TECÁMACí^s^ ®
CERCA DE TI
gobi erno mun i ci pal
c
LA BASE DE PRECIOS
BASES PARA LA ADJUDICACION DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE
UNITARIOS
iConcureo Restringido No. mejoraivijento imagen urbana av.tecamac.sanjose-r.p.-2018-32
" BASES"
A través del procedimiento de concurso restringido para la ADJUniCArrÓM
DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PREC^S^nI^Ír^S
Entidad convocante.
EZvilíTr Mexicanos y, con fundamento en los artículos 26,27,29,30,32,33,36,41 y 42 del Reolamento del Lihrn a lo dispuesto en el artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Décimo Segundo del Estado de México y de los artículos 12.34 Y 12.35 del Libro Décimo Segundo
TprTm^°' ® por conducto de la Dirección de Obras Publicas del H Ayuntamien?o de
Tecamac, mediante el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas para la
adjudicación del Contrato de Obra Pública sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado URBAN^DE L^A AV TPr AMaÍ consistentes en "MEJORAMIENTO DE IMAGEN'
M^,n • ; entre calle Quetzalcoatl y calle 10 de Mayo" de la colonia SAN
JOSE del Municipio de Tecamac. Estado De México ^uiunia omn
1. Costo de las bases.
entregaran de forma gratuita en las oficinas de la Dirección de Obras Publicas
Teclmac, Est^de mS S/N
2. Impedimento para participar.
artícutod^?4firtL'i'R»nf® ° encuentren bajo los supuestos del
articulo 12.48 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Estado de México
3. Programación de eventos.
EVENTO
Entrega de bases
FECHA
Visita ai sitio donde se ejecutarán los
trabajos.
Junta de Aclaraciones las Bases de Invitación
Piaza pnnci aal, sin nú
19,20,21 y 22 de febrero
del 2018
HORA
LUGAR
23 de febrero del
2018
23 de febrero del
2018
09:00-15:00
Dirección Obra Pública 2do. Piso del Palacio Municpal de Tecamac Edo
Méx. '
10:30 Hrs
16:30 Hrs
mero, Tecé
En el lugar de ejecución de la obra
Dirección Obra Pijblica 2do. Piso del Palacio Municpal de Tecamac Edo
Méx. '
nac de Felipe Vi l lanueva
Estado de México, C.P. 55740 Tel.: 5938.8500 www.tecamac.gob.mx
1 de 16
TECAMAC
CERCA DE TI
GOB IERNO MUN iC! P-i L
\ o/
BASES PARA LA ADJUDICACION DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS
Concurso Restringido No. mejoramiento imagen urbana av.tecamac, sanjose-r. P.-2018-32
c
Acto de presentación y apertura de las proposiciones
02 de marzo del
2018
11:00 Hrs
Dirección Obra Pública 2do. Piso del Palacio Municpal de Tecamac, Edo.
Méx.
Fecha de fallo y Adjucicación
08 de marzo del
2018 11:00 Hrs
Dirección Obra Pública 2do. Piso del Palacio Municpal de Tecamac, Edo.
Méx.
3.1. Fecha, hora y lugar para la visita al sitio de realización de los trabajos.
La participación del invitado en la visita al sitio de realización de los trabajos es obligatoria, conforme a lo señalado en el articulo 41 del Libro Décimo Segundo del Reglamento del Estado de México adicionalmente en su propuesta deberá incluir un escrito en el que manifieste que conoce el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al
contrato por este motivo. La visita se llevará a cabo por única vez el día 23 de febrero del 2Íl9iÍl|ifé^f:Ó!-30^: guiada por la Arq. Claudia Bernal Mosqueda siendo el punto de
reunión en la Av. Tecámac y calle Quetzalcóatl de la colonia San José del Municipio de
Tecamac
Al concluir la visita, el invitado recibirá la constancia respectiva, la que deberá incluir en su propuesta. La visita al sitio de los trabajos es obligatoria, en caso de no asistir en la hora y lugar indicados: será motivo de descalificación.
3.2. Fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones a las bases del concurso.
Ésta tendrá lugar el día 23:de febrerQ 'del 2018 a lás !16:3Q hfs., en la Dirección de Obras
Públicas, ubicada en el 2do. Piso del Palacio Municipal de Tecamac, Estado de México.
Los invitados deberán asistir y solicitar por escrito las aclaraciones a las mismas.
El Ayuntamiento, recibirá en el acto las dudas planteadas, dando respuesta por escrito a las mismas, de ser posible en el mismo acto, o en la fecha, lugar y hora que se determine para llevar a cabo la siguiente junta de aclaraciones. Concluido cada evento, se levantará el acta correspondiente, en la que quedará consignada la firma de los asistentes, así como los cuestionarios que contengan las preguntas formuladas y, en su caso, las respuestas correspondientes.
