplicable en el contrato y las leyes aplicables en Panamá, e incluye los materiales y equipos que constituyen parte de la unidad terminada, su transporte a la obra, mano de obra, maquinaria específica, y medios auxiliares necesarios para la propia construcción de la unidad referida.
COSTOS INDIRECTOS
Los costos indirectos corresponden a gastos necesarios para la ejecución de los trabajos no incluidos en los costos directos que realiza el contratista, tanto en sus oficinas centrales como en el sitio de los trabajos, y comprenderá los gastos de administración, organización, dirección técnica, vigilancia, supervisión, construcción de instalaciones generales, transporte de maquinaria y equipo de construcción, imprevistos, así como las prestaciones laborales y de seguridad social correspondiente al personal: directivo, técnico y administrativo, que participen dentro de este rubro.
DEFECTO(S)
durante la vida planificada del mismo, su integridad estructural, o el valor económico de la inversión en el proyecto; o (4) deben ser reemplazados prematuramente, o requieren de mantenimiento excesivo.
DÍA CALENDARIO
La sucesión de todos y cada uno de los días del año.
DÍA HÁBIL
Período laboral de la institución (de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.). Se excluyen los días feriados y los días de fiesta nacional.
ENTIDAD CONTRATANTE
Universidad Tecnológica de Panamá.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Las especificaciones técnicas son elaboradas por la entidad contratante y constituyen el conjunto de especificaciones técnicas generales y particulares, que regirán los actos de contratación pública y la etapa de ejecución del contrato.
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA)
Documento que describe las características de una acción humana y proporciona antecedentes fundados para la predicción, identificación e interpretación de los impactos ambientales, y describe, además, las medidas para evitar, reducir, corregir, compensar y controlar los impactos ambientales adversos y significativos.
FAST TRACK
Se refiere al sistema de diseño y construcción de manera simultánea, que se utiliza para ahorrar tiempo en el proceso ejecutivo.
FIADOR(A)
Persona natural o jurídica que se responsabiliza, conjuntamente con el contratista, por el fiel cumplimiento del contrato por medio de las fianzas otorgadas.
FIANZA DE CUMPLIMIENTO
Fianza que garantiza el cumplimiento de un contrato u obligación de ejecutar fielmente su objeto y una vez cumplido este, de corregir los defectos a que hubiere lugar.
FIANZA DE PROPUESTA
INGENIERO RESIDENTE
Es el representante autorizado por escrito del contratista, en todo momento, en el sitio donde se ejecutan los trabajos. A su cargo está la ejecución directa del trabajo.
I.T.B.M.S
Impuesto sobre la transferencia de bienes corporales muebles y la prestación de servicios.
MES CALENDARIO
La sucesión de todos y cada uno de los meses del año.
MiAmbiente
Ministerio de Ambiente.
ORDEN DE PROCEDER
Autorización expedida por la Universidad Tecnológica de Panamá, donde se le indica al contratista, la fecha en que deberá iniciar los servicios objeto del contrato.
PLANOS
Toda representación gráfica o ilustraciones que indique el alineamiento de la obra, el trazado y diseño, tales como dibujos, plantas, perfiles, secciones transversales, diagramas y hojas de detalles, referente a la obra objeto del contrato. Los planos se consideran un documento que forma parte del contrato.
PLANOS TALLER
Son documentos o planos desarrollados a partir de los planos constructivos para indicar con precisión los detalles que deben ser utilizados para su aplicación en obra.
PLANOS “AS BUILT”
Son documentos constructivos que reflejan todos los cambios y actualizaciones en las especificaciones y planos durante la ejecución de la obra que muestra las dimensiones exactas, la geometría, la localización de todos los elementos, etc., una vez el trabajo se haya completado.
PLIEGO DE CARGOS
Es el documento que contiene el conjunto de requisitos exigidos por la Universidad Tecnológica de Panamá, que incluye los términos y condiciones del contrato que debe celebrarse, los derechos y obligaciones de los oferentes y el procedimiento a seguir en la formalización y ejecución del contrato.
PROPONENTE
PROPUESTA
La oferta presentada para la ejecución completa de los trabajos, preparada en la forma requerida dentro del plazo estipulado y de acuerdo con las condiciones exigidas.
PRÓRROGA
Es una autorización escrita que tiene por objeto aumentar el plazo de cumplimiento de una obligación pactada en un contrato y que otorga la Universidad Tecnológica de Panamá y debe ser refrendada por la Contraloría General de la República.
PROYECTO
Se refiere a la realización de estudios y trabajos preliminares, diseño, construcción y equipamiento de las obras objeto del contrato, cumpliendo todas las especificaciones indicadas en este pliego de cargos.
