“ADQUISICION, PROVISION, INSTALACION Y PUESTA EN
MARCHA DE EQUIPOS AUTOGESTIONADOS CON VALIDADOR
PARA TARJETA SUBE. SOLUCION DE CONECTIVIDAD,
CONCENTRACION DE DATOS PARA LAS LINEAS DE
FERROCARRIL GENERAL ROCA, SAN MARTIN Y BELGRANO
SUR”
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Licitación Pública N° 36 -ADIF - 2013
Monto Previsto para la Provisión
Presupuesto Oficial: $ 8.571.990 + IVA
Plazo Previsto para la Provisión:
El Plazo previsto para la provisión del Objeto es de CIENTO OCHENTA (180) días
Tipo de licitación
Licitación Pública: De Etapa Única
Tipo de contratación
Contrato
Fecha y Lugar de Apertura
Lugar de Apertura: Avda. Ramos Mejía 1302 Piso 1°. Sala Néstor Carlos Kirchner.Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fecha de Apertura: La que figura en el llamado
Garantía de Mantenimiento de Oferta
CINCO POR CIENTO (5%) sobre el valor total de la Oferta.
Garantía de Cumplimiento de Contrato
DIEZ POR CIENTO (10%) sobre el valor total de la Adjudicación.
Garantía Técnica de Calidad o Buen Funcionamiento
CINCO POR CIENTO (5%) sobre el valor del Contrato.
Domicilio de ADIF para recibir notificaciones.
Avda. Ramos Mejía 1302 - Mesa de Entradas - Planta Baja. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
CONDICIONES PARTICULARES:
INDICE: ARTÍCULO 1º.- OBJETO.
ARTÍCULO 2º.- LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS
ARTICULO 3º.- CONTENIDO, EVALUACION DE LAS OFERTAS,
IMPUGNACIONES Y ADJUDICACION.
ARTÍCULO 4º.- GARANTIAS: TIPOS Y MONTO ARTÍCULO 5º.- FORMA DE COTIZACION
ARTÍCULO 6º.-PLAZO Y PORCENTAJE DE EJECUCION ARTÍCULO 7º.- CERTIFICDOS Y PAGO DE FACTURAS ARTÍCULO 8º.- ANTICIPO FINANCIERO
ARTÍCULO 9º.- MULTAS
ARTICULO 10º.- RESCISION DEL CONTRATO Y PERDIDA DE GARANTIA ARTÍCULO 11º.-LUGAR DE ENTREGA
ARTÍCULO 12º.- RECEPCIÓN PROVISORIA Y DEFINITIVA
ANEXO I: Formulario de Oferta
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
CONDICIONES PARTICULARES
ARTICULO 1º.- OBJETO
El objeto de la presente Licitación Pública es la “ADQUISICION, PROVISION,
INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE DOSCIENTOS (200) EQUIPOS AUTOGESTIONADOS CON VALIDADOR PARA MEDIO DE PAGO CON TARJETA SUBE, SOLUCION DE CONECTIVIDAD SOFTWARE PARA LAS LINEAS DE FERROCARRIL GENERAL ROCA, SAN MARTIN Y BELGRANO SUR”.
ARTÍCULO 2º.- LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Los Pliegos se deberán comprar en la sede de la ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO, sector Compras y Contrataciones, sita en Av. Dr. José Ramos Mejía 1302 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 8º Piso Oficina 805, en el horario de 10:00 a 14:00hs. Conforme los datos del llamado
La presentación de las Ofertas deberá realizarse en el lugar, fecha y hora indicados en el llamado.
ARTICULO 3º.- CONTENIDO DE LA OFERTA, EVALUACION DE LAS OFERTAS, IMPUGNACIONES Y ADJUDICACION.
La presente Licitación Pública es de Etapa “Única”.
