CONTRATODE OBRA PÚBLICA,A PRECIOSUNITARIOS,POR TIEMPO DETERMINADOQUE CELEBRANPOR UNA PARTE El MUNICIPIODE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO, REPRESENTADOPOR lOS CIUDADANOS:C. MARíA ELENA LIMÓN GARCíA PRESIDENTEMUNICIPAL, LIC. JUAN DAVID GARCíA CAMARENA SíNDICO MUNICIPAL, LIC. JOSÉ LUIS SALAZAR MARTíNEZSECRETA~IODEL AYUNTAMIENTO,L.C.P. JOSÉ ALEJANDRO RAMOS ROSASTESOREROMUNICIPAL,Y EL ARQ.
RICARDO ROBLES GOMEZ COORDINADORGENERAL DE GESTiÓN INTEGRALDE LA CIUDAD, Al QUE EN lO SUCESIVOY PARA lOS EFECTOSDE ESTE CONTRATOSE lES DENOMINARÁCOMO "El GOBIERNO MUNICIPAL", Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA AXIOBRAS, S.A. DE C.V. REPRESENTADAPOR El C. JOSÉ DE JESÚS CEBALLOS MARTíNEZ, CON El CARÁCTERDE ADMINISTRADORGENERAL ÚNICO El CUAL SE ACREDITACON lA ESCRITURAPÚBLICA NÚMERO897 DE FECHA 20 VEINTE DE MAYO DE 2013 DOS MIL TRECE, EXPEDIDA POR El LIC. JAVIER ALEJANDRO MACíAS PRECIADO, NOTARIOPÚBLICONÚMERO2, DEL MUNICIPIODE El SALTO, JALISCO, REPRESENTACiÓNQUE BAJO FORMALPROTESTA DE CONDUCIRSECON VERDAD MANIFIESTAQUE NO HA SIDO REVOCADA,Y A QUIEN EN El CURSO DEL MISMO SE lE
MINARÁ"EL CONTRATISTA",TODOS MEXICANOS,MAYORESDE EDAD,CON CAPACIDADlEGAL PARA CONTRATARY LlG SE, MISMOSQUE MANIFIESTANQUE ES SU VOLUNTADCELEBRAREl PRESENTECONTRATODE CONFORMIDAD AS SI UIENTESDECLARACIONESY CLÁUSULAS:
DECLARACIONES:
(
• L.: GÓBIE O MUNICIPAL" DECLARA:
l. E TIENE PERSONALIDADJURíDICA PARA SUSCRIBIR El PRESENTE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS U A lOS, DE CONFORMIDAD CON El ARTíCULO 115 DE lA CONSTITUCiÓN pOlíTICA DE lOS ESTADOS UNIDOS IC NOS; ARTíCULOS 73, 79 FRACCiÓN X, 80 FRACCiÓN 111Y VII, 83, 85 FRACCiÓN I Y IV, 86 DE lA CONSTITUCiÓN ///PO íTI A DE ESTADODE JALISCO;ARTícULOS 1, 2, 3, 4 NÚMERO100,10,37 FRACCiÓNV, VI, XIV, 38 FRACCiÓNII/Y VIII, 47 . ~ F CCI N 1, 11,VI Y XIII, 48 FRACCiÓN VI, 52 FRACCiÓN 11,111Y VIII, 61, 63, 64, 66, 67 FRACCiÓN 111,Y 80 DE l~ lEY DE GO~IE O Y lA ADMINISTRACiÓNPÚBLICAMUNICIPALDEL ESTADODE JALISCO;EN lOS ARTíCULOS1, 2, 3, 8, 44, 49, 67 Y 104 DE lEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADODE JALISCO;ARTíCULOS1, 2, 3, 6, 12, 30, 31, 44, 45, 47, 74 FRACCiÓN 111,9 FRACCiÓNI Y 100 DEL REGLAMENTODE OBRA PÚBLICAPARA El MUNICIPIODE SAN PEDROTlAQUEPAQUE, Así COMO E ACUERDODE AYUNTAMIENTO506/2017EMITIDOEN SESiÓN ORDINARIADEL 11 DE MAYO DE 2017.
I
1.2. QUE MEDIANTE RESOLUCiÓN DE ADJUDICACiÓN DIRECTA NO. FAISM 26/2017 DE FECHA 25 DE MAY..?/DE 2017:
EMITIDA POR LA PRESIDENTEMUNICIPALC. MARíA ELENA LIMÓN GARCíA, SE RESOLViÓADJUDICAR lA OB~ PÚBLlC DENOMINADA:REHABILITACiÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN lA ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ VASCONCELOS", UBICAD EN SAN MARTíN No. 80, COL. PLAN DE ORIENTE, MUNICIPIODE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO, Al CON RATIS DESCRITO EN El PROEMIO DEL PRESENTE CONTRATO. OBRA A EJECUTARSE CON CARGO A lOS R CURS PROVENIENTESDEL FONDO DE APORTACIONESPARA LA INFRAESTRUCTURASOCIAL MUNICIPAL PARA EL JERCI FISCAL 2017.
1.3. QUE TIENE SU DOMICILIO EN: INDEPENDENCIA NO. 58 COLONIA CENTRO, EN
TlAQUEPAQUE, JALISCO,MISMOQUE SEÑALAPARA lOS FINESY EFECTOSlEGALES.
I.t· ..
QUE SU REGISTROFEDERALDE CONTRIBUYENTESES: MTJ-850101-C4A.I
." EL CONTRATISTA" DECLARA:
i'
11. QUE TIENE CAPACIDADJURíDICA PARA CONTRAT_ARY OBLIGARSEA LA EJECUCiÓN DE lA OBRA OBJETO ~ STE ONTRATO Y QUE DISPONE DE LA ORGANIZACION Y ELEMENTOS MATERIALES, HUMANOS Y TECNOl G COS
UFICIENTESPARA EllO. i
11.2.QUE CONOCE TODOS lOS DETAllES CONCERNIENTES A LA OBRA REQUERIDA COMPROMETIÉNDOSI ~ LA EJECUCiÓN DE ESTE CONTRATO, PONIENDO PARA ELLO TODA SU EXPERIENCIAY CONOCIMIENTOAPLlCAND0 lOS PROCEDIMIENTOSMÁS EFICIENTESPARA lA REALIZACiÓNY CUMPLIMIENTODE SUS OBLIGACIONES.
11.3.QUE SE ENCUENTRAREGISTRADOEN El PADRÓN DE CONTRATISTASDEL GOBIERNO MUNICIPAL DE S TlAQUEPAQUE. CON El NÚMERODE REGISTROPCT-881/2016Y QUE DICHOREGISTROESTAVIGENTE.
11.4.QUE SU REGISTROFEDERALDE CONTRIBUYENTESES AXI 0205213C6.
11.5.QUE HA INSPECCIONADODEBIDAMENTEEl SITIO DE lA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATOA FIN DE
c~Htl.
TODOS lOS FACTORESQUE INTERVIENENEN SU EJECUCiÓN.
11.6.QUE HA PRESENTADOEl PROGRAMADE OBRA POR PARTIDAS,Así COMO TAMBIÉN El 100% DE lOS PRECIOSDE LA OBRA, MOTIVODEL PRESENTECONTRATO.
11.7.QUE CUENTACON El DOMICILIOUBICADOEN lA CAllE GRIBILlA No. 57, COLONIA LOMA DORADA, C.P. 45418, EN El MUNICIPIODE TONALÁ, JALISCO, MISMOQUE SEÑALAPARATODOSlOS EFECTOSlEGALES CORRESPONDIENTES.