PROYECTOS SIMILARES
Aquellos proyectos en los que ha participado la empresa o consorcio y en los cuales ha realizado actividades similares a la asignada para este proyecto. Para el caso particular de esta propuesta se refiere a construcción de edificios de un monto y complejidad igual o mayor a las requeridas por el presente acto de licitación.
SERVICIOS PÚBLICOS
Significan, entre otros, los servicios de abastecimiento de agua potable, alcantarillado sanitario, transporte, electricidad, telecomunicaciones, radio y televisión.
SITIO
Son los predios del proyecto en donde se ejecuten los trabajos de obras permanentes y temporales.
UTP
Universidad Tecnológica de Panamá.
SUBCONTRATISTA(S)
Se refiere a cualquier persona natural o jurídica que ejecute alguna parte del proyecto o que sea contratada para ejecutar cualquier parte del proyecto, por el contratista, y cualquier persona natural o jurídica con quien se coloquen pedidos para el equipo y materiales, así como el (los) sucesor(es) y cesionario(s) legal(es) de esa persona natural o jurídica.
TRABAJO(S)
subcontratistas; (2) el proyecto; y (3) todas las demás actividades y prestaciones requeridas, pero sin estar limitado a ello, para el diseño, construcción y equipamiento del proyecto, así como para asegurar que cumpla con los parámetros establecidos en el contrato.
2.2. ANTECEDENTES
La Universidad Tecnológica de Panamá propone desarrollar un programa de construcciones de nuevas instalaciones, a nivel nacional, para apoyar sus procesos de formación de capital humano. Con este propósito se ha elaborado el diseño conceptual y anteproyectos de edificaciones para desarrollo de la docencia, investigación y servicios complementarios.
2.3. OBJETO, DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO
2.3.1. OBJETO DEL PROYECTO
El presente proyecto es para el Diseño y Construcción de Edificios, facilidades deportivas, infraestructura vial, accesos peatonales y paisajismo. Además, del diseño, suministro e instalación de equipo y mobiliario, tomando como referencia los planos, especificaciones, documentos, normas nacionales, criterios de diseño y demás información que sea necesaria considerar en la ejecución de la obra
El Proyecto se diseñará y construirá siguiendo las normativas establecidas por el Municipio de Panamá, el Ministerio de Trabajo, la Caja del Seguro Social, el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), el Ministerio de Salud (MINSA), el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT), la Secretaria Nacional de Discapacidad (SENADIS), la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura (JTIA), el Ministerio de Obras Públicas (MOP), la Autoridad de Transporte Terrestre (ATT) y la Comisión Panameña de Normas Industriales y Técnicas (COPANIT).
2.3.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El Proyecto incluye, “DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE EDIFICIOS PARA EL CAMPUS DR. VICTOR LEVI SASSO Y CENTROS REGIONALES DE LA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ”. Además, el diseño y construcción de
facilidades deportivas, construcción de infraestructura vial y el suministro e
instalación de equipo y mobiliario, de acuerdo a los planos y las especificaciones de
referencia establecidas en este pliego de cargos.
El proponente debe incluir en su propuesta todos los aspectos necesarios. Cada proponente será responsable de considerar e incluir en su propuesta económica, cualquier trabajo que sea requerido para garantizar la funcionabilidad y calidad del proyecto.
exhaustivas. El diseñador deberá complementar las mismas con criterios técnicos, información de los usuarios, documentos, regulaciones nacionales e internacionales, y toda información que requiera para establecer lineamientos y guías para el diseño e implementación de laboratorios de investigación, oficinas, y todo lo señalado en planos (Anteproyecto).
El proponente deberá analizar todos los sistemas nuevos y existentes tales como electricidad general, instalaciones electromecánicas, sistemas especiales, sistemas mecánicos, aire acondicionado etc., y adecuarlos a las características propias de este proyecto.
Este proyecto será construido para el funcionamiento de los laboratorios, aulas, oficina y todos los espacios señalados en los planos (Anteproyecto), para el uso de estudiantes, administrativos, docentes, clientes de la UTP y público en general, por lo tanto el diseño general de los edificios corresponden a criterios técnicos de laboratorios, oficinas, aulas, otras áreas, señaladas en los planos.
El proponente deberá estudiar las estructuras, dimensiones, infraestructura y funcionamiento del proyecto propuesto y realizar las adecuaciones y reformas necesarias para la ejecución del proyecto, por lo tanto, es responsabilidad del proponente realizar todas las adecuaciones necesarias para la adaptación de las diferentes estructuras e infraestructuras a las particularidades del proyecto en su conjunto.
