Dep. legal: OR-1/1958 · Franqueo concertado 30/2
boletín oficial
provincia de ourense
n.º 25 · Mércores, 30 xaneiro 2013
D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e
suMario
i. deputación provincial de ourense
Formalización de contrato do servizo de limpeza do Pazo Provincial da Excma. Deputación Provincial de Ourense durante o ano 2013, expediente: 70/2012 ... 2
iv. entidades locais celanova
Aprobación definitiva do Proxecto de urbanización
da rúa Francisco González Rey, baixada á Rúa Nova ... 2 Notificación do Acordo da Xunta de Goberno Local do 26.11.2012, sobre a resolución do contrato para a execución das obras de “Construción do edificio multiusos, 3ª fase” e incautación
da garantía ... 5
entrimo
Exposición pública da aprobación inicial do orzamento
correspondente ó exercicio 2013 ... 8
san cibrao das viñas
Aprobación definitiva do Regulamento de réxime interior da Escola Infantil Municipal "Os Pequerrechos" do Concello
de San Cibrao das Viñas ... 9 Exposición pública de solicitude de licenza municipal para a apertura dun establecemento dedicado a tanatorio, con incineradora,
na calle C da Zona Comercial Barreiros... 31
v. tribunais e xulgados
xulgado do social n.º 2 de ourense
Notificación de resolución a JFC Gestora de Construcciones, SL, Pizarras INT, nos autos de execución de títulos
xudiciais 207/2012... 31 Citación a Joaquín Cid Cid (Churrasquería Bohemio), para acto de conciliación e xuízo, nos autos procedemento
ordinario 827/2012 ... 32
i. diputación provincial de ourense
Formalización de contrato del servicio de limpieza del Pazo Provincial de la Excma. Diputación Provincial de Ourense durante el año 2013, expediente: 70/2012 ... 2
iv. entidades locales celanova
Aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización
de la Calle Francisco González Rey, Bajada a la Rúa Nova ... 3 Notificación del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 26.11.2012, sobre la resolución del contrato para la ejecución de las obras de “Construcción del edificio multiusos, 3ª fase” e incautación de la garantía... 6
entrimo
Exposición pública de la aprobación inicial del presupuesto
correspondiente al ejercicio 2013... 8
san cibrao das viñas
Aprobación definitiva del Reglamento de Régimen Interior de la Escuela Infantil Municipal "Os Pequerrechos" del Ayuntamiento de San Cibrao das Viñas ... 20 Exposición pública de solicitud de licencia municipal para la apertura de un establecimiento dedicado a tanatorio, con incineradora, en la calle C de la Zona Comercial Barreiros ... 31
v. tribunales y juzgados
juzgado de lo social n.º 2 de ourense
Notificación de resolución a JFC Gestora de Construcciones, SL, Pizarras INT, en los autos de ejecución de títulos
judiciales 207/2012 ... 31 Citación a Joaquín Cid Cid (Churrasquería Bohemio) para acto
de conciliacion conciliación y juicio, en los autos procedimiento ordinario 827/2012 ... 32
i. deputación provincial de ourense
i. diputación provincial de ourense
Anuncio formalización de contrato
1. Entidade adxudicadora: Deputación Provincial de Ourense. a) Organismo: Deputación Provincial de Ourense.
b) Dependencia que tramita o expediente: Negociado de Subministracións e Servizos.
c) Número de expediente: 70/2012
d) Enderezo de Internet do perfil do contratante: www.depourense.es
2. Obxecto do contrato. a) Tipo: servizo.
b) Descrición do contrato: servizo de limpeza do Pazo Provincial da Excma. Deputación Provincial de Ourense durante o ano 2013.
c) Lote: non.
d) CPV (Referencia nomenclatura): 90911200-8. e) Acordo marco (se procede): non.
f) Sistema dinámico de adquisicións públicas (se procede): non.
g) Medio de publicación do anuncio de licitación: perfil do contratante /BOP/ DOG.
h) Data de publicación do anuncio de licitación: perfil do con-tratante 22.11.2012), BOP (26/11/2012), DOG (30/11/2012).
3. Tramitación e procedemento. a) Tramitación: ordinaria. b) Procedemento: aberto.
4. Valor estimado do contrato: 129.480,00 € (IVE e demais tri-butos incluídos).
5. Presuposto base de licitación. Importe neto 107.008,26 €. Importe total: 129.480,00 euros.
6. Formalización do contrato.
a) Data de adxudicación: 7 de xaneiro de 2013.
b) Data de formalización do contrato: 23 de xaneiro de 2013, con efectos desde o 1 de febreiro de 2013.
c) Contratista: “Conser Fomento Gestión de Servicios, SL”, con CIF: B-36978187
d) Importe ou canon de adxudicación: importe total de 102.511,20 €/ano, correspondendo o importe mensual á canti-dade de 8.542,60 € (IVE e demais tributos incluídos).
e) Vantaxes da oferta adxudicataria: cumprimento na súa integridade das prescricións técnicas contidas no prego, e ofer-ta máis vanofer-taxosa economicamente.
Ourense, 24 de xaneiro de 2013. O presidente. Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.
diputación provincial de ourense
Anuncio formalización de contrato1. Entidad adjudicadora: Diputación Provincial de Ourense. a) Organismo: Diputación Provincial de Ourense.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Suministros y Servicios.
c) Número de expediente: 70/2012.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.depourense.es
2. Objeto do contrato. a) Tipo: servicio.
b) Descripción del contrato: Servicio de Limpieza del Pazo Provincial de la Excma. Diputación Provincial de Ourense durante el año 2013.
c) Lote: no.
d) CPV (Referencia nomenclatura): 90911200-8.
e) Acuerdo marco (si procede): no.
f) Sistema dinámico de adquisiciones públicas (si procede): no. g) Medio de publicación del anuncio de licitación: perfil del contratante /BOP/ DOG.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: perfil del contratante (22/11/2012), BOP (26/11/2012), DOG (30/11/2012).
3. Tramitación y procedimiento. a) Tramitación: ordinaria. b) Procedimiento: abierto.
4. Valor estimado del contrato: 129.480,00 € (IVA y demás tri-butos incluidos).
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 107.008,26 €. Importe total: 129.480,00 euros.
6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 7 de enero de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 23 de enero de 2013, con efectos desde el 1 de febrero de 2013.
c) Contratista: Conser Fomento Gestión de Servicios, SL”, con CIF: B-36978187.
d) Importe o canon de adjudicación: importe total de 102.511,20 €/año, correspondiendo el importe mensual a la cantidad de 8.542,60 € (IVA y demás tributos incluidos).
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: cumplimiento en su integridad de las prescripciones técnicas contenidas en el plie-go, y oferta más ventajosa económicamente.
Ourense, 24 de enero de 2013. El presidente. Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.
r. 354
iv. entidades locais
iv. entidades locales
celanova
Anuncio
Por acordo da Xunta de Goberno Local, adoptado na sesión extraordinaria que tivo lugar o día 21 de novembro de 2012, foi aprobado definitivamente o “Proxecto de urbanización de rúa Francisco González Rey, baixada á Rúa Nova”, o que se publica para os efectos do seu coñecemento xeral.
“2º.- Aprobación definitiva do “Proxecto de urbanización de rúa Francisco González Rey, baixada á Rúa Nova”.
Viuse o expediente tramitado para a aprobación do “Proxecto de urbanización da rúa Francisco González Rey, baixada á Rúa Nova”, presentado por don Domingo Novoa Rodríguez, en nome e representación de Inmobiliaria Celanova, SA, xunto coas modificacións deste introducidas por escritos presentados polo interesado con data 16 de outubro de 2008 e 11 de novembro de 2008, o cal foi aprobado inicialmente pola Xunta de Goberno Local, na sesión realizada o día 20 de xaneiro de 2009, e some-tido a información pública durante o prazo de vinte días, mediante anuncios publicados no BOP de Ourense n.º 52, con data 5 de marzo de 2009 e no xornal “Faro de Vigo”, con data 24 de febreiro de 2009.