Se entregará copia de dicha acta a los asistentes, quedando a disposición de los ausentes en la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, ubicada en 2do. PISO DEL PALACIO MUNICIPAL DE TECAMAC. de 9:00 a 15:00 horas, en días hábiles.
Plaza principal, sin número, Tecámac de Felipe Vihanueva Estado de México. C.P. 55740 Tel.: 5938.8500
www.tecamac.gob.mx
2 de 16
03 TECAMAG
CERCA DE TI
GOBI ERNO MUN ' C I PAl
0V3^
BASES PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS
UNITARIOS
Concurso Restringido No. mejoramiento imagen urbana av. tecamac, san jose-r. p.-2018-32
c
K
Las modificaciones y aclaraciones que se efectúen a las bases, serán parte integrante de las mismas, por lo que deberán ser consideradas para la elaboración de las proposiciones de los invitados.Tratándose de modificaciones y/o aclaraciones a algún concepto del catálogo, la convocante entregará en este evento la o las hojas{s) que contiene el o los conceptos con las modificaciones y/o aclaraciones del catálogo de conceptos conteniendo la descripción, unidad de medida o cantidad que el invitado deberá considerar dentro del análisis del precio unitario correspondiente.
3.3. Fecha, hora y lugar del acto de presentación y apertura de proposiciones.
El acto se efectuará el 02 de marzo del 2018 a las 11:00 hpfas en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas, ubicada en el 2do. Piso del Palacio Municipal de Tecamac,
Estado de México.
El invitado o su representante, previa entrega de las proposiciones, registrará su asistencia exhibiendo identificación oficial vigente con fotografía, consistente en:
credencial para votar o pasaporte, es obligada la asistencia del representante legal, y/o, administrador único sustentado por poder notarial o nombrado por su consejo de administración amparado por su acta constitutiva debidamente registrada por el registro publico de la propiedad una vez cerrado el recinto no se permitirá el acceso a ninguna persona, ni la introducción de documentación.
3.4.1 Comunicación del Fallo.
El áctQ sóéféptuéVá el 08 de marzo del 2018 a las; 1,1:00 hpiíis en las oficinas de
la Dirección de Obras Públicas, ubicada en el 2do. Piso del Palacio Municipal de Tecamac, Estado de México, el acta respectiva, la que firmarán los invitados asistentes, entregándoseles una copia, la que surtirá efectos de notificación.
3.4.2 Firma del contrato.
En el acta de fallo se establecerá la fecha, lugar y hora en que se firmará el contrato, fecha que quedará comprendida dentro de los diez días naturales siguientes a la de la notificación al fallo. El invitado ganador, se obliga a firmar el contrato respectivo, apercibido de que si no lo firma por causas imputables a él, será sancionado en términos del artículo 78, fracción I, de la Ley.
4. Plazo de ejecución de los trabajos y fecha estimada de inicio de los mismos.
El invitado deberá considerar un plazo de 31 días calendario, para ejecutar la obra objeto de la
invitación, para lo cual la fecha de inicio será el día 12 de maFzpSdehSffl^í y de término el día
11 de abril del 2018
Plaza principal, sin número, Tecám^ac de Felipe Villanueva Estado de México. C.P. 55740 Tel.: 5938.8500
www.tecamac.gob.mx
3 de 16
TECÁMAC
CERCA DE TI
gobi erno MUN C I PAI V
ai.'JS
c
BASES PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS
UNITARIOS
Concureo Restringido No. mejoramiento imagen urbana av.tecamac,sanjose-r.p.-2qi8-32
5. Origen de los recursos.
10
11
Para cubrir las erogaciones que se deriven del contrato que se adjudique con motivo del presente
concurso, se cuenta con Recurso Municipal del ejercicio fiscal 2018
Idioma
Las proposiciones deberán presentarse en idioma español
Moneda.
La proposición deberá presentarse en moneda nacional, sin I.VA
No negociación de las bases.
Ninguna de las condiciones contenidas en las presentes bases y sus anexos, asi como en las
proposiciones presentadas por los invitados no podrán ser negociadas.
Materiales y equipo de instalación permanente .
Para la ejecución de la obra objeto de la invitación, el AYUNTAMIENTO no proporcionará
matenales y/o equipo de instalación permanente.
Partes de los trabajos que se podrán subcontratar.
Para la ejecución de la obra objeto del presente concurso, el Ayuntamiento NO autoriza
subcontratar.