RO
XPUESTO lO ANTERIOR, lAS PARTES CELEBRANEl PRESENTECONTRATODE OBRA PÚBLICAA PRECIOS UNITARIOS QUE SE CONSIGNAEN lAS SIGUIENTES:
. C L Á U S U l A S:
!l
PRIMERA.OBJETO DEL CONTRATO."EL GOBIERNOMUNICIPAL" ENCOMIENDAA "El CONTRATISTA"Y ÉSTESE OBLIGAA / EJECUTAR lOS TRABAJOS CONSISTENTESEN: REHABILITACiÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN LA ESCUELA PRIMARIA , "JOSÉ VASCONCELOS", UBICADA EN SAN MARTíN No. 80, COL. PLAN DE ORIENTE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TlAQUEPAQUE, JALISCO, DE CONFORMIDAD CON El PROY~CTO CONTENIDO EN lOS PLANOS, PRESUPUESTOS, ESPECIFICACIONES,PROGRAMASY CALENDARIODE OBRA, ASI COMO lOS PRECIOS UNITARIOSAPROBADOS,QUE SE ANEXANAl PRESENTECONTRATOY CUYO CONTENIDOFORMA PARTEDEL MISMO, lO ANTERIORCON FUNDAMENTOEN lO DISPUESTOPOR El ARTíCULO67 DE lA lEY DE OBRA PÚBLICADEL ESTADODE JALISCO.SEGUNDA.MONTO DEL CONTRATO.El MONTOESTABLECIDOPARA lA SUSCRIPCiÓNDEL PRESENTECONTRATOES POR lA CANTIDAD DE $189,553.36 (CIENTO OCHENTA y NUEVE MIL QUINIENTOSCINCUENTA y TRES PESOS 36/100 MONEDA NACIONAL) INCLUYE El IMPUESTO Al VALOR AGREGADO, CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONESPARA LA INFRAESTRUCTURASOCIAL MUNICIPALPARA EL EJERCICIOFISCAL 2017.
TERCERA. PLAZO DE EJECUCiÓN."EL CONTRATISTA"SE OBLIGAA INICIARlA OBRA OBJETO DE ESTECONTRATOEl DíA 15 DE JUNIO DE 2017, Y A CONCLUIRLAEl DíA 06 DE JULIO DE 2017, CONSIGNANDOUN PERIODODE 22 VEINTIDÓSDíAS NATURALESPARA LA EJECUCiÓNDE LA OBRA ENUNCIADA.
CUARTA. ANTICIPOS. "EL CONTRATISTA" RECIBE DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" El 30% TREINTA POR CIENTO DE ANTICIPO DEL MONTO ENUNCIADO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO, PARA El INICIO DE lOS TRABAJOS Y lA ADQUISICiÓN DE MATERIALES, MISMO QUE SERÁ AMORTIZADO COMO lO ESTABLECE El ÚlTIMO PÁRRAFODEL ARTíCULO46 DEL REGLAMENTODE OBRA PÚBLICAPARA El MUNICIPIODE SAN PEDROTLAQUEPAQUE.
UINTA. PLAZO PARA PRESENTARDOCUMENTACiÓNDE ANTICIPO."EL CONTRATISTA",TIENE UN PLAZO NO MAYOR DE OS''{CINCO) DIAS HABllES CONTADOS A PARTIR DE lA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO PARA PRESENTAR lA DOC, MENTACIÓNCOMPLETAPARA El PAGO DEL ANTICIPO. El ATRASO EN El CUMPLIMIENTODE ESTE REQUISITOSE
S E ARÁ COMO ATRASO IMPUTABLEAl CONTRATISTASIN DERECHOAl DIFERIMIENTODE LA FECHA DE INICIO DE S AJOS, PUDIENDO SER SANCIONADO POR "EL GOBIERNO MUNICIPAL" HASTA CON LA CANCELACiÓN DEL R GIS EN El PADRÓNDE CONTRATISTASDEL GOBIERNOMUNICIPALDE SAN PEDROTlAQUEPAQUE, JALlSC1
I
A. DIFERIMIENTOS.El ATRASO EN lA ENTREGA DEL ANTICIPO POR CAUSA NO IMPUTABLEA "EL CON1¡ATISTA"
j¡':
Á MOTIVODE DIFERIMIENTO,PARA lO CUAL "EL CONTRATISTA" DEBERÁPR~SENTAREN TIEMPO,lA SOLlC TUD POR
I
E RITO DE DIFERIMIENTODE INICIO, ANEXANDOAl MISMO, COPIA DEL DEPOSITODEL ANTICIPO OTORGA O, DICHA ; S CITUD DEBERÁ SER PRESENTADAEN UN PLAZO MÁXIMO DE OS(CINCO) DíAS HÁBilES A PARTIR DE LA . ECHA DE
I
IN O ESTIPULADAEN El PRESENTECONTRATO,EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO PRESENTElA SOLjCITUD EN .;
El PLAZO SEÑALADONO TENDRÁ DERECHOA QUE SE lE AUTORICE El DIFERIMIENTODEL PROGRAMADE qBRA, UNA / VEZ AUTORIZADOEl DIFERIMIENTO"EL CONTRATISTA" DEBERÁSOLICITARLA MODIFICACiÓNAl CALENDARIODE OBRA·!
POR ESCRITOA "EL GOBIERNOMUNICIPAL". .
SÉPTIMA. PRÓRROGAS."EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A SOLICITARPOR ESCRITOEl CONVENIODE PRÓRRdGA EN U PLAZO MÁXIMO DE OS(CINCO) DíAS HÁBilES DE OCURRIDO El EVENTO QUE lA MOTIVA Y DENTRO DEL P~RIODO EJECUCiÓND~ lA 0!3RA A "EL GOBIERNOMUNICIPAL", POR SU PARTE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" TENDRÁ¡UN PlA DE10(DIEZ) DIAS HABILES PARA APROBARO RECHAZARLA SOLICITUDPOR ESCRITO FIRMADAPOR El TITU R DE COORDINACiÓNGENERALDE GESTiÓN INTEGRALDE LA CIUDADDE "EL GOBIERNOMUNICIPAL", SI ESTONO O URRE N
1:
E PERIODO, SE TENDRÁ POR ACEPTADA lA SOLICITUD SIEMPRE Y CUANDO NO HAYA SIDO PRESENT A DI A LlCn:UD DE CONVENIO DE MANERA EXTEMPORÁNEA.UNA VEZ AUTORIZADA LA PRÓRROGA "El CON1..RATIS.. A"D BERA DE MODIFICAREl CALENDARIODE OBRA. \
CTAVA. FIANZAS. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA, DE CONFORMIDADCON lO QUE ESTABLECEEl ARTícu 43i'DEl REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA El MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, CON RELACiÓN A TítULO
6
TERCERO, CAPíTULO 111, SECCiÓN SEGUNDA DE LA lEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, A EX IBIFf lAS. SIGUIENTESGARANTíAS: ;
... / A) DE ANTICIPO. "EL CONTRATISTA" DEBERÁ PRESENTARA "EL GOBIERNO MUNICIPAL", DENTRO DE lOS OS C)NCO)
.1
1 DíAS HABllES SIGUIENTESA PARTIR DE LA FIRMA DEL PRESENTECONTRATO,FIANZA A FAVOR DE MUNICIPIO SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,Y/O A lA HACIENDA MUNICIPAL DE SAN PEDRO TlAQUEPAQUE, JALISCO, POR El TOTAL DEL MONTO RECIBIDO COMO CONCEPTO DE ANTICIPO. DICHA FIANZA GARANTIZARÁ lA CORRECTA INVERSiÓN DEL i I ~~~~~~AC~Ó~NR~~Lli:6~ P~R ~~~O~~~~~A~~i~\ ~A~~~~!t~Dg~~ ~~T~~~M~ ~~A~CD~E~~~t~N~~~~~~A? ~A~~
AMORTIZADOEl IMPORTETOTAL DEL REFERIDOMONTO DEL ANTICIPO.EN CASO DE NO AMORTIZAR"EL CONTRATISTA"
El ANTICIPO ENTREGADO PARA lA EJECUCiÓN DE lOS TRABAJOS ENCOMENDADOS,lA INSTITUCiÓN AFIANZ ORA
I
SERÁ QUIEN REINTEGRE A "EL GOBIERNO MUNICIPAL" El MONTO TOTAL DEL ANTICIPO OTORGADO A FI DO;. SOMETIÉNDOSElA AFIANZADORAEXPRESAMENTEA lO ESTABLECIDOPOR lOS ARTíCULOS1,S FRACCiÓN INCI O A), 9S,9S BIS,118, 120, 121PRIMERPÁRRAFOY DEMÁSRELATIVOSY APLICABLESDE lA lEY FEDERALDE INSTI CI SPE FIANZAS,Así COMOA lA COMPETENCIADELTRIBUNALDE lO ADMINISTRATIVODEL ESTADODE JALISCO. ~ B) DE CUMPLIMIENTO. PARA GARANTIZAR El FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA :~ lAS OBLIGACIONES,DANOS A TERCEROS Y RESPONSABILIDADESDERIVADAS DE ESTE CONTRATO DE OB UBLlCA A PRECIOSUNITARIOS."EL CONTRATISTA" OTORGARÁDENTRO DE lOS 10(DIEZ) DíAS HÁBilES SIGUIEN A lA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, FIANZA A FAVOR DE MUNICIPIO DE SAN PEDRO TlAQUEPAQUE, Y/O A HACIENDA MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO, POR VALOR DEL10% DEL IMPORTE TOTAL DE lOS TRABAJOS CONTRATADOSINCLUIDOEl I,V.A. ~OR lO QUE DICHA FIANZASE TRAMITARÁA TRAVÉ~ DE INSTITUCiÓNA~IANZADORA
~ UTORIZADA,lA QUE SE SOMETERAEXPRESAMENTEA lO ESTABLECIDOPOR LOS ARTICULOS1,S FRACCION111INCISO A), 9S,9S BIS,11,8, 120, 121PRIMERPÁRRAFOY DEMÁSRELATIVOSY APLICABLESDE lA lEY FEDERALDE INSTITUCIONES DE FIANZAS,ASI COMOA lA COMPETENCIADELTRIBUNALDE lO ADMINISTRATIVODEL ESTADODE JALISCO.