Es importante resaltar que se debe respetar el anteproyecto, (Secciones, fachadas, alturas, plantas, etc.). Sin embargo de ser necesarios algunos cambios, que no modifiquen las fachadas, o conceptos originales del proyecto, El Contratista deberá sustentarlo técnicamente y someterlo a aprobación del gerente de proyectos de la UTP.
Este proyecto se ejecutará utilizando el método “fast track” para diseño y construcción de las obras, así como para las debidas aprobaciones. Esto implica que el proceso constructivo se puede ir realizando de forma paralela al desarrollo de los planos constructivos e iniciar el proceso de construcción de forma simultánea, a la vez que el proceso de aprobación de los planos, según las normas y procedimientos pertinentes para este tipo de proyectos.
El proceso de diseño y desarrollo de planos tendrá una duración máxima de seis (6)
meses; sin embargo, el contratista podrá someter avances parciales de los diseños a la
aprobación del gerente de proyecto de la UTP.
2.3.3. ALCANCE DEL PROYECTO
2.3.3.1. DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS Y APROBACIONES (ETAPA I)
EL CONTRATISTA deberá realizar todos los estudios requeridos (a excepción de los planos
EL CONTRATISTA deberá considerar todos los planos y especificaciones, como planos y
especificaciones de referencia para el diseño, desarrollo de planos y construcción, por lo que es obligatorio la coordinación, revisión y aprobación de los diseños por el Gerente de Proyectos de la UTP.
El proceso de diseño será obligatoriamente interactivo entre el diseñador y la UTP. Por lo tanto, se mantendrá comunicación y consulta constante a lo largo del proceso de diseño en relación a todos los aspectos de las nuevas instalaciones.
El contratista deberá proponer el diseño y la construcción de las obras paisajísticas del proyecto mediante esquemas, adecuándose a las normas, requerimientos y criterios del Anteproyecto. Antes de iniciar las obras paisajísticas el contratista deberá tener la aprobación previa de la UTP.
2.3.3.2. CONSTRUCCIÓN (ETAPA II)
La construcción de cada obra debe incluir:
1. Para las edificaciones de Galera de Coclé y Cafetería de Azuero, EL CONTRATISTA deberá construir las Nuevas edificaciones antes de la demolición de las estructuras existentes.
2. Demolición de estructuras arquitectónicas, cercas, ruinas o vegetación, en fin, de todo lo que impida la construcción de cada edificio.
3. Construcción y equipamiento en sitio de los edificios licitados y entregarlos según sea indicado por la UTP en el pliego de licitación.
Los trabajos incluyen la construcción del proyecto en su conjunto, pero sin limitarse a: limpieza total del terreno, movimiento de tierra, toda la obra civil (fundaciones, vigas sísmicas, losa sobre rasante, estructura de acero u hormigón, techos y paredes, etc.), suministro e instalación de: Sistemas de distribución de agua potable, Sistema Sanitario, Sistema Pluvial, tanques de almacenamiento de agua potable, Sistemas eléctricos y de telecomunicaciones, Sistemas Especiales, Sistemas de Aire Acondicionados con casa de máquinas, Sistema Contra Incendio, suministro e instalación de ascensores, construcción de torre y puente peatonal elevado, puertas, barandas, pintura, cielo raso, ventana , muro ventana acabados en general, artefactos, mobiliarios, equipos y otros; y todo lo indicado en plano de anteproyecto.
Todos los trabajos a realizarse en este proyecto serán coordinados entre la UTP y el contratista. Antes del inicio de cualquier actividad, el Contratista deberá solicitar aprobación del Gerente de Proyecto, con previa aprobación de los planos de construcción. Cualquier duda o consulta por parte del contratista deberá efectuarse inmediatamente al gerente de proyecto.
El contratista tiene la obligación y el deber de entregar a conformidad el (los) proyecto(s), incluyendo los permisos de ocupación.
El contratista deberá considerar todas las especificaciones técnicas, para la realización de este proyecto y deberá presentar todas las fichas técnicas, pruebas de laboratorio, memorias técnicas, etc., a la UTP para la revisión y aprobación. Igualmente deberá proveer las medidas de seguridad necesarias para evitar accidentes tanto del personal de construcción, como de los estudiantes, administrativos y profesores de esta casa de estudios superiores, cumpliendo con los endosos de los seguros correspondientes. En caso de producirse accidentes en los proyectos el único responsable será el contratista, por lo que deberá cubrir todos los gastos monetarios u otras afectaciones, mientras dure la construcción.