Porcentajes, forma y términos del anticipo.
Para el contrato que se adjudique de la presente invitado, los invitados deberán tomar en consideración para la elaboración de sus propuestas que no se otorgara anticipo.
12 De las Garantías.
12-1 De cumplimiento.
El invitado al que se le adjudique el contrato, se obliga a entregar garantía de cumplimiento a través de póliza de fianza expedida por una Institución Afianzadora autorizada para tal efecto, en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y de acuerdo a lo
® "MUNICIPIO DE TECAMAC, en moneda nacional, por el 10/o (diez por ciento) del importe total de su proposición económica con IVA misma aue
deberá entregar ' ^
12.2 De vicios ocultos.
Al concluir los trabajos, el contratista deberá constituir garantía, por un periodo de doce meses, para responder por defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en que
í" Ia73 principal, sin nLjmGro, Tscérnac cíg FgIipg VílianuGva Estado dG México, C,P. 55740 Tel.: 5938.8500
www.tecamac.gob.mx
4 de 16
CERCA DE
GOB IERNO MUN A L
4»^
LO
BASES PARA LA ADJUDICACION DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS
Concurso Restringido No. mejoramiento imagen urbana av. tecamac, san jóse - r. p. - 2018 - 32
hubiere incurrido con motivo del cumplimiento de las obligaciones contractuales, dicha garantía podrá constituirla en cualquiera de las formas siguientes;
> Póliza de fianza expedida por una Institución Afianzadora autorizada para tal efecto, en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, con IVA.
> Carta de crédito irrevocable por un importe equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de los trabajos con IVA.
> Aportación de recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de los trabajos con IVA
13 Condiciones de Precio y Pago.
> Los conceptos de obra ejecutados serán cubiertos al Contratista mediante estimaciones quincenales por unidad de concepto de trabajo terminado, las cuales estarán sujetas a la amortización del anticipo, deducciones y penas convencionales.
> El Ayuntamiento pagará en moneda nacional al contratista, previa presentación de estimaciones quincenales, conteniendo descripción, unidades de medición y cantidades de obra, así como la autorización del residente de obra. El pago se efectuará en la TESORERIA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TECAMAC ubicada en el primer piso del palacio municipal , dentro de un plazo no mayor de 15 días naturales
> Para fines de medición y pago, el Ayuntamiento utilizará las unidades de medida de cada concepto indicadas en el catálogo de conceptos que comprendan los periodos quincenales de ejecución de los trabajos a partir de la fecha de corte, que para la presente invitado es el día 15 y 30 hábil de cada mes.
> En caso de que existan pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste se obliga a reintegrar al Ayuntamiento las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales, mismos que se reintegraran en la siguiente estimación. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y, se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del Ayuntamiento.
Plaza principal, sin número, Tecamac oe Felipe Villanueva Estado de México, C.P. 55740 Tel.: 5938.8500
w\A/w.tecamac.gob.mx
5 de 16
TECÁMAC
CERCA DE TÍ
GOBIERNO MUN IC I PAL
BASES PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS
UNITARIOS
Concurso Restringido No. mejoramiento imagen urbana av.tecamac,sanjose-r.p.-2018-32 14 I
c
ntegración de las proposiciones.
DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA TÉCNICO - ECONÓMICA
CONTINUACIÓ^^^ entregada EN SOBRE CERRADO Y EN EL ORDEN QUE SE ENLISTA A
1- PERSONALIDAD DEL REPRESENTANTE QUE ASISTE AL CONCURSO
1.1 En caso de que el postor sea persona Física o Moral y no asista al acto, si no su representante, y no esté facultado para representarla
SpiaTeTáS^acióno casos
2- ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA, MODIFICACIONES Y REFORMAS
Sociedad Mercantil y en su caso de las modificaciones que naya sufrido. Dicho testimonio deberá ser notarial o bien copia legible.
En caso de que el postor sea persona Física deberá presentar acta de nacimiento y documento de identificación
El testimonio notarial o la copia certificada por notario será devuelta al postor al terminar el acto de recepción de
propuestas. ^
3- ESCRITO DE DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES EN EL ESTADO DE MÉXICO.
Escrito en papel membretado del contratista donde manifieste su domicilio en el Estado de México para oír v recibir notificaciones inclusive las de carácter personal que surtirán todos sus efectos conforme a la éstablecido
en el articulo 45 inciso 1 del libro doce del reglamento.
4-REGISTRO S.H.C.P. IMSS INFONAVIT C.M.I.C.