Durante o período de alegacións, entrou nas oficinas munici-pais un escrito presentado por don César Álvarez Rodríguez, con data 26 de marzo de 2009 (n.º de asento no rexistro de entrada de documentos concello: 1278), no que formula alega-cións á aprobación do Proxecto de urbanización, poñendo de manifesto a titularidade dunha servidume de paso que podería resultar afectada e dicindo que “…/… O que lles participo para defensa dos meus dereitos e a tódolos efectos legais que
pui-dera dar lugar, para evitar que esta e outras obras na zona poida dificultar a miña servidume de paso. …/…”
Respecto das alegacións formuladas, emitiuse informe técni-co técni-con data 12 de novembro de 2012 por parte do arquitecto municipal, don Roberto Rodríguez Martínez, co teor literal seguinte:
“Datos do solicitante:
Promotor: Inmobiliaria Celanova, SA. Representante: Domingo Novoa Rodríguez Enderezo:
Av. San Rosendo, 7 – 4ºC Localidade: 32800 Celanova
Datos do expediente: Tipo de expediente:
Proxecto de urbanización N.º rexistro: 4960/2008 e 5468/2008
Identificación do predio ou sector: Enderezo:
Rúa Francisco González Rey – Baixada á Rúa Nova Localidade:
32800 Celanova Informe:
1º.- A Xunta de Goberno Local, na sesión realizada o día 20 de xaneiro de 2009, acordou aprobar inicialmente o proxecto de urbanización redactado polos arquitectos Daniel Rodríguez Fernández e José Martínez Rodríguez e presentado por don Domingo Novoa Rodríguez, en representación de Inmobiliaria Celanova SA, da rúa Francisco González Rey, baixada á Rúa Nova.
2º.- O acordo precedente someteuse a información pública polo prazo de 20 días, mediante anuncios inseridos no BOP de Ourense n.º 52, con data 5 de marzo de 2009 e no xornal Faro de Vigo, con data 24 de febreiro de 2009, de conformidade co establecido no artigo 110 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, coas modificacións derivadas da Lei 15/2004, do 29 de decembro.
3º.- Durante o período de información pública presentou escrito de alegacións don César Álvarez Rodríguez (n.º asento no rexistro de entrada de documentos concello: 1278; data: 26.03.2009) como titular dun dereito real de servidume de paso pola zona – camiños e demais, presuntamente afectada polo proxecto de urbanización obxecto deste informe.
4º.- De conformidade co artigo 110.4 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do Medio Rural de Galicia, coas modificacións derivadas da Lei 15/2004, á vista do resultado da información pública, o órgano municipal aprobará definitivamente os proxectos de urbanización coas modificacións que resulten pertinentes.
5º.- Examinado o proxecto de urbanización e o trazado da presunta servidume de paso que invoca don César Álvarez Rodríguez no seu escrito de alegacións, entende o que subscri-be que as obras de urbanización contempladas no proxecto de urbanización obxecto de aprobación non supoñen ningún tipo de menoscabo ou limitación de posibles servidumes de paso, nin existe ningún tipo de incompatibilidade con estas. As cues-tións relacionadas con dereitos reais de servidumes de paso deberán solucionar entre os particulares no ámbito do dereito privado.
6º.- Do escrito de alegacións formulado por don César Álvarez Rodríguez (n.º asento no rexistro de entrada de documentos concello: 1278; data: 26.03.2009), non se deduce ningunha modificación para realizar no proxecto de urbanización
obxec-to deste informe, procedendo á súa aprobación definitiva polo órgano municipal competente.
Conclusión:
Á vista do anterior, procede informar favorablemente a apro-bación definitiva do proxecto de urbanización redactado polos arquitectos Daniel Rodríguez Fernández e José Martínez Rodríguez e presentado por don Domingo Novoa Rodríguez, en representación de Inmobiliaria Celanova, SA, da rúa Francisco González Rey, baixada á Rúa Nova, sen necesidade de introdu-cir ningún tipo de modificación.
Celanova, 12 de novembro de 2012. (Segue sinatura)
Roberto Rodríguez Martínez”
A Xunta de Goberno Local, á vista do anterior e, en particu-lar, do informe técnico emitido polo arquitecto municipal, trala votación ordinaria e por unanimidade dos catro membros pre-sentes nesta sesión, sendo catro o número legal de membros que a compoñen, acordou:
Primeiro.- Desestima-las alegacións presentadas por don César Álvarez Rodríguez, con data 26 de marzo de 2009 (n.º de asento no Rexistro de Entrada de documentos concello: 1278), polos motivos expresados no informe técnico emitido con data 12 de novembro de 2012, por parte do arquitecto municipal don Roberto Rodríguez Martínez (fundamentalmente no apartado 5º) e anteriormente transcrito na parte expositiva, do que se remi-tirá copia ós interesados xunto coa notificación deste acordo.
Segundo.- Aprobar definitivamente o “Proxecto de urbaniza-ción da rúa Francisco González Rey, baixada á Rúa Nova”, redactado polos arquitectos Daniel Rodríguez Fernández e José Martínez Rodríguez e presentado por don Domingo Novoa Rodríguez, en representación de Inmobiliaria Celanova, SA, xunto coas modificacións deste introducidas por escritos pre-sentados polo interesado con data 16 de outubro de 2008 e 11 de novembro de 2008, sen necesidade de introducir ningún tipo de modificación.
Terceiro.- Notificarlles ós interesados este acordo e publicalo no Boletín Oficial da Provincia de Ourense.”
Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpor alternativamente un recurso de reposición potestativo, no prazo dun mes contado desde o día seguinte á publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense, ante o alcalde deste Concello de Celanova, de confor-midade cos artigos 116 e 117 de Lei de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou un recurso contencioso-administrativo, ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Ourense, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte á publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense, de conformidade co artigo 46 da Lei da xurisdición contencioso-administrativa. Se se optase por interpor un recurso de reposi-ción potestativo, non poderá interporse un recurso contencio-so-administrativo, ata que aquel sexa resolto expresamente ou se producise a súa desestimación por silencio. Todo iso é sen prexuízo de que se poida exercitar calquera outro recurso que se estime pertinente.
Celanova, 23 de xaneiro de 2013. O alcalde. Asdo.: José Luis Ferro Iglesias.
Anuncio
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en la sesión extraordinaria celebrada el día 21 de noviembre de 2012, fue aprobado definitivamente el “Proyecto de Urbanización de la calle Francisco González Rey, bajada a la
Rúa Nova”, lo que se publica a efectos de su general conoci-miento.
“2º.- Aprobación definitiva del “Proyecto de Urbanización de Calle Francisco González Rey Bajada a la Rúa Nova.
Se ha visto el expediente tramitado para la aprobación del “Proyecto de Urbanización de Calle Francisco González Rey Bajada a la Rúa Nova”, presentado por don Domingo Novoa Rodríguez, en nombre y representación de Inmobiliaria Celanova, SA, junto con las modificaciones de éste introduci-das por escritos presentados por el interesado con fecha 16 de octubre de 2008 y 11 de noviembre de 2008, el cual fue apro-bado inicialmente por la Junta de Gobierno Local, en la sesión celebrada el día 20 de enero de 2009, y sometido a informa-ción pública durante el plazo de veinte días, mediante anun-cios publicados en el BOP de Ourense n.º 52, de fecha 5 de marzo de 2009 e en el periódico “Faro de Vigo” de fecha 24 de febrero de 2009.