La ADIF SE podrá aumentar el total adjudicado hasta un VEINTE POR CIENTO (20%) o disminuirlo hasta un DIEZ POR CIENTO (10%) de su valor original, en las condiciones y precios pactados, con adecuación de los plazos respectivos.
Las ofertas deberán ser presentadas en UN (1) sobre único o paquete perfectamente cerrado, y llevará como únicas leyendas las siguientes: “LICITACIÓN PÚBLICA N° /ADIF-2013 “ADQUISICION, PROVISION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS AUTOGESTIONADOS CON VALIDADOR PARA MEDIO DE PAGO CON TARJETA SUBE. SOLUCION DE CONECTIVIDAD, PARA LAS LINEAS DE FERROCARRIL GENERAL ROCA, SAN MARTIN Y BELGRANO SUR”; la identificación del oferente día y hora fijados para la apertura.
Todos los folios deberán estar firmados, sellados y foliados por el apoderado del Oferente en original y copia. También se deberá presentar una copia en digital.
El sobre contendrá la Oferta Técnica, compuesta por la totalidad de la documentación requerida en el PCP y PET, y la Oferta Económica.
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
Toda documentación e información que se acompañe, y que sea requerida en este Pliego, deberá ser redactada en idioma español, a excepción de folletos ilustrativos, que podrán presentarse en su idioma original, y todo otro término que no fuere posible su traducción al español por ser terminología técnica. La Comisión Evaluadora procederá al estudio de las propuestas sobre la base de la documentación presentada y descartará aquellas que no resulten admisibles, conforme las pautas estipuladas en el Artículo 16 del PCG, realizando la correspondiente Acta de Calificación que será notificada a todos los Oferentes.
Los Oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles dispondrán de (5) días para retirar las mismas, al cabo de los cuales ADIF SE podrá proceder a su destrucción.
La Comisión de Evaluación expedirá un dictamen fundado de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 18 del PCG. Solo podrán ser adjudicatarios los Oferentes que cumplan con las condiciones fijadas en este Pliego, en el PCG y en el PET.
No serán rechazadas las ofertas que contengan defectos de forma que no afecten la esencia de las mismas ni impidan su exacta comparación con las demás ofertas.
El dictamen de evaluación que efectúe la Comisión Evaluadora de la ADIF SE, podrá ser impugnado por los Oferentes dentro de los DOS (2) DÍAS de notificado el mismo.
La Adjudicación recaerá en aquella oferta que resulte ser la más conveniente para la ADIF SE, en virtud de la calidad del servicio, la idoneidad técnica - económica del Oferente y los precios ofrecidos. En tal sentido, la ADIF SE procederá a la adjudicación dentro del plazo de mantenimiento de la oferta y comunicará su decisión a todos los Oferentes en la forma y plazo establecido en el Artículo 21º del PCG.
Información a suministrar por el oferente
Además de lo solicitado en el Artículo 13º del PCG los interesados deberán presentar lo detallado a continuación:
1- El Oferente deberá demostrar haber provisto equipos de las características especificadas en el PET, con documentación referida a los mismos tales como equipos de autoventa, cajeros automáticos, etc, de uso masivo en grandes centros de transporte que puedan responder a gran cantidad de operaciones tanto en hora pico como a lo largo de la jornada, cuyos componentes hayan tenido las siguientes características:
- Hardware/software de gestión para reducidos tiempos de respuesta.
-Dispositivos para ingreso manual de datos tales como botoneras o teclados, y de emisión consecutiva de tickets, de alta capacidad.
-Caja exterior resistente al trato rudo del usuario y la acción de agentes externos en espacios amplios sujetos a tareas pesadas de aseo diario.
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
ARTICULO 4º: GARANTIAS TIPOS Y MONTO
4.1. GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA:
Los oferentes se obligarán a mantener las ofertas por el término de TREINTA (30) días, contados a partir de la fecha del acto de apertura. El monto se calculará aplicando el CINCO POR CIENTO (5%) sobre el valor de la misma. Las garantías establecidas en el presente artículo podrán ser constituidas por cualquiera de las modalidades establecidas en el Artículo 6º, punto II del PCG.