4.1 El licitante anexará copia de sus registros de la S.H.C.P., IMSS, INFONAVIT y de la C M I C
Copia del registro del padrón de contratistas del Estado de México
5.- ACREDITACION DE LA SOLVENCIA FINANCIERA
El licitante presentará la última declaración fiscal anual y la declaración provisional mensual ante la S.H.C.P.
Las empresas de reciente creación deberán presentar la documentación financiera y fiscal mas actualizada a la
fecha de la presentación de la propuesta.
6-GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA
Confornie al articulo 45 inciso VIII del libro doce del reglamento el licitante deberá entregar una garantía de
seriedad que será del 5% (cinco por ciento) del importe de la propuesta sin IVA.
Esta deberá consistir en un cheque cruzado con razón social de la empresa y/o a nombre de algún accionista en caso de ser persona física comprobar la firma del cheque con alguna identificación oficial; con importe de 5%
P!67a principal, sin número, Tecaniac cíe Felipe Vilianueva Estado de México, C.P. 55740 Tel.: 5938.8500
www.tecamac.gob.fnx
6 de 16
TECAMAC
CERCA DE^I
GOBI ERNO MUN IC I PA ;.
«5 i
c
BASES PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS
UNITARIOS
Concurso Restringido No. mejoramiento imagen urbana av.tecamac,sanjose-r.p.-2018-32
de la propuesta con cargo a cualquier Institución de Banca y Crédito y a favor de la Tesorería Municipal con
la cantidad en Moneda Nacional que se expresa. Esta se conservará en custodia hasta la fecha en que se de a conocer el fallo, en que será devuelto a los concursantes, excepto a aquella que corresponda al postor a quien
se le haya adjudicado el contrato, el cual se retendrá hasta el momento en que el contratista constituya la
garantía de cumplimiento correspondiente.7 * .a , «orantía
La licitante a la cual se le haya adjudicado el contrato deberá garantizar el cumplimiento del contrato garantía
que deberá constituirse por un diez por ciento del importe total contratado o convenido y otorgarse dentro de los
cinco días hábiles siguientes al de la firma del contrato o convenio.
7.-C0NSTANCIA DE LA VISITA DE OBRA Y JUNTA DE ACLARACIONES.
7.1 VISITA AL LUGAR DE LA OBRA
La vista al sitio de la obra es el día 23 de febrero del año 2018 a las 10:30 hrs. La qitá'será en la Av. Tecamac
y calle Quetzaicoatl de la colonia San José del Municipio de Tecamac
Acudirán los interesados que cuenten con las bases del concurso, acompañados si lo desean de su personal.
Del evento se levantara acta circunstanciada que relacione a las personas que acudieron. , ^ . En todos los casos, el convocante expedirá una constancia a los interesados que hayan visitado el sitio de los trabajos, misma que deberá ser integrada en la propuesta así mismo el contratista anexara escrito en papel
membretado donde manifiesta que acudió a la visita de obra. ^ , ^
La visita de obra es de carácter obligatorio conforme a lo establecido en el articulo 41 del libro décimo segundo del reglamento del Código administrativo del estado de México,
7.1 JUNTA DE ACLARACIONES
Conforme a lo previsto en el articulo 42 del libro doce del reglamento la junta de aclaraciones se llevara al cabo el día 23 de febrero del año 2018 a las 16:30 hrs. en las Oficinas de la Dirección de Obras Publicas con el
siguiente orden del día: . . _ ..
-) Presentación y acreditación de asistentes, quienes se identificaran con una identificación oficial con
fotografía.
2. Apertura de la sesión de aclaraciones;
3. Planteamiento de dudas por los interesados y respuestas del convocante; .. .
4. En su caso, planteamientos de ajustes a las bases, a sus anexos y a los términos de contratación, a los
que el convocarte dará respuesta
Al término de la junta se levantara acta donde se asiente el desarrollo de la reunión, precisando:
a) Los nombres de los participantes
Las preguntas formuladas por los interesados y las respuestas del convocante;
Los planteamientos de los interesados sobre ajustes o modificaciones a las bases y sus
anexos; y las respuestas del convocante;
u» La información relevante sobre la visita al sitio donde se realizaran los trabajos.
El acta será firmada por los asistentes, a quienes se les entregará copia de la misma. El convocante pondrá, en sus oficinas, copia del acta a disposición de los interesados que no hubieren asistido.
b) c) d)
Plaza principal, sm número, Tecáma^ de Felipe Vilianueva
Estado de México, C.P. 55740 Tel.: 5938.8500
www.tecamac.gob.inx
7 de 16
TECAMAC ..