Durante el periodo de alegaciones tuvo entrada en las ofici-nas municipales un escrito presentado por don César Álvarez Rodríguez, con fecha 26 de marzo de 2009 (n.º de asiento en el registro de entrada de documentos ayuntamiento: 1278), en el que se formulan alegaciones a la aprobación del Proyecto de Urbanización, poniendo de manifiesto la titularidad de una servidumbre de paso que podría resultar afectada y diciendo que “…/… Lo que les participo para defensa de mis derechos y a todos los efectos legales que pudiere dar lugar, para evitar que ésta y otras obras en la zona pudieran dificultar mi servi-dumbre de paso. …/…”
Respecto de las alegaciones formuladas, se emitió informe técnico con fecha 12 de noviembre de 2012 por parte del arqui-tecto municipal don Roberto Rodríguez Martínez, con el tenor literal siguiente:
“Datos del solicitante:
Promotor: Inmobiliaria Celanova, SA. Representante: Domingo Novoa Rodríguez Datos del expediente:
Tipo de expediente:
Proyecto de urbanización N.º registro: 4960/2008 y 5468/2008
Identificación de la finca o sector: Dirección:
Calle Francisco González Rey, bajada a la Rúa Nova Localidad:
32800 Celanova Informe:
1º.- La Junta de Gobierno Local, en la sesión celebrada el día 20 de enero de 2009, acordó aprobar inicialmente el Proyecto de Urbanización redactado por los arquitectos Daniel Rodríguez Fernández y José Martínez Rodríguez y Presentado por don Domingo Novoa Rodríguez, en Representación de Inmobiliaria Celanova, SA, de Calle Francisco González Rey Bajada a la Rúa Nova.
2º.- El acuerdo precedente se sometió a información pública por el plazo de 20 días, mediante anuncios insertados en el BOP de Ourense n.º 52, de fecha 5 de marzo de 2009 y en el periódico Faro de Vigo, de fecha 24 de febrero de 2009, de con-formidad con lo establecido en el artículo 110 de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia, con las modificaciones derivadas de la Ley 15/2004, de 29 de diciembre.
3º.- Durante el período de información pública presentó escrito de alegaciones don César Álvarez Rodríguez (n.º asien-to en el registro de entrada de documenasien-tos ayuntamienasien-to: 1278; fecha: 26.03.2009) como titular de un derecho real de
servidumbre de paso por la zona – caminos y demás, presunta-mente afectada por el proyecto de urbanización objeto del presente informe.
4º.- De conformidad con el artículo 110.4 de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia, con las modificaciones derivadas de la Ley 15/2004, a la vista del resultado de la información pública, el órgano municipal aprobará definitivamente los pro-yectos de urbanización con las modificaciones que resulten pertinentes.
5º.- Examinado el proyecto de urbanización y el trazado de la presunta servidumbre de paso que invoca don César Álvarez Rodríguez en su escrito de alegaciones, entiende el que subs-cribe que las obras de urbanización contempladas en el proyec-to de urbanización objeproyec-to de aprobación no suponen ningún tipo de menoscabo o limitación de posibles servidumbres de paso, ni existe ningún tipo de incompatibilidad con estas. Las cuestiones relacionadas con derechos reales de servidumbres de paso deberán solventarse entre los particulares en el ámbi-to de derecho privado.
6º.- Del escrito de alegaciones formulado por don César Álva-rez Rodríguez (n.º asiento en el registro de entrada de docu-mentos ayuntamiento: 1278; fecha: 26.03.2009) no se deduce ninguna modificación para realizar en el proyecto de urbaniza-ción objeto del presente informe, procediendo su aprobaurbaniza-ción definitiva por el órgano municipal competente.
Conclusión:
A la vista de lo anterior, procede informar favorablemente la aprobación definitiva del proyecto de urbanización redactado por los Arquitectos Daniel Rodríguez Fernández y José Martínez Rodríguez y presentado por don Domingo Novoa Rodríguez, en representación de Inmobiliaria Celanova, SA, de Calle Francisco González Rey Bajada a la Rúa Nova, sin necesi-dad de introducir ningún tipo de modificación.
Celanova, 12 de noviembre de 2012. (Sigue firma)
Roberto Rodríguez Martínez”
La Junta de Gobierno Local, a la vista de lo anterior y, en par-ticular, del informe técnico emitido por el arquitecto munici-pal, tras la votación ordinaria y por unanimidad de los cuatro miembros presentes en esta sesión, siendo cuatro el número legal de miembros que la componen, acordó:
Primero.- Desestimar las alegaciones presentadas por don César Álvarez Rodríguez con fecha 26 de marzo de 2009 (n.º de asiento en el registro de entrada de documentos ayuntamien-to: 1278), por los motivos expresados en el informe técnico emitido con fecha 12 de noviembre de 2012 por parte del arquitecto municipal don Roberto Rodríguez Martínez (funda-mentalmente en el apartado 5º) y anteriormente transcrito en la parte expositiva, de lo que se remitirá copia a los interesa-dos junto con la notificación del presente acuerdo.
Segundo.- Aprobar definitivamente “Proyecto de Urbanización de Calle Francisco González Rey, bajada a la Rúa Nova”, redactado por los arquitectos Daniel Rodríguez Fernández y José Martínez Rodríguez y presentado por don Domingo Novoa Rodríguez, en representación de Inmobiliaria Celanova, SA, junto con las modificaciones de éste introduci-das por escritos presentados por el interesado con fecha 16 de octubre de 2008 y 11 de noviembre de 2008, sin necesidad de introducir ningún tipo de modificación.
Tercero.- Notificar a los interesados el presente acuerdo y publicarlo en el Boletín Oficial de la Provincia de Orense.”
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía adminis-trativa, se podrá interponer alternativamente un recurso de
reposición potestativo, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense, ante el alcalde de este Ayuntamiento de Celanova, de conformidad con los artí-culos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o un recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ourense, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense, de conformidad con el artículo 46 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optase por interponer un recurso de reposición potestativo, no podrá interponerse un recurso contencioso-administrativo, hasta que aquel sea resuelto expresamente o se produjese su desestima-ción por silencio. Todo esto es sin prejuicio de que se pueda ejercitar cualquiera otro recurso que se estime pertinente.
Celanova, 23 de enero de 2013. El alcalde. Fdo.: José Luis Ferro Iglesias.
r. 350
celanova
Anuncio de notificación de Acordo adoptado pola Xunta de Goberno Local do Concello de Celanova (Ourense).
De conformidade co disposto no artigo 59.5 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, procédese á notificación, por medio deste anuncio, do Acordo da Xunta de Goberno Local do Concello de Celanova, adoptado na sesión ordinaria realizada o día 26 de novembro de 2012, sobre o asun-to “4º.- Contratación. 4.1.- Resolución do contraasun-to para a exe-cución das obras de “Construción do edificio multiusos, 3ª fase” e incautación da garantía”, ó contratista Ecoservicios y Bioconstrucción Atlas, SL, xa que logo de intentar por dúas veces a notificación ó contratista de referencia no último domi-cilio coñecido, esta non se lle puido practicar ó interesado e ninguén se puido facer cargo desta.
O texto íntegro do acordo da Xunta de Goberno Local de refe-rencia é o seguinte:
“4º.- Contratación.
4.1.- Resolución do contrato para a execución das obras de “Construción do edificio multiusos, 3ª fase” e incautación da garantía.
Viuse o informe con data 9 de agosto de 2012, emitido por don Alfredo Freixedo Alemparte e don Pedro Diéguez Iglesias, direc-tores das obras de “Construción do edificio multiusos, 3ª fase”, no que se describían os seguintes feitos:
“…/…
Terceiro. Ante as anomalías das obras executadas, os avisos reiterados do enderezo técnico para que fosen emendados e o incumprimento dos prazos de execución das obras pendentes para rematala, este enderezo aconsella a rescisión do contrato asinado o 13 de novembro do 2009, o cal contaba cun prazo de execución de 5 meses, sendo o prazo transcorrido real a día de hoxe sen poder recibi-las obras de dous anos e sete meses, excedéndose o prazo de execución en 26 meses sobre os 5 ini-ciais.