C) DE VICIOS OCULTOS. ADEMÁS, "EL CONTRATISTA" DEBERÁ E':<HIBIRA "EL GOBIERNO MUNICIPAL':, DENTRO DEL PLAZO DE S DIAS HABllES CONTADOSA PARTIR DE LA SUSCRIPCIONDEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIONDE LA OBRA MATERIADEL PRESENTECONTRATO,UNA FIANZA POR DEFECTOSY VICIOS OCULTOSPOR UN MONTO EQUIVALENTEAl 10% DEL VALOR DE lOS TRABAJOS EJECUTADOS INCLUIDO El I,V.A., QUE DEBERÁ CONTENER COMO MíNIMO QUE GARANTIZAEl PAGO DE LAS EROGACIONESQUE "EL GOBIERNOMUNICIPAL" TUVIERE QUE EFECTUARPOR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DURANTE lA RECEPCiÓN DE LA OBRA Y HASTA POR El PERíODO DE UN AÑO DESPUÉS DE RECIBIDA lA OBRA, SOMETIÉNDOSE lA AFIANZADORA EXPRESAMENTEA LO ESTABLECIDO POR lOS
\
Hoja 2 de 9
CIMA. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. CUANDO A JUICIO DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" SEA NECESARIO L,LEVAR A O TRABAJOS QUE NO ESTEN COMPRENDIDOS EN El PROYECTO Y PROGRAMA SE CONSIDERARÁN EN LA SIGUIENTE
MA: :
I
A I EXISTEN CONCEPTOS A PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN El CONTRATO QUE SEAN APLlCABlSS A lOS T~ABAJOS DE QUE SE TRATAN, "EL GOBIERNO MUNICIPAL" ESTARÁ FACULTADO PARA INSTRUIR A "EL CONTRATISTA" A QUE SE EJECUTEN Y ESTE SE OBLIGARÁ A REALIZARLOS CONFORME A DICHOS PRECIOS. i
B) SI PARA ESTOS TRABAJOS NO EXISTIERAN CONCEPTOS A PRECIOS UNITARIOS Et:J El PRESUPUESTO QU~ FORMA PARTE DEL PRESENTE CONTRATO, Y "EL GOBIERNO MUNICIPAL" CONSIDERARA FACTIBLES lOS PR§910S Y ES:rABlECIDOS EN ~l CONTRATO, PROCEDERÁ A DETERMINAR lOS NUEVOS CON INTERVENCiÓN DE "EL CONTrATISTA' y ESTE SE OBLIGARA A EJECUTAR lOS TRABAJOS CONFORME A DICHOS PRECIOS. I C) SI NO FUERA POSIBLE DETERMINAR lOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN lA FORMA ESTABLECIDA EN El ~ÁR~AF
TERIOR, "EL CONTRATISTA" A REQUERIMIENTO DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" Y DENTRO DEL PLAZO qUE EST S ~AlE SOMETERÁ A SU CONSIDERACiÓN lOS NUEVOS PRECIOS UNITA~IOS ACOMPAÑADOS DE SUS F3ESP¡ECTIVqS
LISIS POR ESCRITO, EN El ENTENDIMIENTO DE QUE PARA lA FIJACION DE ESTOS PRECIOS DEBERA API-ICAR ~l I MO CRITERIO DE COSTOS y RENDIMIENTOS DE INSUMOS QUE SE HUBIESE SEGUIDO PARA lA DETERMIN~CIÓN I/lE
PRECIOS UNITARIOS ESTABLECIDOS EN ESTE CONTRATO ORIGINALMENTE. \ : D lA AUTORIZACiÓN DE lOS ,PRECIOS EXT~AORDINARIOS NO IMPLICARÁ lA AMPLIACiÓN AUTOMÁTICA DEl\ TEqiO F NANCIERO, SU AUTORIZACION PROCEDERA SIEMPRE y CUANDO "EL GOBIERNO MUNICIPAL" CUENTE CbN t;.OS
ECURSOS FINANCIEROS AUTORIZADOS. \
!