DEÍrív-V
GOBI ERNO MUN ICI P-i
BASES PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS
UNITARIOS
Concurso Restringido No. mejoramiento imagen urbana av. tecamac, san jóse - r. p. - 2018 - 32
c
8- ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN EL SUPUESTO DEL ART. 12.48 DEL LIBRO DOCE
Conforme a lo establecido en el articulo 45 inciso !1 del libro doce del reglamento escrito en papel membretado donde manifieste no encontrarse en ninguno de los supuestos del articulo 12.48 del libro doce
9) BASES DEL CONCURSO
Conforme al articulo 45 inciso IX se anexara copia de las bases rubricadas en todas sus hojas.
10) PRESUPUESTO DE OBRA
Conforme al articulo 47 inciso XIV del libro doce el presupuesto de obra, deberá ser entregado debidamente rubricados en todas y cada una de sus hojas, como constancia de conocimiento y aceptación de su contenido.
El presupuesto de obra deberá contener el concepto con su descripción completa, unidades de medida, cantidades de trabajo, precios unitarios, con numero y letra importes y total de la propuesta con numero y letra.
Este presupuesto servirá para formalizar el contrato correspondiente. No se autoriza subcontratar ninguna partida de la obra. La propuesta será en pesos mexicanos y en idioma español
11) ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
El licitante deberá incluir en su propuesta lo siguiente:
1- Documento que certifique los conocimientos y habilidades de los profesionales responsables de formular precios unitarios y de la superintendencia de construcción
2- Manifestación escrita de que conoce y aplicará, en su caso, las distintas disposiciones en materia
de protección ambiental y ecológica;
Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad o en arrendamiento, con o sin opción de compra; modelo y usos actuales; su ubicación física, la fecha en que se dispondrá de ellos en el sitio de la obra. Para la maquinaria o equipo de construcción en arrendamiento, deberá presentar carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de
que resultare ganador.
Por cada concepto de trabajo: la descripción del concepto; cantidad; relación de materiales y sus consumos; mano de obra maquinaria y equipo de construcción, con sus rendimientos; e integración
del precio, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento;
Listado de insumos: descripciones y especificaciones técnicas de los materiales, equipo de instalación permanente, mano de obra, maquinarla y equipo de construcción, unidades de medida,
cantidades a utilizar y costos básicos;
Análisis del costo de mano de obra, incluyendo el tabulador de salarios base, por jornada diurna de
ocho horas, factores de salario integrado y salarios integrados;
Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, debiendo considerar, para efectos de evaluación, los costos rendimientos de maquinaria y equipos
nuevos; . ■ • .
Análisis, calculo e integración de los costos indirectos, identificando los de administración de
oficinas de campo y los de oficinas centrales;
9- Análisis, calculo e integración del costo de financiamiento;
3-
4-
5-
6-
7-
8-
Plaza principal, sm número, Tecaniac de f-e!ioe Vihanueva
Estado de México, C.P, 55740 Tel.: 5938.8500
www.tecamac.gob.mx
8 de 16
TECAMAG
CERCA DE TI
GOBI ERNO munici pal
0^
C
BASES PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS
UNITARIOS
Concurso Restringido No. mejoramiento imagen urbana av.tecamac, sanjose--r.p.-2018-32 10- Utilidad prepuesta por el licitante;
11- De materiales y equipos de instalación permanente, expresado en unidades convencionales, sus
volúmenes requeridos e importes;
12- De la mano de obra, expresada en jornadas e identificando categorías e importes;
13- De la maquinaria y equipo de construcción, expresado en horas efectivas de trabajo, identificando
su tipo, características e importes; y
14- Del personal profesional, técnico, administrativo y de servicio, responsables de la dirección,
supervisión y administración de los trabajos y sus importes:12) PROGRAMA DE OBRA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
Programa de ejecución general de los trabajos dividido en partidas e indicando las cantidades de
trabajo por realizar y sus importes;
13) RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO
Escrito en papel membretado del contratista donde manifieste las obras en proceso que tenga con otros
ayuntamientos o secretarias del gobierno del estado anexando copia de los contratos de obras afines a
la obra que se esta licitando.
14) CURRÍCULO VITAE DE LA EMPRESA
Relación comprobable de los trabajos realizados por el licitante y su personal, que acrediten la experiencia
y la capacidad técnica solicitadas, con el nombre del contratante; la descripción de las obras y su participación
en ellas; los importes totales, ejercidos y por ejercer y las fechas de inicio y terminación previstas;15) ESCRITO DE PROPUESTA ECONÓMICA
Escrito en papel membretado de la propuesta económica indicando con letra y numero el importe de su cantidad con iva en el formato que se entrega con estas bases.