Cuarto. Os feitos referidos constitúen un incumprimento por parte da empresa Ecoservicios e Bioconstrucción Atlas, SL, do disposto no prego de cláusulas administrativas particulares que rexen o contrato e no contrato de obras aceptado previamente polo citado contratista, e o dito incumprimento non se debe a circunstancias alleas á súa vontade, senón que son achacables
a unha conduta culposa da precitada Ecoservicios e Bioconstrucción Atlas, SL, polo que concorren os requisitos legalmente esixibles para que a autoridade competente decre-te, ó resolve-lo contrato, a incautación da garantía definitiva depositada.
…/…”
Con data 10 de agosto de 2010, a Secretaría emitiu informe sobre a lexislación aplicable e o procedemento a seguir para levar a cabo a resolución do contrato de referencia, pola demo-ra no cumprimento do pdemo-razo total de execución das obdemo-ras, xa que o contrato asinado o 13 de novembro de 2009 contaba cun prazo de execución de 5 meses, sendo o prazo transcorrido real a día de incoación do procedemento sen poder recibi-las obras de dous anos e sete meses, excedéndose o prazo de execución en 26 meses sobre os 5 iniciais.
Con data 10 de agosto de 2010, a Alcaldía ditou providencia, pola que se incoa o procedemento para acordar, se procede, a resolución do contrato para a execución das obras de “Construción do edificio multiusos, 3ª fase”, o que suporía a correspondente incautación da garantía e o resarcimento de danos e perdas, se os houbese, e non fose suficiente a citada garantía, e dando audiencia ó contratista Ecoservicios e Bioconstrucción Atlas, SL, e o avalista Banco Santander, SA, por un prazo de dez días hábiles contados dende o día seguinte á recepción da notificación desta resolución, para os efectos de que presenten as alegacións e documentos que consideren con-venientes.
Con data 16 de agosto de 2012, foi realizado o trámite de audiencia polo prazo dez (10) días ó avalista Banco Santander, SA, sen que fose realizada ningunha alegación ou presentado ningún tipo de documento pola súa parte.
Logo de intentado por dúas veces a notificación do trámite de audiencia ó contratista Ecoservicios e Bioconstrucción Atlas, SL, con data 16 de agosto de 2012 e 11 de setembro de 2012, respectivamente, e non tendo podido practicala, foi realizado o trámite de audiencia polo prazo dez (10) días ó contratista Ecoservicios e Bioconstrucción Atlas, SL, con base no disposto no artigo 59.5 e 61 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxi-me xurídico das administracións públicas e do procederéxi-mento administrativo común, mediante anuncios publicados no Boletín Oficial da Provincia de Ourense n.º 235, con data 11 de outubro de 2012, no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra n.º 198, con data 15 de outubro de 2012, no taboleiro de anun-cios do Concello de Pontevedra e no taboleiro de anunanun-cios do Concello de Celanova, sen que fose realizada ningunha alega-ción ou presentado ningún tipo de documento pola súa parte.
Con data 19 de novembro de 2012, a Intervención emitiu un informe, no que se determina que o importe da fianza era de cincuenta e cinco mil setecentos trinta euros con oitenta e catro céntimos de euros (55.730,84 €), e está depositada e a disposición do órgano de contratación en virtude do artigo 100.c) do texto refundido da Lei de contratos do sector públi-co, aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro.
O artigo 211.3 do texto refundido da Lei de contratos do sec-tor público, aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, establece que: “3. Non obstante o anterior, será preceptivo o informe do Consello de Estado ou órgano con-sultivo equivalente da Comunidade Autónoma respectiva nos casos de: a) Interpretación, nulidade e resolución, cando se formule oposición por parte do contratista.”
Non se formulou oposición nin por parte do contratista nin por parte do avalista á resolución do contrato de obras de
referen-cia, polo que non se solicitou informe ó Consello Consultivo de Galicia.
De conformidade o disposto no artigo 214 do texto refundido da Lei de contratos do sector público, aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, e de conformi-dade co disposto no parágrafo segundo da cláusula vixésimo terceira do prego de cláusulas administrativas particulares que rexen na contratación por procedemento aberto da execución da obra de “Construción do edificio multiusos, 3ª fase”, cando o contrato se resolva por culpa do contratista, incautarase a garantía definitiva, sen prexuízo da indemnización polos danos e perdas orixinados á Administración, no que excedan do importe da garantía.
No informe con data 9 de agosto de 2012, emitido por don Alfredo Freixedo Alemparte e don Pedro Diéguez Iglesias, direc-tores das obras de “Construción do edificio multiusos, 3ª fase”, entre outros extremos, establécese que:
“…/…
Quinto. De conformidade co disposto no artigo 100.c) do Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público, a garantía responderá, entre outros conceptos, da incautación que pode decretarse nos casos de resolución do contrato, de acordo co que nel ou nesta lei estea establecido.
De conformidade coa cláusula terceira do contrato asinado o 13 de novembro do 2009, para tódolos efectos, considéranse incor-porados a este contrato o prego de cláusulas administrativas par-ticulares e o proxecto, documentos contractuais que o adxudica-tario acepta plenamente asinando a súa conformidade.
De conformidade co disposto no parágrafo segundo da cláusu-la vixésimo terceira do prego de cláusucláusu-las administrativas par-ticulares que rexen na contratación, por procedemento aberto, da execución da obra de “Construción do edificio multiusos, 3ª fase”, cando o contrato se resolva por culpa do contratista, incautarase a garantía definitiva, sen prexuízo da indemniza-ción polos danos e perdas orixinados á Administraindemniza-ción, no que excedan do importe da garantía.
A aplicación vinculante do clausurado do contrato resulta ineludible para ámbalas partes, polo que resulta procedente, ó resolve-lo contrato, incauta-la garantía definitiva por importe de 55.730,84 €, sen prexuízo da indemnización polos danos e perdas orixinados á Administración, no que excedan do impor-te da garantía.
…/…”
Obra no expediente o ditame favorable da Comisión Informativa de Obras, Servizos e Medio Rural, con data 22 de novembro de 2012, de conformidade co disposto no artigo 123.1 do Regulamento de organización, funcionamento e réxi-me xurídico das entidades locais, aprobado polo Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro.
A Xunta de Goberno Local, á vista do anterior e en uso das facultades delegadas polo Pleno da Corporación, en virtude de acordo adoptado na sesión extraordinaria realizada o día 28 de xuño de 2011, trala votación ordinaria e por unanimidade dos catro membros presentes nesta sesión, sendo catro o número legal de membros que a compoñen, acordou:
Primeiro. Resolve-lo contrato para a execución das obras de “Construción do edificio multiusos, 3ª fase”, subscrito na data 13 de novembro de 2009 pola empresa Ecoservicios e Bioconstrucción Atlas, SL, e por este concello, a causa de incumprimento contractual imputable ó contratista, subsumi-ble no artigo 223.d) do texto refundido da Lei de contratos do sector público aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, e nas cláusulas vixésimo segunda e
vixési-mo terceira do prego de cláusulas administrativas particulares que rexen na contratación por procedemento aberto da execu-ción da obra de “Construexecu-ción do edificio multiusos, 3ª fase”, previamente aceptado por ámbalas partes, pola causa indicada no expediente e que sucintamente é a seguinte: demora no cumprimento do prazo total de execución das obras, xa que o contrato asinado o 13 de novembro de 2009 contaba cun prazo de execución de 5 meses, sendo o prazo transcorrido real a día de incoación do procedemento sen poder recibi-las obras de dous anos e sete meses, excedéndose o prazo de execución en 26 meses sobre os 5 iniciais.