4.2. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Los Oferentes deberán constituir una garantía de cumplimiento del contrato. El monto se calculará aplicando el DIEZ POR CIENTO (10%) sobre el valor total de la Adjudicación.
Las garantías establecidas en el presente artículo podrán ser constituidas por cualquiera de las modalidades establecidas en el Artículo 6º, punto II del PCG.
4.3. GARANTIA TECNICA DE CALIDAD O BUEN FUNCIONAMIENTO
Los Oferentes garantizarán la calidad de los Equipos Autogestionados por un plazo de DOCE (12) meses, contados a partir de la instalación y puesta en marcha, incluida la solución de conectividad de la totalidad de los equipos adjudicados.
Dicha garantía se extenderá a través de una póliza de caución por el CINCO POR CIENTO (5%) del valor del contrato.
Durante la vigencia de la presente garantía, el Adjudicatario se obligará a corregir cualquier defecto de fabricación, instalación y conectividad que se compruebe, efectuando las reparaciones y proveyendo los repuestos que sean necesarios.
ARTICULO 5º: FORMA DE COTIZACION
La cotización deberá realizarse en PESOS, por cantidades netas, libres de gastos, transporte y/o logística, IVA discriminado.
ARTICULO 6º: PLAZO DE EJECUCION
El Adjudicatario, dentro de los QUINCE (15) días de emitida la orden de compra, deberá presentar un Plan de Proyecto que contenga el desarrollo operativo de instalación y puesta en funcionamiento de los DOSCIENTOS
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
(200) equipos objeto de la presente contratación, sujeto a la aprobación de la ADIF SE, quien determinará el lugar de colocación de los mismos.
El Adjudicatario deberá entregar, instalar y poner en marcha dentro del plazo de SESENTA (60) días, contados a partir de la fecha de aprobación del Plan de Proyecto, la cantidad de CUARENTA (40) Equipos Autogestionados.
CIEN (100) Equipos Autogestionados, deberán instalarse y ponerse en funcionamiento entre los SESENTA (60) y CIENTO VEINTE (120) días, contados a partir de la fecha de aprobación del Plan de Proyecto.
CUARENTA (40) Equipos Autogestionados, deberán instalarse y ponerse en funcionamiento entre los CIENTO VEINTE (120) y CIENTO CINCUENTA (150) días, contados a partir de la fecha de aprobación del Plan de Proyecto.
El plazo máximo para la entrega, instalación y puesta en marcha de los VEINTE (20) Equipos Autogestionados restantes, será de CIENTO OCHENTA (180) días, contados a partir de la aprobación del Plan de Proyecto.
ARTICULO 7º: CERTIFICADOS Y PAGO DE FACTURAS
Al final de cada mes calendario se realizará la medición de los trabajos realizados labrándose el acta correspondiente. El Acta de Medición estará integrada por la siguiente documentación:
I - Memoria descriptiva de los trabajos realizados.
II - Resumen del avance porcentual del total de la provisión
III- Documentación fotográfica que ilustre los aspectos salientes de los equipos instalados
La contratista elaborará el certificado de la provisión en función del trabajo realizado en el mes y en base al Acta de Medición de los equipos instalados el último día del mes con una tolerancia de 5 días, conformada por el inspector de Obras, quien deberá firmarlo u observarlo en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles. Presentará por triplicado el acta terminada, la que suscribirán el Representante Técnico y la Inspección de Obra
El certificado mencionado será presentado por Mesa de Entrada de ADIF para ser conformados por la Supervisión dentro de los diez (10) días hábiles siempre que no den lugar a observaciones..
El pago de cada certificado se efectuará dentro de los TREINTA (30) días corridos de la fecha de presentación a partir de la fecha de conformación por la Supervisión, en forma completa, de la documentación pertinente.