EL CONTRATISTA" SOLICITARÁ DENTRO DE lA VIGENCIA DEL CONTRATO LA AUTORIZACiÓN DE PAGO DE CUA~Q~IER CONCEPTO EXTRAORDINARIO REQUERIDO PARA lA TERMINACiÓN DE lA OBRA y QUE HAYA SIDO SOLICITADO P A;"EL GOBIERNO MUNICIPAL", EN El ENTENDIDO QUE, DESPUÉS DE VENCIDO El PLAZO SEÑALADO SIN HABERSE SOLlC :rADO,
"EL CONTRATISTA" NO TENDRÁ DERECHO Al PAGO DE lOS MISMOS. ,/
: DUODÉCIMA. PRESENTACiÓN DE ESTIMACIONES. "EL CONTRATISTA" RECIBIRÁ COMO PAGO TOTAL POR lA EJECUCiÓN .~ SATISFACTORIA DE lOS TRABAJOS, El IMPORTE QUE RESULTE DE APLICAR lOS PRECIOS UNITARIOS A LAS CANTIDADES DE OBRA REALIZADA, EN lAS FECHAS QUE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" DETERMINE, PARA lO CUAL "EL CON ITA"
PRESENTARÁ LAS ESTIMACIONES DE OBRA EJECUTADA, CON INTERVALOS QUE NO PODRÁN SER MAY ES UN
¡
MES, DE CONFORMIDAD CON El ARTíCULO 108 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA El MUNICIPIO SA DRO Tl~QUEPAQUE, LAS ESTIMACIONES SE LIQUIDARÁN UNA VEZ SATISFECHOS lOS REQUISITOS ESTABLE DOIJA
SUTRAMITE POR CONDUCTO DE lA HACIENDA MUNICIPAL. .¡
A
CONFORME A lOS LINEAMIENTOS PARA El EJERCICIO Y COMPROBACiÓN DE lOS RECURSOS PROVE fES DEL
¡DERECHO ESTABLECIDO EN El ARTíCULO 1,91 DE lA lEY ~EDE~Al DE DERECHOS, DESTINADOS A NTIDADES FEDERATIVAS, EMITIDOS POR lA SECRETARIA DE lA FUNCION PUBLICA DEL GOBIERNO FEDERAL, "EL TRATISTA"
NO ESTÁ OBLIGADO A APLICAR lA RETENCiÓN DEL CINCO (5) Al MilLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE CADA UNA DE lAS ESTIMACIONES QUE PRESENTE ANTE lA TESORERíA MUNICIPAL PARA SU PAGO, POR CONCEPTO DE
A
PRESTACiÓN DE lOS SERVICIOS DE VIGilANCIA, INSPECCiÓN Y CONTROL DE lAS OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON lAS MISMAS.DECIMOTERCERA. CONVENIOS MODIFICATORIOS. "LAS PARTES" ACUERDAN, QUE CUANDO EXISTAN MODIFICACIONES Al CONTRATO QUE CONJUNTA O SEPARADAMENTE REPRESENTEN INCREMENTOS Al MONTO PACTADO PARA LA EJECUCiÓN DE lOS TRABAJOS Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLíCITAS, SE SUSCRIBIRÁ POR UNA SOLA VEZ UN CONVENIO MODIFICATORIO, El CUAL SI lAS MODIFICACIONES EXCEDEN DEL PORCENTAJE DEL 25% O VARíAN EN El PRESUPUESTO SUSTANCIALMENTE POR VARIACIONES IMPORTANTES Al PROYECTO, A LAS ESPECIFICACIONES O A AMBOS, PUEDE CELEBRARSE UN CONVENIO ADICIONAL RESPECTO A lAS NUEVAS CONDICIONES. ESTE CONVENIO, DEBE AUTORIZARSE POR El ENTE PÚBLICO BAJO SU RESPONSABILIDAD, POR El MONTO DE ORIGEN O AMPLIACiÓN. lAS- MODIFICACIONES NO DEBEN AFECTAR lAS CARACTERíSTICAS DEL TIPO DE OBRA PACTADO EN El CONTRATO, NI ARTíCULOS 1, 5 FRACCiÓN "1 INCISO A), 95, 95 BIS, 118, 120, 121 PRIMER PÁRRAFO Y DEMÁS REt..ATIVOS APLICABLES DE LA lEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, Así COMO A lA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE lO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO.
ESTÁS FIANZAS SOLO PODRÁN CANCELARSE POR El SíNDICO MUNICIPAL PREVIA COMUNICACiÓN POR ESCRITO DE lA COORDINACiÓN GENERAL DE GESTiÓN INTEGRAL DE lA CIUDAD Y DE lA HACIENDA MUNICIPAL DEL GOBIERNO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, EN CASO DE CONTROVERSIA LAS PARTES SE SOMETEN A lA JURISDICCiÓN Y COMPETENCIA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO.
NOVENA. CONCEPTOS FUERA DE CATÁLOGO. lOS CONCEPTOS FUERA DE CATÁLOGO DEBERÁN SER SOLICITADOS POR
"EL CONTRATISTA" A "EL GOBIERNO MUNICIPAL", PREVIO VISTO BUENO DEL SUPERVISOR DESIGNADO POR "EL GOBIERNO MUNICIPAL", DICHA SOLICITUD DEBERÁ SER PRESENTADA POR ESCRITO DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCiÓN AUTORIZADO PARA El PRESENTE CONTRATO, El PRESENTE TRÁMITE NO MODIFICARÁ El CALENDARIO DE OBRA, SALVO QUE EXISTA lA SOLICITUD Y AUTORIZACiÓN RESPECTIVA SEGÚN lO DISPUESTO EN lA CLÁUSULA SÉPTIMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO "EL GOBIERNO MUNICIPAL" TENDRÁ UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DíAS HÁBilES PARA APROBAR O RECHAZAR LA SOLICITUD.
D~CIMA. PAGO DE CONCEPTOS. lOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, COMPRENDIDOS EN El PROYECTO Y EN
.' E.L
ROGRAMA, SE PAGARAN DE CONFORMIDAD A lA BASE DE lOS PRECIOS UNITARIOS DONDE SE INCLUYE El PAGOi O l QUE DEBE CUBRIRSE A "El CONTRATISTA" POR TODOS lOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN BAJOS, El FINANCIAMIENTO, LA UTILIDAD Y El COSTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN ESTE NT TO A CARGO DEL PROPIO CONTRATISTA.
CELEBRARSEPARA ELUDIR EL CUMPLIMIENTODE LA LEY NI DEL PRESENTECONTRATO,ESTO CON FUNDAMENTOEN LO DISPUESTO POR EL TITULO CUARTO, CAPITULO IV INTITULADO"DE LA MODIFICACiÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA", DE LA LEY DE OBRA PÚBLlqA DEL ESTADO DE JALISCO, POR LO QUE "EL CONTRATISTA", DENTRO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, SOLICITARA POR ESCRITO LA SUSCRIPCiÓN DE DICHO CONVENIO FUNDAMENTANDODE FORMA CLARA LOS MOTIVOS DE SU PRETENSiÓN; "EL GOBIERNO MUNICIPAL" DENTRO DEL PLAZO DE 10 DíAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCiÓN DE LA SOLICITUD DETERMINARÁ LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIADE LO SOLICITADO.SERÁ RESPONSABILIDADDE "LAS PARTES': FORMULARLAS RAZONESFUNDADASY EXPlÍCITAS QUE MOTIVAN LA SUSCRIPCiÓN DEL CONVENIO, CIRCUNSTANCIAQUE SE ASENTARÁ A DETALLE EN EL CONVENIORESPECTIVO.
DECIMOCUARTA. AJUSTES DE COSTOS. SI DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO DE OBRA, OCURREN CIRCUNSTANCIASO ACONTECIMIENTOSDE CUALQUIER NATURALEZA NO PREVISTOS EN EL MISMO, PERO QUE DE HECHOY SIN QUE EXISTA DOLO, CULPA, NEGLIGENCIAO INEPTITUDDE CUALQUIERADE LAS PARTES DETERMINENUN AUMENTO O REDUCCiÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS, DICHOS COSTOS PODRÁN SER REVISADOSCONFORME LO DETERMINE"EL GOBIERNO MUNICIPAL", A TRAVÉS DE LA PUBLICACiÓN DEL íNDICE DEL ÚLTIMO MES AUTORIZADO EN EL PROGRAMA DE EJECUCiÓN, QUE SE DARÁ A CONOCER EN LOS ESTRADOS DE LA ..~. COORDINACiÓN GENERAL DE GESTiÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO
r;
."',>TLAQUEP~QUEJALISCO.EN CASO PROCEDENTE,ESTE ÚLTIMONOTIFICARÁLA DE,CISIÓNQUE ACUERDE,EL AUMENTOOf \ \
'REDUCCION CORRESPONDIENTE,LO ANTERIOR CON FUNDAMENTOEN LOS ARTICULOS50 Y 51 DEL REGLAMENTODEI
(RA PÚBLICAPARA EL MUNICIPIODE SAN PEDROTLAQUEPAQUE.I .