16) MODELO DE CONTRATO
El modelo del contrato deberá ser rubricado en cada una de las hojas por el representante legal de la empresa como constancia de conocimiento y aceptación de su contenido.
15 Criterios para la evaluación de las propuestas y la adjudicación del contrato.
El AYUNTAMIENTO evaluará las proposiciones, tanto en sus aspectos técnicos como económicos y adjudicará el contrato bajo los criterios siguientes:
Plaza principal, sin número, Tecamac de Pelipe Villanueva Estado de México, C.P, 55740 Tel.: 5938.8500
www.tecamac.gob.mx
9 de 16
TECAMAC
CERCA DE TI
GOBI ERNO mun icipal
BASES PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS
UNITARIOS
Concurso Restringido No. mejoramiento imagen urbana av. tecamac, san jose-r. P.-2018-32
c
Generales.
Que se cumpla cuantitativa y cualitativamente con la documentación, información y requisitos solicitados en las presentes bases de concurso.
Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los mismos. De acuerdo al libro XII, las empresas deberán pertenecer al registro de Padrón de Contratistas del Estado de México (vigente) Que los invitados cuenten con la maquinaria y equipo de construcción adecuada, suficiente y necesaria, para cubrir las necesidades en el desarrollo de la obra, sea o no propiedad del invitado
Que la planeación integral propuesta por el invitado para el desarrollo y organización de los trabajos, sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los
mismos.
Se verificará que el tipo de obras, ejecutadas por el invitado y su personal técnico, sean similares en magnitud y complejidad a la del objeto del concurso, verificando nombre de la contratante, descripción de la obra, importe total ejercido o por ejercer y la fecha prevista de terminación o la precisión de que ya fue terminado.
De los estados financieros:
El capital neto de trabajo del invitado sea suficiente para el financlamiento de los trabajos a realizar, de acuerdo con el análisis financiero presentado.
Tenga capacidad para pagar sus obligaciones, evaluando la liquidez del invitado.
De los programas.
Que el programa de ejecución de los trabajos corresponda al plazo establecido en estas
bases.
Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y utilización, sean congruentes con el programa calendarizado de ejecución general de los trabajos.
Que los programas de suministro y utilización de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el invitado y con el procedimiento constructivo a realizar.
Que los insumos propuestos por el invitado correspondan a los períodos presentados en los programas.
Plaza principaL sin número, Tecamac de Pelioe Vilianueva
Estado de México, C.P. 55740 Tel.: 5938.8500
www.tecamac.gob.mx
10de16
TECAMAC
CERCA DE TI
GOB IERNO MUN ICI PAL
O
\iS->
BASES PARA LA ADJUDICACION DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS
UNITARIOS
Concurso Restringido No. mejoramiento imagen urbana av.tecamac, sanjose-r. P.-2018-32
c
Que del programa caíendarizado de ejecución general de los trabajos se verifique lo
siguiente;Que programe la totalidad de los conceptos divididos en las partidas y subpartidas que
correspondan.
Que establezca los porcentajes de cada partida o subpartida en la que se divida el
programa, y los calendarice.
De la maquinaria y equipo
Que la maquinaria y el equipo de construcción sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos objeto de la invitación, y que los datos coincidan
con el listado de maquinaria y equipo presentado por el invitado.Que las características y capacidad de las maquinarias y equipo de construcción considerados por el invitado, sean adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde deberá ejecutarse, y que sean congruentes con el
procedimiento constructivo que proponga el invitado.Que en la maquinaria y equipo de construcción, los rendimientos de éstos sean
considerados como nuevos, para lo cual se deberán apoyar en los rendimientos que
determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las característicasambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos.
De los materiales
Que en el consumo de material por unidad de medida, determinado por el invitado para el concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas y, en su caso los usos de acuerdo con la vida útil del material de que se
trate.
Que las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalación permanente sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construcción que se Integran en las presentes bases y en el proyecto ejecutivo objeto de la invitación, respectivamente.
De la mano de obra
Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para
ejecutar los trabajos.
Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes razonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el invitado, considerando los rendimientos observados de experiencias anteriores, así
Plaza principal, sin número, Tecam:ac de Felipe Vilíanueva Estado de México, C.P, 55740 Tel.: 5938.8500
wwv\/.tecamac.gob.mx
11 de 16
■ 0¿,
TECÁMAC Vi''''
CERCA DE TI
GOB IERNO MUN ICI RAL
c
BASES PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS
UNITARIOS
Concurso Restringido No. mejoramiento imagen urbana av.tecamac.san jose-r.p.-2018-32
como las condiciones ambientales de la zona y las características particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos.