Los certificados serán suscriptos por el funcionario designado para la Inspección de Obra.
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
La presente provisión prevé el pago de un Anticipo Financiero por un monto máximo equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del monto del contrato IVA incluido.
Para acceder al Anticipo Financiero, el Contratista deberá solicitarlo dentro de los QUINCE (15) días posteriores a la Firma del Contrato, acompañando una fianza bancaria o póliza de seguro de caución a satisfacción del Comitente por el monto del anticipo solicitado y extendida a favor de ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO, debiendo constituirse el fiador en liso, llano y principal pagador, con expresa renuncia a los beneficios de excusión y división.
El pago del Anticipo Financiero se tramitará con idéntico procedimiento al previsto para los Certificados de Obra. El Comitente abonará el Certificado de Anticipo Financiero dentro de los QUINCE (15) días posteriores de presentada a su satisfacción la documentación necesaria para su otorgamiento.
Para la devolución del Anticipo Financiero, ADIF procederá a realizar un descuento del VEINTE POR CIENTO (20%) del monto total IVA incluido, de los certificados de obra aprobados en lo sucesivo. La suma de los importes descontados considerados a valores básicos del contrato será equivalente a la suma anticipada.
ARTICULO 9º: MULTAS
Las penalizaciones a que dará lugar el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato, se determinarán según lo establece el presente artículo.
El valor de la multa será del CINCO POR MIL (5 o/oo) del valor de la provisión que debía entregarse, por cada día de atraso.
Todas las multas serán independientes entre sí y acumulativas.
ARTICULO 10º: RESCISION DEL CONTRATO Y PÉRDIDA DE GARANTIA
Vencido el plazo de cumplimiento del contrato, de su prórroga o en su caso del contrato rehabilitado, sin que los Equipos fueran entregados, instalados y puestos en marcha, de conformidad a lo establecido, se rescindirá el contrato, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial.
Dicha rescisión importará la pérdida de la Garantía de Cumplimiento del Contrato, sin perjuicio de la responsabilidad que le cabe al Adjudicatario por los daños y perjuicios que le ocasionare a la ADIF SE.
La rescisión del contrato y la consiguiente pérdida de la garantía podrán ser totales o parciales, afectando en este último caso a la parte no cumplida de aquél.
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
La ADIF SE indicará el lugar donde el Adjudicatario entregará, instalará y pondrá en marcha los Equipos correspondientes.
ARTÍCULO 12º RECEPCIÓN PROVISORIA Y DEFINITIVA Recepción Provisoria
Una vez finalizados los trabajos de instalación el Contratista comunicará tal circunstancia a la Inspección de obra y a ADIF S.E. para que proceda a la prueba de los equipos instalados y a la recepción provisoria de los mismos, si no mediaran inconvenientes que lo impidieran.
El Contratista deberá garantizar el correcto funcionamiento de los equipos instalados por el plazo de doce (12) meses contados a partir de la fecha en que se haya hecho efectiva la totalidad de la provisión, haciéndose cargo en consecuencia de los repuestos y mano de obra que se requiera para normalizar cualquier inconveniente debido a defectos del proyecto, del diseño de los elementos o fallas de los equipos instalados.
La Recepción Provisoria será efectuada, después de haber examinado y verificado en el lugar, que se hayan respetado y cumplido las exigencias requeridas,
En caso de que alguna de las comprobaciones efectuadas se encuentre fuera de la tolerancia admitida, no se realizará la Recepción Provisoria solicitada, dejando constancia en el Acta correspondiente, de los motivos de tal determinación.
El Contratista deberá efectuar todas las correcciones indispensables antes de solicitar una nueva Recepción Provisoria, estando la Inspección facultada para realizar, en este segundo pedido de recepción, todas las comprobaciones que considere necesarias.