P OS SUPUESTOSDE PÁRRAFOANTERIORLA REVISiÓN DE LOS COSTOSSE HARÁ CONFORMEAL REGLAME TO DE OBR. ÚBLlCA PARA EL MUNICIPIODE SAN PEDROTLAQUEPAQUE."I;L
CONTRATISTA" PRESENTARÁLA SOLICITUD DE PAGO DE ESCALATORIAS,DURANTE LA VIGENCIA DEL PR SENTE\ NTRATO, ESTO INCLUYENDO LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS QUE SE HUBIERAN CELEBRADO. EN C SO DE ENECER LA VIGENCIA DEL CONTRATOSIN QUE "EL CONTRATISTA" HAYA PRESENTADOLA SOLICITUDSEÑA DA, NO '. ENDRÁDERECHOA PAGOALGUNO POR ESTECONCEPTO.
L FECHAlÍMITE PARA PRESENTARLA ESTIMACiÓNDE PAGO DE ESCALATORIASSERÁ CONFORMEA LA AUTO IZACIÓN QUE SEA EMITIDAPOR "EL GOBIERNOMUNICIPAL", PUDIENDOSER AL FINAL DE LA OBRA, INCLUSODE LOS CO VENlOS MODIFICATORIOSY SE HARÁ EN UNA SOLA PRESENTACiÓN.
DECIMOQUINTA.VICIOS OCULTOS.CUANDOAPARECIERENDESPERFECTOSO VICIOS OCULTOSEN LA OBRA RE DENTRO DEL PRIMER ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE SU TERMINACiÓN Y RECEPCiÓN "EL GOBIERNO MU ICIPAL ORDENARÁ SU REPARACiÓN O REPOSICiÓN INMEDIATA A "EL CONTRATISTA" Y SERÁ POR CUENTA DE É TE LO GASTOS NECESARIOS SIN TENER DERECHO A RETRIBUCiÓN POR ELLO. SI "EL CONTRATISTA" NO ATIEND A L
;;1.
00., UERIMIENTOSEN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DíAS NATURALES,"EL GOBIERNO MUNICIPAL" PODRÁ,CON,CAR O A"/ ~NTRATISTA", ENCOMENDARLOS TRABAJOS A UN TERCERO O EFECTUARLOSDIRECTAMENTEY HARA EFE TIVA A '/ ¡lANZA OTORGADAPARATAL EFECTO.
1/ I LAS LIQUIDACIONESPARCIALESO EL PAGO TOTAL DE LA OBRA AUNQUE ÉSTA HAYA SIDO RECIBIDAY AP OBA A,
l
~XIME A "EL CONTRATISTA" DE LA RESPONSABILIDADEN QUE PUDIEREI~CURRIR POR VICIOS OCULTOSQUE ESPtpÉS! ,RESULTEN Y QUE PROVENGAN POR DEFECTOS DE LA CONSTRUCCION, O MALA CALIDAD DE LOS MAT RIAlES '/EMPLEADOS Y POR LO TANTO "EL GOBIERNO MUNICIPAL", SE RESERVA EL DERECHO DE RECLAMAR,EN CU LQUIER
!
MOMENTO,LA INDEMNIZACiÓNPOR DICHOSCONCEPTOS,Así COMO POR LA OBRA FALTANTEO MAL EJECUTADA.I
DECIMOSEXTA.REPARACIONES.CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADODE ACUERDOCON LO ESTI U ADO EN ESTE CONTRATO O CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL", ÉSTE ORDENJ!; SU REPARACiÓNO REPOSICiÓN INMEDIATACON LOS TRABAJOS ADICIONALESQUE RESULTENNECESARIOSLOS CALES HARÁ POR SU CUENTA "EL CONTRATISTA" SIN QUE TENGA DERECHO DE RETRIBUCiÓNALGUNA; EN ESTE CASO "EL GOBIERNO MUNICIPAL" SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRÁ ORDENAR LA SUSPENSiÓN PARCIAL O TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOSEN TANTO NO SE LLEVEN A CABO DICHOS TRABAJOS, Y SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAREL PLAZOSEÑALADOPARA LA TERMINACiÓNDE LA OBRA.
DECIMOSÉPTIMA. DAÑOS A TERCEROS. "EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE L DA PERJUICIOS QUE CON MOTIVO DE LA OBRA SE CAUSEN A "EL GOBIERNO MUNICIPAL" O A TERC OS, P AJUSTARSEA LO ESTIPULADOEN EL CONTRATO,POR INOBSERVANCIADE LAS DISPOSICIONESDADASP R ÉS
LAS VIOLACIONESA LAS LEYES Y REGLAMENTOSAPLICABLES, DICHOS DAÑOS DEBERÁN SER RESAR DO "EL CONTRATISTA",DENTRODEL TÉRMINOQUE PARATAL EFECTOLE FIJE "EL GOBIERNOMUNICIPAL". ~
DECIMOCTAVA. SUBCONTRATOS. "EL CONTRATISTA" NO PODRÁ ENCOMENDAR NI SUBCONTRATA ON OTRA PERSONAFíSICAO MORALLA EJECUCiÓNTOTAL O PARCIALDE LA OBRA,SALVOAUTORIZACiÓNEXPRESA EVIA Y POR ,.~SCRITO POR PARTE DE "EL GOBIERNOMUNICIPAL" EN LOS TÉRMINOSDEL SEGUNDOPÁRRAFODEL ARTíCULO54 DEL
• REGLAMENTODE OBRA PÚBLICAPARA EL MUNICIPIODE SAN PEDROTLAQUEPAQUE.
DECIMONOVENA. OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES. "EL CONTRATISTA" SERÁ EL ,RESPONSA~LE DE LAS OBLIGACIONESOBRERO-PATRONALESANTE LAS DIVERSAS INSTITUCIONESY ORGANISMOSPUBLlCOS.ASI qOMO CON QUIENES LES SUMINISTREN MATERIALES PARA LA MISMA. POR LO QUE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" SERA AJE~O A CUALQUIER RECLAMACiÓN PROVENIENTE DE DICHAS RELACIONES. ASIMISMO, "El:- CONTRATISTA" SERA EL RESPONSABLEDE DOTAR CON MATERIAL, HERRAMIENTASY EQUIPO DE SEGURIDAD,ASI COMO PROVEER DE TODAS LAS MEDIDASDE HIGIENEPARACON SUS TRABAJADORES.
VIGÉSIMA PROVEEDORESY PRESTADORESDE SERVICIOS. "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETEAL PAGO DE LOS MATERIALESO SERVICIOSRELATIVOSDE LA OBRA, LAS CAUSAS DE INCUMPLIMIENTOPRESENTADASY JUSTIFICADASA
Hoja 4 de 9
TRAVÉS DE LA COORDINACiÓN GENERAL DE GESTiÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD, EN TANTO NO SEAN ACLARADAS POR ÉSTE SERÁ CAUSA DE SITUACiÓN DE MORA DE "EL CONTRATISTA".
VIGÉSIMA PRIMERA. SEGURIDAD DE LA OBRA. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A TOMAR MEDIDAS PARA LA PREVISiÓN DE RIESGOS PRESENTES O FUTUROS CON MOTIVO DE LA OBRA A EJECUTAR, A INSTALAR A SU COSTA LOS ANUNCIOS, AVISOS, SEÑALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE ORIENTACiÓN QUE SE REQUIERAN PARA EVITAR LOS RIESGOS QUE SE CORRAN POR LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN, DE CAUSARSE CUALQUIER SINIESTRO SERÁ RESPONSABILIDAD DEL PROPIO CONTRATISTA DE CONFORMIDAD CON EL ARTíCULO 214 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.
VIGÉSIMA SEGUNDA. SEÑALIZACiÓN DE LA OBRA. SERÁ OBLIGACiÓN DE "EL CONTRATISTA" EL SUMINISTRO Y COLOCACiÓN DEL RÓTULO DE OBRA, CON CARGO A SUS GASTOS INDIRECTOS Y CONFORME A LOS LINEAMIENTOS SEÑALADOS POR "EL GOBIERNO MUNICIPAL". EN CASO DE INCUMPLIMIENTO "EL GOBIERNO MUNICIPAL" LO PROPORCIONARÁ Y SU COSTO SERÁ DESCONTADO DEL PAGO DE SUS ESTIMACIONES.