Segundo. Incauta-la garantía constituída pola empresa Ecoservicios e Bioconstrucción Atlas, SL, por importe de cin-cuenta e cinco mil setecentos trinta euros con oitenta e catro céntimos de euros (55.730,84 €), de conformidade co artigo 225.4 do texto refundido da Lei de contratos do sector público, aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, e co disposto no parágrafo segundo da cláusula vixé-simo terceira do prego de cláusulas administrativas particula-res que rexen na contratación por procedemento aberto da execución da obra de “Construción do edificio multiusos, 3ª fase”, previamente aceptado por ámbalas partes.
Terceiro. Requirir ó avalista Banco Santander, SA, para que proceda ó pagamento, mediante transferencia bancaria á conta n.º 2100-5899-03-0200001472 que o Concello de Celanova, con CIF n.º P3202500I, ten na entidade financeira Caixabank, SA, do importe de cincuenta e cinco mil setecentos trinta euros con oitenta e catro céntimos de euro (55.730,84 €), á que ascende ó aval inscrito no Rexistro Especial de Avais co n.º 0049-5270-84-2110000159 depositado en concepto de garantía definitiva das obras de referencia e que se incauta neste acto.
Cuarto. Notificarlles ós interesados para os efectos oportu-nos”.
Contra este acordo, que pon fin á vía administrativa, podera-se interpor alternativamente un recurso de reposición potesta-tivo, no prazo dun mes contado desde o día seguinte á publica-ción deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, ante o Pleno deste Concello de Celanova, de con-formidade cos artigos 116 e 117 de Lei de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou un recurso contencioso-administrativo, ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Ourense, no prazo de dous meses contados dende o día seguinte á publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, de conformidade co artigo 46 da Lei da xurisdición contencioso-administrativa. Se se optase por interpoñe-lo recurso de repo-sición potestativo, non poderá interporse un recurso contencio-so-administrativo ata que aquel sexa resolto expresamente ou se producise a súa desestimación por silencio. Todo iso é sen prexuízo de que se poida exercitar calquera outro recurso que se estime pertinente.
Celanova, 23 de xaneiro de 2013. O alcalde. Asdo.: José Luis Ferro Iglesias.
Anuncio de notificación de Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Celanova (Ourense).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a la notificación, por medio del presente anuncio, del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Celanova, en la sesión ordinaria celebra-da el día 26 de noviembre de 2012, sobre el asunto “4º.-Contratación. 4.1.- Resolución del contrato para la ejecución
de las obras de “Construcción del edificio multiusos, 3ª fase” e incautación de la garantía”, al contratista Ecoservicios y Bioconstrucción Atlas, SL, ya que después de intentar dos veces la notificación al contratista de referencia en el último domi-cilio conocido, ésta no pudo practicarse al interesado y nadie se pudo hacer cargo de esta.
El texto íntegro del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de referencia es el siguiente:
“4º.- Contratación.
4.1.- Resolución del contrato para la ejecución de las obras de “Construcción del edificio multiusos 3ª fase” e incautación de la garantía.
Se ha visto el informe de fecha 9 de agosto de 2012, emitido por don Alfredo Freixedo Alemparte y don Pedro Diéguez Iglesias, directores de las obras de “Construcción del edificio multiusos, 3ª fase”, en el que se describían los siguientes hechos:
“…/…
Tercero. Ante las anomalías de las obras ejecutadas, los avi-sos reiterados de la dirección técnica para que fuesen subsana-dos y el incumplimiento de los plazos de ejecución de las obras pendientes para rematarla, esta dirección aconseja la rescisión del contrato firmado el 13 de noviembre de 2009, el cual con-taba con un plazo de ejecución de 5 meses, siendo el plazo transcurrido real a día de hoy sin poder recibir las obras de dos años y siete meses excediéndose el plazo de ejecución en 26 meses sobre los 5 iniciales.
Cuarto. Los hechos referenciados constituyen un incumpli-miento, por parte de la empresa Ecoservicios y Bioconstrucción Atlas, SL, de lo dispuesto en el pliego de cláusulas administra-tivas particulares que rigen el contrato y en el contrato de obras aceptado previamente por el citado contratista, y dicho incumplimiento no se debe a circunstancias ajenas a su volun-tad, sino que son achacables a una conducta culposa de la pre-citada Ecoservicios y Bioconstrucción Atlas, SL, por lo que con-curren los requisitos legalmente exigibles para que la autori-dad competente decrete, al resolver el contrato, la incauta-ción de la garantía definitiva depositada.
…/…”
Con fecha 10 de agosto de 2010, la Secretaría ha emitido un informe sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir para llevar a cabo la resolución del contrato de referen-cia, por el retraso en el cumplimiento del plazo total de eje-cución de las obras, ya que el contrato firmado el 13 de noviembre de 2009 contaba con un plazo de ejecución de 5 meses, siendo el plazo transcurrido real a día de incoación de procedimiento sin poder recibir las obras de dos años y siete meses, excediéndose el plazo de ejecución en 26 meses sobre los 5 iniciales.
Con fecha 10 de agosto de 2010, la Alcaldía ha dictado provi-dencia por la que se incoa el procedimiento para acordar, si procede, la resolución del contrato para la ejecución de las obras de “Construcción del edificio multiusos, 3ª fase”, lo que supondría la correspondiente incautación de la garantía y el resarcimiento de daños y prejuicios, si los hubiese, y no fuese suficiente la citada garantía, y dando audiencia al contratista Ecoservicios y Bioconstrucción Atlas, SL, y el avalista Banco Santander, SA, por un plazo de diez días hábiles, contados desde el día siguiente a la recepción de la notificación de esta resolución, a los efectos de que presenten las alegaciones y documentos que consideren convenientes.
Con fecha 16 de agosto de 2012 fue realizado el trámite de audiencia por plazo diez (10) días al avalista Banco Santander,
SA, sin que fuese realizada ninguna alegación o presentado ningún tipo de documento por su parte.
Habiéndose intentado por dos veces la notificación del trámi-te de audiencia al contratista Ecoservicios y Bioconstrucción Atlas, SL, con fecha 16 de agosto de 2012 y 11 de septiembre de 2012, respectivamente, y no habiendo podido practicarse, fue realizado el trámite de audiencia por plazo diez (10) días al contratista Ecoservicios y Bioconstrucción Atlas, SL, en base a lo dispuesto en el artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, mediante anuncios publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense n.º 235, con fecha 11 de octubre de 2012, en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra n.º 198, con fecha 15 de octubre de 2012, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Pontevedra y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Celanova, sin que fuese realizada ninguna alegación o presentado ningún tipo de documento por su parte. Con fecha 19 de noviembre de 2012 la Intervención ha emiti-do un informe, en le que se determina que el importe de la fianza era de cincuenta y cinco mil setecientos treinta euros con ochenta y cuatro céntimos de euro (55.730,84 €), y está depositada y a disposición del órgano de contratación en virtud del artículo 100.c) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
El artículo 211.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, establece que: “3. Sin embargo lo anterior, será preceptivo el informe del Consejo de Estado o órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma res-pectiva en los casos de: a) Interpretación, nulidad y resolución, cuando se formule oposición por parte del contratista.”
No se formuló oposición ni por parte del contratista ni por parte del avalista a la resolución del contrato de obras de refe-rencia, por lo que no se solicitó informe al Consejo Consultivo de Galicia.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo de la cláusula vigésimo tercera del pliego de cláusulas administrati-vas particulares que rigen en la contratación por procedimien-to abierprocedimien-to de la ejecución de la obra de “Construcción del edi-ficio multiusos, 3ª fase”, cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la garantía definitiva, sin prejuicio de la indemnización por los daños y prejuicios origi-nados a la Administración, en el que excedan del importe de la garantía.
En el informe con fecha 9 de agosto de 2012, emitido por don Alfredo Freixedo Alemparte y don Pedro Diéguez Iglesias, directores de las obras de “Construcción del edificio multiusos, 3ª fase”, entre otros extremos, se establece que:
“…/…
Quinto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 100.c) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la garantía responderá, entre otros concep-tos, de la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del contrato, de acuerdo con lo que en él o en esta ley esté establecido.