Que se hayan considerado los trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de los conceptos más significativos.
Que la integración y cálculo de las cuotas obrero patronales en el factor de salario real se aplique de conformidad con lo establecido en la Ley del Seguro Social y sus Reglamentos.
En el aspecto económico se verificará lo siguiente:
Que cada documento contenga toda la información solicitada.
Que los precios propuestos por el invitado sean aceptables, es decir, acordes con las condiciones vigentes de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos, individualmente o conformando la propuesta total.
Del presupuesto de obra: Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio unitario.
Que los importes de los precios unitarios sean anotados con número y con letra, los cuales deben ser coincidentes entre si y con sus respectivos análisis; en caso de diferencia, deberá prevalecer el que coincida con el del análisis de precio unitario correspondiente o el consignado con letra.
Verificar que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o más tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes; el monto correcto será el que se considerará para el análisis comparativo de las proposiciones.
Del análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, se verificará que se haya realizado de acuerdo a lo siguiente:
Los análisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales.
Los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción.
Los precios básicos de adquisición de los materiales considerados en los análisis correspondientes, se encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el
mercado.
El cargo por el uso de herramienta menor, se encuentre incluido, bastando para tal efecto que se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de mano de obra, requerida para la ejecución del concepto de trabajo de que se trate.
Plaza principal, sin número, Tecámac de Feiipc vilianueva Estado de México, C.P. 55740 Tel.; 5938.8500
www.tecamac.gob.mx
12d9l6
TECÁMAC»
CERCA DE TI
gob i erno mun i ci pal
5ó'
c
BASES PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS
UNITARIOS
Concurso Restringido No. mejoramiento imagen urbana av.tecamac.san jóse-r.p.-2018-32
Los costos horarios por la utilización de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada
maquina o equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenqa
integrados. ®
De los análisis de costos directos se verificará que se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el Reglamento, considerando lo siguiente:
Que los costos de los materiales considerados por el invitado, sean congruentes con la relación de los costos básicos y con las normas de calidad especificadas en estas
bases del concurso.
Que los costos de la mano de obra considerados por el invitado, sean congruentes
con el tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona
donde se ejecutarán los trabajos.
Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción se hayan
determinado con base en el precio y rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se tomarán como máximo los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos.
De los análisis de costos indirectos se verificará que se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el Reglamento, considerando además que:
El análisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe
correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto
del costo directo.
Para el análisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los correspondientes a las oficinas centrales del invitado, los que comprenderán únicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del contratista encargado directamente de los trabajos y los de
campo necesarios para la dirección, supervisión y administración de la obra.
No se haya incluido algún cargo que, por sus características o conforme a estas bases de concurso, su pago deba efectuarse aplicando un precio unitario específico
■Del análisis y cálculo del costo financiero se verificará que se haya
estructurado y determinado, considerando que:
El costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos. Debiendo anexar copia de la publicación
Plaza Dnncipa!, sin número, Tecémac cíe relipo Villanueva Estado de México, C,P. 55P40 Tel.: 5938.8500
www.tecamac.gob.mx
13de16
TECAMAG
CERCA DE ti"
GOBI ERNO MUN I CI PAL
BASES PARA LA ADJUDICACION DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS
Concurso Restringido No. mejoramiento imagen urbana av.tecamac,sanjose-r. P.-2018-32
c
La tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador económico específico Tasa de Interés Interbancario y de Equilibrio (TIIE), Tasa Interbancaria Promedio (TIP) o Costo Porcentual Promedio (CPP), anexar copia del índice.
El costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecución vaiorizado con montos quíncenaies.
La mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por el invitado sea congruente con lo siguiente.
Que ias operaciones aritméticas estén correctas
Que la determinación del interés sea mediante el acumulado (suma algebraica) de los importes que resulten hasta el cierre del contrato.
Verificar que el cargo por utilidad fijado por el invitado se encuentre de acuerdo a lo previsto en el Reglamento.
El importe total de la proposición sea congruente con todos los documentos que la integran.
Los programas específicos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción y de instalación permanente, sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecución genera! de los trabajos.
El Ayuntamiento emitirá un dictamen que servirá como base para el fallo de la invitado, en el que se harán constar los aspectos establecidos en el artículo 38 del Reglamento.
Adjudicación del contrato
El contrato se adjudicará de entre los invitados, a aquél cuya propuesta resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de evaluación establecidos en las bases de concurso, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el Ayuntamiento
En todos los casos, se preferirá la especialidad, experiencia y capacidad técnica de los interesados, así como aquellos contratistas, que, en su caso, hayan ejecutado obras con contratos terminados en costo y tiempo.