VIGÉSIMA TERCERA. SUSPENSiÓN DE LA OBRA. "EL GOBIERNO MUNICIPAL" PODRÁ SUSPENDER TEMPORAL O
<.
DEFINITIVAMENTE LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN CUALQUIER ESTADO EN QUE SE"ENCUENTRE, DANDO AVISO POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", CON 15(QUINCE) DíAS HÁBILES DE ANTICIPACiÓN;
\ ~NDO LA SUSPENSiÓN SEA TEII!1PORAL, "EL GOBIERNO MUNICIPAL" INF,ORMARÁ A "EL CONTRATISTA" LA DURACiÓN A OXIMADA DE LA SUSPENSION Y EL PROGRAMA SE MODIFICARA POR EL PLAZO CORRESPONDIENTE DE
ORMIDAD CON EL ARTíCULO 53 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO
TLA~UEPAQUE. .
CUANDO LA SUSPENSiÓN SEA DEFINITIVA SERÁ RESCINDIDO EL CONTRATO CUBRIÉNDOSELE A "EL CONT~ATISTA", PRÍ:VIA ESTIMACiÓN, EL IMPORTE DE LA OBRA QUE HAYA REALIZADO; Y SERÁ RESPONSABLE POR LA OBRA E~ECUTADA
EN LOS TÉRMINOS DE LA CLÁUSULA OCTAVA. !
, I
\i!:IUANDO "EL GOBIERNO MUNICIPAL" DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO EJECUTADO SE AJ~STE A L pACTADO, EN ESTE CASO SE CUBRIRÁ A "EL CONTRATISTA" EL IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA.
!
VIGÉSIMA CUARTA. SUPERVISiÓN DE LA OBRA.- "EL GOBIERNO MUNICIPAL" A TRAVÉS DE LOS REPRESENT NTES Q PARA EL EFECTO DESIGNE, TENDRAN EL DERECHO A SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJE O DE ES CONTRATO Y DARÁ A "EL CONTRATISTA" POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES Y OBSERVACIONES E ESTI PERTINENTES RELACIONADAS CON SU EJECUCiÓN, A FIN DE QUE SE AJUSTE AL PROYECTO Y MODIFICACIO ES QUE CONSIDEREN PERTINENTES DE CONFORMIDAD CON EL ARTíCULO 109 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLI A PARA L
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. ,
I
VIGÉSIMA QUINTA. CALIDAD DE LOS MATERIALES. ES FACULTAD DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" LLEVAR ACABÓ
L
INSPECCiÓN Y PRUEBAS NECESARIAS DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A USAR EN LA EJECUCiÓN E LA OBRA,
v.'
SEA EN EL LUGAR DE ÉSTÁ9
EN LOS LUGARES DE ADQUISI91ÓN O FABRICACiÓN, CON CARGO A "EL CO TRATISTA"CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 216 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.
IGÉSIMA SEXTA. RESIDENTE DE OBRA. POR SU PARTE" EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A TENER EN EL LU AR DE LOS RABAJOS A UN PROFESIONAL QUE LO REPRESENTE EL CUAL DEBERÁ SER ESPECIALISTA EN LA MATE lA, EL QUE ./ DEBERÁ PREVIAMENTE SER ACEPTADO POR "EL GOBIERNO MUNICIPAL" Y CUYA ACEPTACiÓN LA PODRÁ RE OCAR A SU
/
CRITERIO. EL REPRESENTANTE DE "EL C;:ONTRATISTA" DEBERÁ ESTAR FACULTADO PARA EJECUTAR LOS T ABAJOS A QUE SE REFIERE ESTE CONTRATO, ASI COMO PARA ACEPTAR Y OBJETAR LAS OBSERVACIONES DE OB A QUE SE FORMULEN Y EN GENERAL PARA ACTUAR A NOMBRE Y POR CUENTA DE "EL CONTRATISTA".
!!
VIGÉSIMA SÉPTIMA. VERIFICACiÓN DE AVANCE DE LA OBRA. "EL GOBIERNO MUNICIPAL" VERIFICARÁ UE LOSil}J/' TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTEN EJECUTANDO POR "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO, CON EL
PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL COMPROBAR~ PERiÓDICAMENTE EL AVANCE DE LOS TRABAJOS EN LA INTELIGENCIA DE QUE EL TRABAJO MAL EJECUTADO SE TENDRA POR NO REALIZADO.
VIGÉSIMA OCTAVA. PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO. "EL CONTRATISTA" QUE NO CONCLUYA LA OBRA EN LA
I
FECHA SEÑALADA EN EL PROGRAMA, CUBRIRA COMO PENA CONVENCIONAL, !=L 5%_(CINCO POR CIENTO) DEL I R E DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAM ,EN B A LA SIGUIENTE FÓRMULA:SANCiÓN POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO = O.05X(IC-IE) \
IC= INVERSiÓN CONTRATADA
IE= INVERSiÓN EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACiÓN AUTORIZADA
EN CASO DE PRESENTARSE ESTE SUPUESTO, EL SUPERVISOR A QUE SE REFIERE LA CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA DEL -1"'RESENTE CONTRATO, DEBERÁ LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA EL DíA EN QUE CONCLUYA EL PLAZO DE EJECUCiÓN, TOMANDO EN CUENTA EL DIFERIMIENTO Y/O LA(S) PRÓRROGA(S) AUTORIZADAS EN EL MISMO, DEBIENDO ASENTAR LOS TRABAJOS PENDIENTES POR REALIZAR PARA LA TOTAL CONCLUSiÓN DE LA OBRA.
CON DICHA ACTA, LA COORDINACiÓN GENERAL DE GESTiÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD PROCEDERÁ A DETERMINAR LA PENA A APLICARSE Y GESTIONARÁ ANTE EL ÓRGANO DE CONTRALORíA CIUDADANA Y ANTE LA HACIENDA MUNICIPAL SU APLICACiÓN, MEDIANTE LA DEDUCTIVA QUE PROCEDA.
VIGÉSIMA NOVENA. PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA. ADEMÁS DE LA PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO, SE APLICARÁ UNA SANCION POR ATRASO EN LA ENTREGA FISICA DE LA OBRA QUE SE IRA INCREMENTANDO EN LA MEDIDA EN QUE "EL CONTRATISTA" NO ENTREGUE TOTALMENTE TERMINADA LA OBRA, DICHA SANCiÓN SE CALCULARÁ SEGÚN LA SIGUIENTE FORMULA:
'.
CONTRATO NO. FAISM 26/2017
SANCiÓN POR ATRASO EN lA ENTREGA DE lA OBRA = O.05X(IC-IE)X(FTR-FTA)/30 IC= INVERSiÓN CONTRATADA
IE= INVERSiÓN EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACiÓN AUTORIZADA FTR= FECHA DE TERMINACiÓN REAL DE LA OBRA
FTA= FECHA DE TERMINACiÓN AUTORIZADA DE LA OBRA
EN ESTE CASO, SERÁ lA MISMA COORDINACiÓN GENERAL DE GESTiÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD LA QUE PROCEDERÁ A DETERMINAR LA PENA A APLICARSE Y GESTIONARÁ ANTE El ÓRGANO DE LA CONTRAlORíA CIUDADANA y ANTE LA HACIENDA MUNICIPAL SU APLICACiÓN, MEDIANTE LA DEDUCTIVA QUE PROCEDA.