De conformidad con la cláusula tercera del contrato firmado el 13 de noviembre de 2009, a todos los efectos se consideran incorporados a este contrato el pliego de cláusulas
administra-tivas particulares y el proyecto, documentos contractuales que el adjudicatario acepta plenamente firmando su conformidad. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo de la cláusula vigésimo tercera del pliego de cláusulas administrati-vas particulares que rigen en la contratación por procedimien-to abierprocedimien-to de la ejecución de la obra de “Construcción del edi-ficio multiusos, 3ª fase”, cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la garantía definitiva, sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios origi-nados a la Administración, en lo que excedan del importe de la garantía.
La aplicación vinculante del clausulado del contrato resulta insoslayable para ambas partes, por lo que resulta proceden-te, al resolver el contrato, incautar la garantía definitiva por importe de 55.730,84 €, sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios originados a la Administración, en lo que excedan del importe de la garantía.
…/…”
Obra en el expediente el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Obras, Servicios y Medio Rural, de fecha 22 de noviembre de 2012, de conformidad con lo dispuesto en el artí-culo 123.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
La Junta de Gobierno Local, a la vista de lo anterior, y en uso de las facultades delegadas por el Pleno de la Corporación, en virtud del acuerdo adoptado en la sesión extraordinaria reali-zada el día 28 de junio de 2011, tras la votación ordinaria y por unanimidad de los cuatro miembros presentes en esta sesión, siendo cuatro el número legal de miembros que la componen, acordó:
Primero. Resolver el contrato para la ejecución de las obras de “Construcción del edificio multiusos, 3ª fase”, suscrito en fecha 13 de noviembre de 2009 por la empresa Ecoservicios y Bioconstrucción Atlas, SL, y por este ayuntamiento, a causa de incumplimiento contractual imputable al contratista, subsumi-ble en el artículo 223.d) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y en las cláusulas vigésimo segunda y vigésimo tercera del pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen en la contratación por procedimiento abierto de la ejecución de la obra de “Construcción del edificio multiusos, 3ª fase”, previamente aceptado por ambas partes, por la causa indicada en el expe-diente y que sucintamente es la siguiente: retraso en el cum-plimiento del plazo total de ejecución de las obras, ya que el contrato firmado el 13 de noviembre de 2009 contaba con un plazo de ejecución de 5 meses, siendo el plazo transcurrido real a día de incoación del procedimiento sin poder recibir las obras de dos años y siete meses, excediéndose el plazo de eje-cución en 26 meses sobre los 5 iniciales.
Segundo. Incautar la garantía constituida por la empresa Ecoservicios y Bioconstrucción Atlas, SL, por importe de cin-cuenta y cinco mil setecientos treinta euros con ochenta y cua-tro céntimos de euro (55.730,84 €), de conformidad con el artí-culo 225.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y con lo dispuesto en el párrafo segundo de la cláusula vigésimo tercera del pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen en la contratación por procedimiento abierto de la ejecución de la obra de “Construcción del edificio multiusos, 3ª fase”, previamente aceptado por ambas partes
Tercero. Requerir al avalista Banco Santander, SA, para que proceda al pago, mediante transferencia bancaria a la cuenta n.º 2100-5899-03-0200001472, que el Ayuntamiento de Celanova, con CIF n.º P3202500I, tiene en la entidad financie-ra Caixabank, SA, del importe de cincuenta y cinco mil sete-cientos treinta euros con ochenta y cuatro céntimos de euros (55.730,84 €), a la que asciende el aval inscrito en el Registro Especial de Avales con el n.º 0049-5270-84-2110000159, depo-sitado en concepto de garantía definitiva de las obras de refe-rencia y que se incauta en este acto.
Cuarto. Notificar a los interesados a los efectos oportunos” Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrati-va, se podrá interponer alternativamente un recurso de reposi-ción potestativo, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra, ante el Pleno de este Ayuntamiento de Celanova, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o un recur-so contenciorecur-so-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ourense, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra, de conformidad con el artículo 46 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optase por interponer un recurso de reposición potestativo, no podrá interponerse un recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se produjese su desestimación por silencio. Todo esto es sin prejuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso que se estime pertinente.
Celanova, 23 de enero de 2013. El alcalde. Fdo.: José Luis Ferro Iglesias.
r. 348
entrimo
Edicto
O Pleno do Concello de Entrimo aprobou inicialmente, na sesión realizada na data 25.01.2013, o orzamento para o exer-cicio 2013. De conformidade co disposto no artigo 169 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e dis-posicións concordantes, exponse ó público na secretaría do concello polo prazo de quince (15) días hábiles, que se conta-rán a partir do seguinte ó da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, para os efectos de que os interesa-dos poidan examina-lo expediente e presenta-las reclamacións que consideren oportunas. De non se presentaren reclamacións contra o orzamento do exercicio 2013 e concluído o prazo de exposición ó público, considerarase definitivamente aprobado; en caso contrario, o Pleno resolverá no prazo dun mes.
Entrimo, 25 de xaneiro de 2013. O alcalde. Asdo.: Ramón Alonso López.
Edicto
El Pleno del Ayuntamiento de Entrimo aprobó inicialmente, en la sesión celebrada el día 25.01.2013, el presupuesto para el ejercicio 2013. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y exposiciones concordantes, se expone al público en la secretaría del ayuntamiento por el plazo de quin-ce (15) días hábiles, que se contarán a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a los efectos de que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que consideren per-tinentes. De no presentarse reclamaciones contra el presupues-to del ejercicio 2013, y concluido el plazo de exposición al públi-co, se considerará definitivamente aprobado, en caso contrario, el Pleno resolverá en el plazo de un mes.
Entrimo, 25 de enero de 2013. El alcalde. Fdo.: Ramón Alonso López.
r. 355
san cibrao das viñas
Anuncio de aprobación definitiva
Ó non presentaren reclamacións durante o prazo de exposi-ción ó público, queda automaticamente elevado a definitivo o acordo plenario inicial aprobatorio da modificación do Regulamento de réxime interior da Escola Infantil municipal “Os Pequerrechos”, cuxo texto íntegro se publica, para o seu xeral coñecemento e, en cumprimento do disposto no artigo 70.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxi-me local.
“Regulamento de réxime interior da Escola Infantil Municipal “ Os Pequerrechos” do Concello de San Cibrao das Viñas”
Capítulo I
Obxecto e ámbito de aplicación Artigo 1.º- Obxecto
O presente regulamento ten por obxecto establece-la organi-zación e o funcionamento da Escola Infantil Municipal “ Os Pequerrechos” do Concello de San Cibrao das Viñas permitindo a mellora constante das relacións entre a dirección da escola, os pais, nais ou titores, os/as educadores/as e a administración titular do centro, así como o procedemento de adxudicación de prazas e as condicións de uso.
Artigo 2.º- Ámbito de aplicación
Constitúe o ámbito de aplicación do presente regulamento o Concello de San Cibrao das Viñas, concretamente a Escola Infantil Municipal “ Os Pequerrechos”, equipamento diúrno dirixido á poboación infantil de 0 a 3 anos.
Capítulo II Dereitos e deberes
Artigo 3.º- Dereitos dos/as usuarios/as.
- Acceso ó centro e a recibir información sen discriminación, por razón de nacionalidade, sexo, raza, relixión, ideoloxía ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social.
- A consideración no trato, debido á dignidade da persoa, tanto por parte do persoal do centro como dos demais usuarios e usuarias.
- Ó sixilo profesional sobre os datos do seu historial sanitario e socio familiar.
- A realizar saídas ó exterior, sempre e cando cada menor vaia acompañado por unha persoa adulta responsable do seu ámbi-to familiar, e sempre con auámbi-torización escrita por parte dos seus pais ou representantes legais.
- Á intimidade persoal en función das condicións estruturais do centro.