Causas para el desechamíento de proposiciones.
No cumpla con la información, documentación y requisitos establecidos en estas bases.
No firme alguna de las hojas que integran su propuesta o que incluya en alguna de sus hojas
firmas con facsímil.
No cumpla con las condiciones legales, técnicas y económicas, requeridas en las presentes
bases.
Plaza principal, sin numero. Tecamar ele Felipe Vi l lanueva Estado de México. C.P. 55740 Tel.: 5938.8500
www.tecamac.gob.rnx
14de16
TECÁMAC
G O
CERCA OBW .
ERNO MiJN i C^ P/Vl.'
c
BASES PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS
UNITARIOS
Concurso Restringido No. mejoramiento imagen urbana av. tecamac, san jóse-r.p.-2018-32
No cumpla con las condiciones y/o exista incongruencia en la información y documento'
técnicos y económicos que integran su proposición.
La información que proporcione resulte falsa, parcial o totalmente.
Se compruebe que algún invitado ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos o
cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás invitados.
Proponga un plazo de ejecución mayor que el señalado como máximo por el Ayuntamiento Proponga maquinaria y equipo de construcción que no reúna las características de operación
que garanticen la ejecución de los trabajos.
Los materiales propuestos no cumplan con las especificaciones generales y las particulares de construcción que contiene el proyecto, entregadas por el Ayuntamiento, o en las normas de
calidad requeridas en la información técnica.
Que los rendimientos de los materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción considerados en los análisis de precios unitarios, no sean razonables y adecuados para la
ejecución de los trabajos. Incluya cargos y conceptos indebidos.
Causas por las que se podrá declarar desierto el concurso.
Cuando ninguna persona física o moral adquiera las bases.
No se reciba alguna proposición en el acto de presentación y apertura de proposiciones.
Cuando los precios de los insumos no fueren aceptables.
Cuando ninguna propuesta reúna los requisitos establecidos en estas bases.
Cuando el Importe total propuesto, no pueda ser cubierto con la asignación presupuestaria
autonzada para la obra objeto de la invitación.
EL AYUNTAMIENTO, no recibirá propuestas por vía electrónica.
Causas por las que se podrá cancelar el concurso.
El AYUNTAMIENTO podrá cancelar la invitación a que se refieren las presentes bases, por caso fortuito o fuerza mayor, o cuando existan circunstancias debidamente justificadas' que provoquen la extinción de la necesidad de contratar los trabajos y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio ai Ayuntamiento. El acontecimiento que motiva la decisión de cancelar la Invitación, se hará del conocimiento de los
invitados.
Plaza pnncipal, sin numero, Tecámac de Felipe Viüaruieva Estado de México, CP. 55740 Tel.: 5938.8500
www.tecamac.gob.mx
15de16
TECAMAC
CERCA DE TI
GOB I ERNO MUN IC I PAL
BASES PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS
UNITARIOS
c
Concurso Restringido No. mejoramiento imagen urbana av.tecamac, sanjose-r. p.-2018-32
Cuando se presente alguna situación de caso fortuito o fuerza mayor, el Ayuntamiento se
abstendrá de realizar pago alguno por tal motivo.Inconformidades y controversias.
Los invitados podrán interponer inconformidad ante la Secretaria de la Contraloría del Gobierno
del Estado por actos del procedimiento de contratación que contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto de la Ley. en el correo electrónico: inconformides @edomex.gob.mx y
en el teléfono 01 722 275 67 00 ext. 6644 y 6673Presentándola también ante la Contraloría Interna Municipal del Ayuntamiento, cuyas oficinas se ubican en el segundo nivel Palacio Municipal de Tecamac ubicado en plaza principal s/n
Tecamac, Estado de México en días hábiles, dentro del horario de 9:00 a 15:00 horas cuando dichos actos se relacionen con:
II. Los actos cometidos durante el acto de presentación y apertura de proposiciones y el fallo.
En este caso, la inconformidad sólo podrá presentarse por el invitado dentro de los diez días
hábiles siguientes a la notificación del acto respectivo de fallo.Las presentes bases se expiden en la Cabecera Municipal de Tecámac, Municipio de Tecámac Estado de
México a los 19 días del mes de febrero del 2018.
cd
Ad
Dire orde ras
treras Tenorio Publicas
V€o
\dv
plaza p-'incipai, sin número. Tecámac cíe F-elipe ViCanueva Estado de México, C,P. 55740 Tel.: 5938.8500
www.tecamac.gob.mx
16 de 16