TRIGÉSIMA. PENA POR ATRASO EN FINIQUITO. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR lA DOCUMENTACiÓN COMPLETA DE FINIQUITO DE lA OBRA A LA COORDINACiÓN GENERAL DE GESTiÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD A MÁS TARDAR 15 (QUINCE) DíAS NATURALES A lA FECHA AUTORIZADA DE TERMINACiÓN. EN CASO CONTRARIO SERÁ CONSIDERADO EN ESTADO DE MORA CONFORME Al ARTíCULO 43 DE lA lEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, PARA NUEVOS CONTRATOS. LA PRESENTACiÓN TARDíA DE FINIQUITOS CAUSA GRAVE PERJUICIO EN LA CUENTA PÚBLICA Y SE CORRE El RIESGO DE lA CANCELACiÓN DE lOS RECURSOS PARA PAGO.
DICHA SANCiÓN SERA DETERMINADA POR lA COORDINACiÓN GENERAL DE GESTiÓN INTEGRAL DE lA CIUDAD, MISMA UE PODRÁ CONllEVAR lA SUSPENSiÓN O CANCELACiÓN DEL REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL BIERNO MUNICIPAL, CONFORME A LOS ARTíCULOS 68 FRACCiÓN 111 Y 69 FRACCiÓN 11DEL REGLAMENTO DE OBRA
LlCA PARA El MUNICIPIO DE SAN PEDRO TlAQUEPAQUE.
ARA OEtTERMINAR lA APLICACiÓN DE lAS SANCIONES ESTIPULADAS NO SE TOMARAN EN CUENTA lAS DEtMORAS MOTIVAfíAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, QUE A JUICIO DE "EL GdBIERNO
MUNICIPAL", NO SEA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA". /
DE'PENDIENTEMENTE DE lAS APLICACIONES DE lAS PENAS SEÑALADAS ANTERIORMENTE "EL GOBIERNO MU . RÁ EXIGIR El CUMPLIMIENTO FORZOSO DEL CONTRATO, O HACERLO EJECUTAR POR UN TERCERO CO TAL A "EL CONTRATISTA".
E CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO CUBRA El IMPORTE DEL MONTO DE LAS SANCIONES EN El ÉRMIN DISPUESTO POR "El GOBIERNO MUNICIPAL", ESTE ÚlTIMO PODRÁ HACER EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLlM ENTO GARANTíA DE DICHO PAGO.
I
Ii
RA S~
AR R
ESC~ O I
l
I ÉSIMA SEGUNDA. "LAS PARTES" RECONOCEN QUE El INMUEBLE DONDE SE REALIZARÁN lOS TR BA~c;bS A J UTAR POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" SE ENCUENTRA A SU ENTERA DISPONIBILIDAD PARA LA EJEC CION DE
l MISMOS.
i
r ! IGÉSIMA TERCERA. RESCISiÓN. LAS PARTES CONVIENEN EN QUE El PRESENTE CONTRATO PODRÁ SER RE CI~DIDO N CASO DE INCUMPLIMIENTO Y Al RESPECTO ACEPTAN QUE CUANDO SEA "EL GOBIERNO MUNICIPAL'
, DETERMINE RESCINDIRlO, DICHA RESCISiÓN OPERARÁ DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DEC . JUDICIAL; SI ES "EL CONTRATISTA" QUIEN DECIDE RESCINDIRlO, SERÁ NECESARIO QUE ACUDA ANTE El
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO Y OBTENGA lA DECLARACiÓN CORRESPONDIENTE.
/TRIGÉSIMA CUARTA. CAUSAS DE RESCISiÓN. lAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR lUGAR A LA RESCISiÓN POR PARTE DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" Y QUE SON IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA" SIN NECESIDAD DE DECLARACiÓN JUDICIAL, SON lAS QUE A CONTINUACiÓN SE SEÑALAN, Así COMO LAS DISPUESTAS POR El ARTíCULO 89 DE lA lEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.
TRIGÉSIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD DE LOS TRABAJOS. "EL CONTRATISTA", NO PODRÁ DISPONER P PARA OTRO, DE lOS PROYECTOS, PLANOS, TRABAJOS POR LOS CUALES FUE CONTRATADO, NI DIVU CUALQUIER MEDIO DE INFORMACiÓN O FORMA lOS RESULTADOS DE lOS MISMOS, SIN LA AUTORIZACiÓN PO
" L GOBIERNO MUNICIPAL", MISMOS QUE SERÁN DE SU EXCLUSIVA PROPIEDAD.
1. lA MUERTE O INCAPACIDAD SOBREVENIDA DEL CONTRATISTA INDIVIDUAL O LA EXTINCiÓN DE lA PERSONA JURíDICA CONTRATISTA;
2. LA DECLARACiÓN EN CONCURSO MERCANTil O DE QUIEBRA;
3. lA FALTA DE PRESTACiÓN POR El CONTRATISTA DE lAS GARANTíAS EN PLAZO, EN lOS CASO EN LA lEY;
/ 4. lA DEMORA POR PARTE DEL CONTRATISTA EN El CUMPLIMIENTO DE lAS OBLIGACIONES DENT,
PLAZOS ESTABLECIDOS; ,
5. El INCUMPLIMIENTO PARA El INICIO DE LA EJECUCiÓN DE lA OBRA EN El PLAZO SEÑALADO, SALVO QUE lA MISMA NO SE INICIE POR CAUSAS AJENAS A lAS PARTES CONTRATANTES Y Así SE HAGA CONSTAR EN RESOLUCiÓN , UNDADA Y MOTIVADA;
/' 6. lA FALTA DE PAGO POR PARTE DEL ENTE PÚBLICO EN El PLAZO ESTABLECIDO EN lA lEY DE OBRAS PÚBLICAS;
7. lA SUSPENSiÓN DE lA INICIACiÓN DE lA OBRA, POR UN PLAZO SUPERIOR A SEIS MESES POR PARTE DEL ENTE PÚBLICO;
8. El DESISTIMIENTO O lA SUSPENSiÓN DE lA OBRA, POR UN PLAZO SUPERIOR A OCHO MESES ACORDADA POR El ENTE PÚBLICO;
9. lOS ERRORES MATERIALES QUE PUEDA CONTENER El PROYECTO O PRESUPUESTO ELABORADO POR El ENTE PÚBLICO QUE AFECTEN Al PRESUPUESTO DE lA OBRA, Al MENOS, EN UN VEINTICINCO POR CIENTO;
'.
CONTRATO NO. FAISM 26/2017
10. lAS MODIFICACIONES EN El CONTRATO, AUNQUE FUERAN SUCESIVAS, QUE IMPLIQUEN AISLADA O CONJUNTAMENTEALTERACIONESAl PRECIO DEL CONTRATO EN CUANTíA SUPERIOR, EN MÁS O MENOS, Al TREINTA POR CIENTO DEL PRECIO ORIGINAL DEL CONTRATO, O REPRESENTEUNA ALTERACiÓN SUSTANCIAL DEL PROYECTO INICIAL.
SE CONSIDERARÁALTERACiÓN SUSTANCIAL,LA MODIFICACiÓN DE lOS FINES Y CARACTERíSTICASBÁSICAS DEL PROYECTO INICIAL, Así COMO LA SUSTITUCiÓNDE UNIDADESQUE AFECTEN Al MENOS Al TREINTA POR CIENTO DEL PRECIOORIGINALDEL CONTRATO.
EN lA SUSPENSiÓN DE LA INICIACiÓN DE LA OBRA POR PARTE DEL ENTE PÚBLICO, CUANDO ÉSTE DEJE TRANSCURRIRSEIS MESES A PARTIR DE lA MISMA SIN DICTAR ACUERDOSOBRE DICHA SITUACiÓN Y NOTIFICARLOAl CONTRATISTA,ÉSTETIENE DERECHOA lA RESCISiÓNDEL CONTRATO.
11. SI "EL CONTRATISTA" NO INICIA O TERMINA lAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO EN lA FECHA SEÑALADA.