- A unha asistencia individualizada acorde coas súas necesida-des específicas.
- A que se lle facilite o acceso a tódalas necesidades persoais que sexan precisas para acada-lo seu desenvolvemento inte-gral.
- A deixar de utiliza-los servizos ou abandona-lo centro por vontade propia.
- A que se lle facilite o acceso á atención social, sanitaria, edu-cativa, cultural e, en xeral a tódalas necesidades persoais que sexan precisas para acada-lo seu desenvolvemento integral.
- A ser informados/as de xeito comprensible das medidas adoptadas respecto deles/delas e a pedir explicacións de canto afecte á súa propia educación.
- A ser educados/as para a comprensión, a tolerancia e a con-vivencia democrática, posibilitándolles que poidan facer uso das súas opcións de xeito libre e persoal.
- A participación dos pais/nais/titores nas actividades educa-tivas, como festas escolares, magostos, Nadal, Entroido,..., ou colaboración para preparar actividades dos nenos e nenas.
Artigo 4.º- Obrigas dos/as usuarios/as.
- Coñece-lo presente Regulamento de réxime interno e cum-prilo estritamente.
- Manter e observar unha conduta inspirada no mutuo respec-to, tolerancia e colaboración, encamiñada a facilitar unha mellor convivencia.
- Participar na vida do centro, de acordo co que se dispoña neste regulamento.
- Pagar mensualmente a cota que foi adxudicada.
- Informar se o/a alumno/a contraeu algunha enfermidade infeto-contaxiosa que poida repercutir no resto de menores ou nos/nas coidadores/as.
- Cumprir rigorosamente os horarios do centro. Artigo 5.º- Dereitos do persoal.
- Recibir regularmente información da marcha e do funciona-mento do centro, a través do director/a responsable.
- Presentar propostas que contribúan a mellora.lo funciona-mento do centro e a atención prestada ós menores.
- Desenvolve-las súas funcións educativas segundo o seu crite-rio persoal, sempre que se axusten ó proxecto educativo e á programación anual do centro.
- A que se lle proporcionen, dentro das posibilidades do centro, os instrumentos e medios precisos para desenvolve-las súas fun-cións axeitadamente en beneficio dos/das menores atendidos.
Artigo 6.º- Obrigas do persoal.
- Cumprir e facer cumprir, de acordo coas súas funcións, o presente regulamento.
- Velar polo respecto ós dereitos dos/das menores recollidos no presente regulamento e aqueles outros recoñecidos na lexis-lación vixente.
- Gardar estrita confidencialidade sobre os datos persoais dos/das menores ós que teñan acceso en razón das súas fun-cións.
- Cumpri-las tarefas e responsabilidades derivadas do seu posto de traballo.
Capítulo III Estrutura orgánica. Artigo 7.º- Órganos.
A Escola Infantil Municipal “ Os Pequerrechos” dependerá, para a súa xestión, da Comisión de Seguimento composta por:
- Presidente: o/a alcalde/sa-presidente/a do concello de San Cibrao das Viñas ou a persoa en quen este/a delegue.
- Vogais:
- Director/a da Escola Infantil ou a persoa en quen delegue. - Técnico/a do Departamento de Servizos Sociais de Atención Primaria do Concello de San Cibrao das Viñas.
- Funcionario/a vocal da comisión designado/a para tal efec-to pola Alcaldía- Presidencia.
- Secretario/a: o/a secretario/a do concello ou quen legal-mente o/a substitúa.
A Escola Infantil estará rexida por un/unha director/a-xeren-te/a, un/unha administrativo/a-coordinador/a do centro e o
equipo educativo. O/a director/a dirixe e coordina o funciona-mento do centro. O equipo educador está integrado por tan-tos/as mestres/as e educadores/as de reforzo que corresponda segundo os servizos e idades.
Artigo 8.º- Funcións do/a director/a do centro.
É o/a representante do centro e o/a responsable do seu correcto funcionamento. Depende orgánica e funcionalmente do/a concelleiro/a que teña asignadas as competencias en materia de infancia do Concello de San Cibrao das Viñas, e as súas funcións mínimas serán as seguintes:
- Elaborar a memoria anual do centro
- Propoñer ou presenta-lo proxecto educativo que será elabo-rado polo/a director/a máis o persoal de atención directa ós nenos/as.
- Autorizar actuacións extraordinarias para o normal desen-volvemento do centro.
- Convocar e presidir reunións do persoal, así como executar e facer cumpri-los acordos adoptados nestas.
- Prestar atención personalizada ós usuarios/as, tanto a tra-vés do desempeño da función educativa como directiva ( a esta poderá dedicarlle tres horas diarias).
- Coordina-las relacións do persoal cos pais /nais ou titores( anuais, Nadal, saídas, ...)
- Comunicarlle ó concello as incidencias relativas ás necesida-des de mantemento do centro, baixas do persoal, necesidanecesida-des materiais, ...
- Exerce-la garda dos/das menores ingresados no centro acor-de co previsto na lexislación vixente.
- Supervisar, coordinar e facer cumpri-lo correcto desenvolve-mento das actividades programadas.
- Cumprir e facer cumpri-las leis, disposicións vixentes, e o Regulamento de réxime interior.
Mestras/es.
Elabora-la programación da aula.
Exerce-la actividade educativa na súa aula. Atende-las rutinas diarias de cada neno/a. Participar na elaboración da programación anual.
Participar na elaboración do Proxecto Educativo do Centro e no Proxecto Curricular.
Educadores/as
Desempeña-la función educativa na formación integral dos/das nenos/as dentro da súa aula.
Coidar da orde, seguridade, entretemento, alimentación e aseo persoal dos/das nenos/as da súa aula.
Axudar na realización das actividades programadas. Participar na elaboración do Proxecto Educativo. Asistentes infantís.
Coidar da orde, seguridade, entretemento, alimentación, aseo e atención persoal dos/das nenos/as.
Servizos xerais.
Encargados/as da orde e limpeza das estancias encomendadas. Orde, distribución e mantemento dos materiais encomendados. Cociñeiro/a.
Encargado/a da preparación dos menús. Responsabilizarase do bo estado dos alimentos e da súa preparación.
Encargado/a da limpeza da cociña e do comedor así como dos utensilios de cociña e da compra dos produtos.
Artigo 9.º- Comisión de baremación.
A comisión de baremación será o órgano encargado de valora-las solicitudes recibidas e realizar unha lista de espera confor-me co baremo que figura no presente regulaconfor-mento.
Terá a seguinte composición:
Presidente/a: alcalde/sa presidente/ta do concello ou a per-soa en quen delegue.
Vogais:
- Concelleiro/a delegado/a do Polígono Industrial e Parque Tecnolóxico.
- Concelleiro/a delegado/a en materia de infancia
- Traballador/a social do departamento de servizos sociais de atención primaria do Concello de San Cibrao das Viñas.
- Director/a da Escola Infantil ou persoa en quen delegue. Secretario/a: o/a secretario/a do Concello ou funcionario/a municipal en quen delegue.
Competencias:
Velar polo cumprimento do proceso de ingreso Velar pola aplicación do procedemento de admisión Propor ó/á alcalde/sa as solicitudes de ingreso Artigo 10.º- Comisión educativa.
Composta por:
Concelleira/o delegado en materia de infancia Director/a do centro
Mestres/as, educadores/as do centro Competencias:
Elabora-lo Proxecto Educativo de Centro e a programación anual de actividades.
Face-lo seguimento da programación do centro e do proceso educativo grupal e individual.
Supervisa-la aplicación curricular e a súa aplicación ó Proxecto Educativo de Centro.
Aplicación do presente regulamento, así como revisión e actualización deste.