El contratista debe verificar la información suministrada, en cuanto a estimados de áreas mínimas de los edificios a construir, niveles, estructura, calidad y tipología de los materiales, ubicación y alcance exacto de los trabajos a realizar.
El contratista debe levantar, diseñar y confeccionar los planos basándose en el anteproyecto suministrado, y en las medidas y consideraciones tomadas en sitio de acuerdo al trabajo que se va a realizar. Los planos constructivos y especificaciones técnicas, programas de ejecución, y planos finales, deberán ser presentados y aceptados por el gerente de proyecto y aprobados por las entidades correspondientes.
Cualquier omisión u error en las especificaciones técnicas contenidas en el Pliego de Cargos, no releva la responsabilidad del contratista de hacer los trabajos y/o suministrar e instalar los equipos y materiales de calidad, y completos para el funcionamiento óptimo de las instalaciones requeridas y contratadas para ese efecto.
RENGLÓN UBICACIÓN PROYECTO DESCRIPCIÓN GENERAL
1
Campus Dr. Víctor Levi Sasso (Sede
Metropolitana)
Edificio de Laboratorios de Investigación
Un edificio de cuatro (4) plantas Cafetería
Aceras pavimentadas Área de estacionamientos
Paisajismo (Jardines, espejo de agua, fuente y áreas verdes) Galera de Laboratorio
Docente (túnel de viento, canales, turbo maquinarias, etc.)
Una galera de una (1) planta Aceras pavimentadas Área de estacionamientos
Paisajismo (Jardines y áreas verdes)
Edificio de Aulas
Un edificio de cuatro (4) plantas Área de estacionamientos
Paisajismo (Jardines y áreas verdes) Estacionamientos
Edificio para Facilidades Estudiantiles
Un edificio de tres (3) plantas Aceras pavimentadas
Paisajismo (Jardines, áreas verdes, espejo de agua y fuentes) Puente Peatonal Elevado, Torre y Elevador Panorámico
Infraestructura Vial Calle C y Calle de Acceso a
Estacionamientos
Calle C (300 m) y calle de acceso a estacionamientos (Completa) Pavimento de hormigón y cordón cuneta
Infraestructura (Sistema sanitario, pluvial, potable, fibra óptica, telecomunicaciones, eléctrico)
Iluminación vial Aceras
Paisajismo (Jardines y áreas verdes)
Equipamiento y Mobiliario
El mobiliario para aulas de clases, oficinas, salas, bibliotecas y laboratorios, incluye: Bancas, Mesas, Sillas, Pupitres, Escritorios, Anaqueles, Tableros. El equipamiento para cada aula incluye 1 proyector y 1 pantalla. La sala de video Wall y video conferencia deberán estar completamente equipadas.
2 Centro Regional
de Azuero
Biblioteca Facilidades Estudiantiles Cafetería
Una biblioteca de dos (2) plantas con ascensor Un edificio de una (1) planta
Una cafetería de una (1) planta Calles y área de estacionamientos Cancha de Baloncesto
Plaza con pérgolas
Pasillos techados con losa de hormigón
Nivelación de terreno y colocación de gravilla fina en cancha de Softball. Construcción de graderías para 100 personas
Centro Regional de Bocas del Toro
Laboratorio de Ciencias Básicas y Aulas de Clases
Un edificio de dos (2) plantas Área de estacionamientos Cancha de Baloncesto
Paisajismo (Jardines y áreas verdes) Pasillos techados con losa de hormigón Aceras pavimentadas
Plaza pavimentada
Centro Regional de Coclé
Edificio de Aulas de Clases
Galera de Laboratorios
Un edificio de cuatro (4) plantas Área de estacionamiento Una galera de una (1) planta
Paisajismo (Jardines y áreas verdes) Pasillos techados con losa de hormigón Aceras pavimentadas
Cancha de Baloncesto
Planta de tratamiento de Aguas Servidas
Núcleo de Veraguas
Edificio de aulas, laboratorios y facilidades
Un edificio de dos (2) plantas Área de Estacionamiento Aceras pavimentadas Plazas pavimentadas
Pasillos techados con losa de hormigón Ascensor
Paisajismo (Jardines y áreas verdes)
Centro Regional de Chiriquí
Edificio de Aulas de Clases
Un edificio de tres (3) plantas y Auditorio Áreas de Estacionamiento
Aceras pavimentadas Cancha de Baloncesto Plazas pavimentadas
Pasillos techados con losa de hormigón Paisajismo (Jardines y áreas verdes) Planta de tratamiento de Aguas Servidas
Para los Centros Regionales
Equipamiento y Mobiliario
32
2.4. MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE CONTRATISTA
El procedimiento de selección de contratista que aplica a esta contratación es la Licitación
Pública por Renglón de conformidad con las reglas establecidas en el Texto Único de la
Ley 22 de 2006 y su adjudicación será independiente para cada renglón.