Si nuevamente se comprueban defectos no se concretará la recepción, quedando constancia en el Acta. La Inspección podrá entonces disponer las medidas necesarias para regularizar la instalación de los equipos motivo del rechazo, quedando a cargo del Contratista todos los gastos que ello demande. Efectuada la Recepción Provisoria de la totalidad de la provisión y transcurrido el periodo establecido anteriormente, el Contratista estará en condiciones de solicitar la Recepción Definitiva.
Recepción Definitiva
Cuando se solicite la Recepción Definitiva, la Inspección de Obra, conjuntamente con el Contratista, procederán a efectuar todas las verificaciones indispensables para asegurar que los trabajos puedan ser recibidos definitivamente.
Para la Recepción Definitiva valen todas las condiciones y normas establecidas para la Recepción Provisoria,
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
Si las verificaciones son correctas se procederá a labrar el Acta de Recepción Definitiva, que será firmada por ambas partes.
En caso contrario, se obrará en la misma forma que lo dispuesto para la Recepción Provisoria. ANEXO I FORMULARIO DE OFERTA Planilla de Cotización
º RUBRO-ITEM CANTIDAD UNIDAD PRECIO
UNITARIO
SUBTOTAL SIN IVA 1 PROVISÓN DE EQUIPOS CON VALIDADOR PARA MEDIO DE PAGO CON
TARJETA SUBE 200 u
2 PROVISÓN DE IMPRESORAS PARA REPUESTO 40 u
TOTAL
SON PESOS ………. MAS IVA
ADQUISICION, PROVISION, SOLUCION DE CONECTIVIDAD, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS CON VALIDADOR PARA MEDIO DE PAGO CON TARJETA SUBE PARA LAS LINEAS DE FERROCARRIL GENERAL ROCA, SAN MARTIN Y BELGRANO SUR
ANEXO VII ANEXO VII
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
DATOS DEL OFERENTE
Personas físicas y apoderados: Nombres
Apellido: D.N.I./L.E./L.C./C.I. Nº Fecha de Nacimiento: Nacionalidad:
Profesión: Domicilio real: Domicilio especial (en Ciudad de Bs. As.):
Nº C.U.I.T. / C.U.I.L. / C.D.I.:
Personas Jurídicas:
Razón Social: Domicilio Legal:
Domicilio Especial (en Ciudad de Bs. As.):
Lugar y Fecha de Constitución Nº Inscripción IGJ: Nº de C.U.I.T. / C.U.I.L.:
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
ANEXO II
FORMULARIO DE DECLARACIÓN JURADA APELLIDO: ... ... NOMBRE: ... ... D.N.I./C.I./L.E./L.C. Nº: ... ... RAZÓN SOCIAL: ... ... DOMICILIO: ... ...
HABILIDAD PARA CONTRATAR
EL OFERENTE DEL CONCURSO PRIVADO Nº ...ESTA INCURSO EN ALGUNA DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA ADM. PÚBLICA NACIONAL
SI NO
DEUDAS–RECLAMOSADMINISTRATIVOS- JUICIOS CON EL ESTADO
NACIONAL
MANTIENE DEUDAS,
RECLAMOS
ADMINISTRATIVOS Y/O JUICIOS COMO PARTE DEMANDADA CON EL ESTADO NACIONAL.
DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA INDICAR FUERO, JUZGADO, Nº DE EXPTE,
SI NO
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
RECLAMADO... ...
PRESTO CONFORMIDAD CON TODO EL CONTENIDO DEL PRESENTE PLIEGO.
EL QUE SUSCRIBE DON
... ...
EN SU CARÁCTER DE
... ...
AFIRMA QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE FORMULARIO DE DECLARACION JURADA SON CORRECTOS Y QUE SE HAN CONFECCIONADO SIN OMITIR NI FALSEAR DATO ALGUNO QUE DEBA CONTENER, SIENDO FIEL EXPRESION DE LA VERDAD.