Artigo 11.º- Persoal. Persoal do centro. Estrutura orgánica: Dirección
Persoal de atención directa aos nenos/as Persoal de servizos
Dirección:
- Director/a – xerente/a
- Administrativo/a – coordinador/a do centro Persoal de atención directa ós nenos:
- Persoal docente: Disporase de profesionais coa debida cua-lificación para a atención educativa apropiada para os nenos/as desta idade, formado por:
Mestras/es especialistas en Educación Infantil Técnicos/as especialistas en Xardín de Infancia Técnicos/as superiores en Educación Infantil Persoal de servizos:
Cociñeiro/a Persoal de limpeza
Artigo 122º- Número de unidades:
O centro disporá de 95 prazas destinadas á Educación Infantil do primeiro ciclo (0-3 anos) e contará con 7 unidades distribu-ídas do seguinte xeito:
* 1ª unidade de 3 meses a 1 ano: 8 prazas * 2ª unidade de 3 meses a 1 ano: 8 prazas * 1ª unidade de 1 ano a 2 anos: 13 prazas * 2ª unidade de 1 ano a 2 anos: 13 prazas * 3ª unidade de 1 ano a 2 anos: 13 prazas * 1ª unidade de 2 anos a 3 anos: 20 prazas * 2ª unidade de 2 anos a 3 anos: 20 prazas Total prazas: 95
Reservarase unha praza por cada grupo de idade para aqueles casos que, previo estudio, se consideren de emerxencia.
Capítulo IV
Organización interna.
Artigo 13.º- Requisitos para ser adxudicatario, idades de ingreso e permanencia.
- Que o neno/a estea nado/a no momento da presentación da solicitude.
- Estar o corrente no pagamento das cotas mensuais na data da presentación da solicitude, se é o caso.
Os requisitos de idade que deberán cumprir os/as nenos/as serán os seguintes:
Idade mínima: ter unha idade mínima de tres meses na data de ingreso.
Idade máxima: non ter cumpridos os 3 anos o 31 de decembro do ano en que se produce a reserva de praza.
Procedemento de adxudicación de prazas:
Artigo 14.º- Solicitude de reserva de praza e prazo de presen-tación
- O procedemento de reserva de praza e de ingreso será infor-mado anualmente dende a Comisión de baremación.
Os pais/nais/titores dos/as nenos/as matriculados/as con praza nesta Escola Infantil Municipal presentarán a solicitude de reserva de praza nas oficinas do Concello de San Cibrao das Viñas onde se lles facilitará o impreso correspondente.
Co obxecto de darlles continuidade ás prazas adxudicadas no curso anterior, gozan de preferencia para a adxudicación, as solicitudes de praza de nenos matriculados no curso anterior sempre que reúnan os requisitos establecidos no artigo 15 deste regulamento.
Os/as nenos/as que teñan atraso de dous meses de pagamen-to dalgún recibo serán dados /as de baixa e non poderán matri-cularse do seguinte curso en tanto non teñan abonados os ditos recibos.
- O prazo de presentación de solicitudes para a reserva de praza farase do 1 ó 20 de marzo, segundo o modelo de anexo I deste regulamento.
- O persoal da Escola Infantil poderá presta-la colaboración que os/as usuarios/as precisen para cubri-la solicitude, co fin de que os datos estean debidamente acreditados.
Artigo 15º. - Solicitudes de novo ingreso.
A presentación de solicitudes de novo ingreso, farase nas ofi-cinas do Concello de San Cibrao das Viñas, durante os vinte pri-meiros días do mes de abril segundo o modelo do anexo II deste regulamento. Dende as dependencias municipais poderase presta-la colaboración precisa ós/ás usuarios/as para cubri-la solicitude, co fin de que os datos estean debidamente cumpri-mentados.
As/os interesadas/os en participar nas prazas de escolas infantís 0-3 adheridas ó programa cheque infantil, dirixido a aquelas/es que non obteñan praza nesta escola, deberán face-lo constar no impreso da solicitude.
As solicitudes deberán ir acompañadas da seguinte documen-tación:
Documentación acreditativa da situación familiar:
- Fotocopia cotexada do Libro de Familia, dende a primeira folla onde aparece o número de rexistro do libro, ata a última cuberta.
- Fotocopia cotexada titulo ou equivalente de familia nume-rosa, de se-lo caso.
- Fotocopia cotexada do D.N.I , do pasaporte ou documento acreditativo dos pais/nais ou titores en vigor.
- Certificado de empadroamento actualizado con relación do núcleo de convivencia do concello onde resida a unidade familiar.
(Entenderase por unidade familiar, para estes efectos, a for-mada polas/los nais/pais e fillas/os menores de dezaoito anos, ou fillas/os maiores de dezaoito anos con discapacidade supe-rior ó 33%, empadroados conxuntamente segundo o Padrón Municipal. Os pais deberán figurar empadroados no mesmo núcleo de convivencia.
- Entenderase por familia monoparental, a formada pola nai ou o pai que convive coa/co filla/o constituíndo o/a
sustenta-dor/ único/a da familia. Acreditarase mediante: documenta-ción do xulgado sobre pensión de alimentos ou exercicio ou non de accións legais para a obtención desta. Sentenza de separa-ción/divorcio, convenio regulador ou resolución de medidas paterno-filiais. De non haber exercitado legalmente a procura deses dereitos, deberán achega-los ingresos do pai do neno, se consta como fillo recoñecido no libro de familia.
- No caso de nenos/as con algunha deficiencia física, psíquica ou sensorial; certificado de discapacidade ou do grao e nivel de dependencia.
- Outros documentos, se procede, en que consten incidencias familiares e sociais susceptibles de puntuación no baremo.
Documentación acreditativa da situación económica e de ocupación:
- Copia cotexada da última declaración da renda, de tódolos membros da unidade familiar ou, en defecto, certificado emi-tido pola Delegación de Facenda que avale a súa non presenta-ción.
- Os/as profesionais autónomos/as achegarán ademais da declaración da renda correspondente ó exercicio anterior, a base de cotización do último recibo do pagamento da cota á Seguridade Social.
- Nos casos de nulidade matrimonial, separación ou divorcio considerase a renda de quen exerza a patria potestade.
- Documentación acreditativa da situación laboral ou de cur-sar estudios oficiais. No caso de curcur-sar estudios oficiais, certi-ficación que acredite tal circunstancia para o curso correspon-dente, (terase en conta o horario que conste na certificación expedida e valorarase como situación laboral de ocupación).
- Copia da última nómina ou xustificación da situación laboral no momento da solicitude con especificación da xornada laboral.
- Tarxeta de demanda de emprego.
- No caso de non poder achegar documentación xustificativa de ingresos, declaración xurada ó respecto dos membros que proceda.
- Certificado de vida laboral das persoas maiores de 18 anos que formen parte do núcleo de convivencia expedido pola Tesourería Xeral da Seguridade Social.
- Outros documentos, se procede, en que consten incidencias económicas susceptibles de puntuación no baremo.
Documentación complementaria (para entregar na gardería despois de ter adxudicada a praza)
- Certificado médico do/a neno/a.
- Carné de vacinación actualizado, (o máis recente ó inicio do curso escolar), se é o caso. No caso de que o neno/a non estea vacinado, deberá achegar un certificado médico onde figure que o/a menor non padece enfermidade infecto-contaxiosa.
- Fotocopia da tarxeta de Seguridade Social ou documento equivalente.
- Seis fotografías tamaño carné actualizadas. - Impreso de domiciliación bancaria. - Impreso horario.
- Autorización por escrito dos pais/nais ou representantes legais dos/as nenos/as para ser recollidos/as no centro por unha terceira persoa.
- No caso dalgunha deficiencia ou enfermidade alegada polos membros da unidade familiar; certificado expedido polo orga-nismo correspondente.
- Informe dos Servizos Sociais nos supostos de que sexa nece-sario por falla de acreditación documental suficiente ou pola situación especial na que viva a unidade familiar.
- Autorización para a realización de saídas didácticas, repor-taxes visuais ou fotografías.