2.5. CONSULTAS
Los interesados en participar en esta licitación tendrán hasta once (11) días hábiles antes de la celebración del acto público para formular consultas.
Las consultas o aclaraciones requeridas sobre los aspectos técnicos o legales del pliego de cargos, temas administrativos y de participación en esta licitación deberán realizarse por escrito a la Dirección General de Ingeniería y Arquitectura (DGIA) de la Universidad Tecnológica de Panamá.
La Universidad Tecnológica de Panamá no asume ninguna responsabilidad en atender o responder, oportunamente, las consultas que no sean canalizadas como aquí se indica y dentro del periodo establecido en este pliego de cargos. Igualmente, la Universidad Tecnológica de Panamá sólo responderá aquellas consultas que hayan sido recibidas con suficiente antelación, de forma tal que las investigaciones y aclaraciones que necesite realizar en atención a la misma, así como la respectiva respuesta, puedan ser evacuadas con anticipación a la fecha fijada para la celebración del acto público. Las consultas que no sean respondidas, se entenderá que no fueron planteadas con la antelación suficiente para ser atendidas debido a la naturaleza de la misma.
2.6. INVESTIGACIÓN DE LA SUPERFICIE
Es responsabilidad de los proponentes, por su cuenta, visitar y conocer el sitio donde ha de efectuarse el proyecto para verificar todas las condiciones superficiales visibles existentes y considerarlas en su propuesta.
El incumplimiento de lo anterior, es a riesgo del proponente, quien más tarde podría llegar a
ser EL CONTRATISTA, y no se le aceptarán extras o reclamos que pudieran ser evitados con
la Investigación de la Superficie y que resultan en posible discrepancia entre lo existente y omisiones en los planos o especificaciones.
El acceso hacia el sitio del Proyecto, para la Investigación de Superficie, estará disponible a los posibles proponentes durante todo el período de la convocatoria del Acto Público, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. de lunes a viernes.
2.7. INVITACIÓN A LOS PROPONENTES
Se invita a los proponentes para que efectúen ofertas para la Licitación Pública por Renglón correspondiente a la contratación del “DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO
DE EDIFICIOS PARA EL CAMPUS DR. VICTOR LEVI SASSO Y CENTROS REGIONALES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ”.
La selección del contratista y la adjudicación del contrato se realizarán, de acuerdo al procedimiento de Licitación Pública por Renglón, descrito en el Texto Único de la Ley 22 de
27 de junio de 2006 y en las normas que lo complementan.
2.8. FIANZA DE PROPUESTA
La Fianza de Propuesta será del 10% y contendrá los términos para los cuales el proponente deberá cumplir; de lo contrario se hará efectiva, a favor del Estado. Toda fianza de propuesta que cumpla con el 10% de propuesta y la vigencia solicitada es subsanable por endoso, a fin de corregir:
Firma del afianzado, o del Representante Legal o responsable por parte de la empresa afianzadora.
Errores mecanográficos o de cualquier índole en el nombre de las partes. Error en el número del Acto Público.
Error en el número de identificación del bien objeto del Acto Público
En general cualquier error que no verse sobre el 10% del monto de la propuesta y el término de validez de la fianza
Si la fianza está dirigida solamente a nombre de la Universidad Tecnológica de Panamáo de la Contraloría General de la República podrá ser subsanada adicionándole la titularidad de la entidad faltante, igualmente si existe error mecanográfico en la denominación de la Universidad Tecnológica de Panamá/Contraloría General de la República, a través de endoso.
En ningún caso se rechazará de plano la oferta que sea acompañada por fianza de propuesta mayor del 10% o con plazo mayor establecida en el pliego de cargos.
2.9. FIANZA DE CUMPLIMENTO
EL CONTRATISTA deberá constituir una Fianza de Cumplimiento a favor de La Universidad
Tecnológica de Panamá y de la Contraloría General de la República, que representa el
cincuenta (50%) por ciento, del valor total de este Contrato.
EL CONTRATISTA se compromete a mantener vigente la Fianza de Cumplimiento hasta
concluir con los trabajos y una vez que éstos hayan sido aceptados a conformidad por La
Universidad Tecnológica de Panamá, tendrá validez por tres (3) años, a partir de la