12. SI SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTELAS OBRAS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLASQUE HUBIERESIDO RECHAZADAPOR ESCRITOCOMO DEFECTUOSAPOR "EL GOBIERNOMUNICIPAL".
13. SI NO EJECUTAEl TRABAJO DE CONFORMIDADCON lO ESTIPULADOO SIN MOTIVOJUSTIFICADO,NO ACATA
~S ORDENESDADAS POR ESCRITOPOR "EL GOBIERNOMUNICIPAL".
\ 14. SI NO DA CUMPLIMIENTOAL PROGRAMADE TRABAJO,A JUICIO DE "EL GOBIERNOMUNICIPAL".
\ "
\ 15. SI SE DECLARA EN QUIEBRA O SUSPENSION DE PAGOS O SI HACE CESION DE BIENES EN FORMA QUE CiíE ESTE CONTRATO, O POR lA FALTA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, SINDiCALES Y
OR~ S DE CUALQUIERíNDOLE.
!
SI SUBCONTRATAO CEDE lA TOTALIDAD O PARTE DE lAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO)!O lOS DERIVADOSDEL MISMO,SIN El CONSENTIMIENTODE "EL GOBIERNOMUNICIPAL".
,
i 17. SI "EL CONTRATISTA" NO DA A "EL GOBIERNOMUNICIPAL" Y A LAS INSTITUCIONESOFICIALESQUE ENGAN
\
\ /'~ lOS MATERIALES,TRABAJOSY OBRAS.\.~.¡:;.
l TAO DE INTERVENIR.lAS FACILIDADESY DATOS NECESARIOSPARA INSPECCiÓN,VIGilANCIA Y SUPERVI IÓN DEI
--
\ ,18. SI REDUCESU CAPITAL SOCIAL Y CONTABLE(SU PATRIMONIOEN El CASO DE PERSONAFISICA) E FORM NOT BlE QUE A JUICIO DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" NO GARANTICE El CUMPLIMIENTODE LAS OBLlGACI NES O
I
ESTECONTRATO.19. CUANDO"EL CONTRATISTA"ACUMULEUN 25% DE ATRASOEN El AVANCE DE lA OBRA.
I ¡'
7
20. lAS DEMÁS CAUSAS QUE SE ESTABLEZCANEN El PRESENTECONTRATOY, EN GENERAL, POR C AlQUI~TflA CAUSA IMPUTABLEA "EL CONTRATISTA"SIMILARA lAS ANTES EXPRESADAS. i
I 'Ji IGÉSIMA QUINTA. PROCEDIMIENTODE RESCISiÓN. SI "EL GOBIERNO MUNICIPAL" OPTA P,OR LA RESCI lóNiEL
ONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA ANTERIOR, "EL CONTRATISTA" PACTARA CON "EL G BIE NO UNICIPAL" DE COMÚNACUERDO,lLEVAR A CABO lA RESCISiÓNDEL CONTRATOCONFORMEA lO DISPUEST PO El ARTíCULOS53 DEL REGLAMENTODE OBRA PÚBLICAPARA El MUNICIPIODE SAN PEDROTlAQUEPAQUE, CON LA IÓN A lOS ARTíCULOS79 Y 92 DE lA lEY DE OBRA PÚBLICADEL ESTADODE JALISCO,BAJO El SIGUIENTEPROCEDI ENlp
,
l. SE INICIARÁA PARTIR DE QUE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" NOTIFIQUEA "~L CONTRATISTA" DEL INCUMPLlMENtO O DEL HECHO EN QUE HAYA INCURRIDOCONFORMEA lO PREVISTOEN lA CLAUSULAQUE ANTECEDE,PARA QU EtJ UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DíAS HÁBilES EXPONGAlO QUE A SU DERECHOCONVENGAY APORTE, EN SU CASO, LAS P UtBAS
QUE ESTIMEPERTINENTES.
!
~I. TRANSCURRIDOEl PLAZOA QUE SE REFIEREEl PUNTOANTERIOR,SE RESOLVERÁlO CONDUCENTECONSIDE ANDO lOS ARGUMENTOSY lAS PRUEBASQUE "EL CONTRATISTA" HUBIEREHECHOVALER.
111.lA DETERMINACiÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FUNDADA Y
I
MOTIVADA,Y COMUNICADAA "EL CONTRATISTA" DENTRODE lOS 5 (CINCO)DíAS HÁBilES SIGUIENTESA AQUÉL EN QUE SE HAYA EMITIDO.IV. CUANDO "EL GOBIERNO MUNICIPAL" DECIDA RESCINDIR El PRESENTE CONTRATO, DEBERÁ DAR ISO OR , ESCRITO,MEDIANTEOFICIO, A "EL CONTRATISTA", CON UN MíNIMO DE 10 (DIEZ) DíAS NATURALESDE A ICIPAC' N A lA FECHA SEÑALADAPARA llEVAR A CABO lA RESCISiÓNDEL CONTRATO,SEÑALANDODíA Y HORA, PA A NTAR El ACTA CIRCUNSTANCIADADE COMPROBACiÓN,MEDICiÓNY LIQUIDACiÓNDE LA OBRA REALIZADA.
r!)
V. El DíA SEÑALADO, SE lEVANTARÁ El ACTA MENCIONADAEN El PUNTO QUE ANTECEDE, EN El lUGA ~DE SE
;' EJECUTE LA OBRA (IN SITU), MISMA A TRAVÉS DE lA CUAL SE RECIBIRÁN lOS TRABAJOS EJECUTA' POR "EL CONTRATISTA", EN El ESTADO EN QUE ÉSTOS SE ENCUENTREN, DEBIÉNDOSE DETALLAR EN DIC ACTA lOS
,/'Pc)l!lMENORES DE lA SITUACiÓNQUE GUARDAlA OBRA. '
VI. LA NOTIFICACiÓNDEL OFICIO SEÑALADOEN El PUNTO"1" DE LA PRESENTECLÁUSULA,SURTIRÁ EFECTOS,PARA EL CONTRATISTA", DE CITATORIOPARA El lEVANTAMIENTO DEL ACTA SEÑALADA, DEBIÉNDOSECITAR A lA CONTRAlORíA CIUDADANA,POR CONDUCTODE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" PARA QUE ESTÉ PRESENTEEN EL lEVANTAMIENTO DE lA REFERIDAACTA.
VII. EN VIRTUD DE lA RESCISiÓN DEL CONTRATO, A PARTIR DE lA FECHA EN QUE SE lEVANTE El ACTA CIRCUNSTANCIADA SEÑALADA EN EL PUNTO "11", DE ESTA CLÁUSULA, "EL GOBIERNO MUNICIPAL" TOMARÁ INMEDIATAMENTElA POSESiÓNlEGAL Y MATERIALDE lA OBRA MATERIADEL PRESENTECONTRATO,CONFORMEA lO DISPUESTOPOR El ARTíCULO79 DE LA lEY DE OBRA PÚBLICADEL ESTADODE JALISCO.
'.
CONTRATO NO. FAISM 26/2017
VIII. DESDE LA FECHA EN QUE SE TOME POSESiÓN LEGAL Y MATERIAL DE LA OBRA SEÑALADA EN EL PRESENTE CONTRATO, "EL GOBIERNO MUNICIPAL", QUEDARÁ LIBERADO DE CUALESQUIEROBLIGACiÓN CONTRACTUALQUE LO UNE CON "EL CONTRATISTA", MEDIANTEEL PRESENTECONTRATO,A EXCEPCiÓNDE LA OBLIGACiÓNDE PAGO DE LAS ESTIMACIONESQUE SE ENCUENTRENEN TRÁMITE y EL FINIQUITOCORRESPONDIENTEQUE AL EFECTOSE REALICE,EN LOS TÉRMINOSSEÑALADOSPOR LA LEY DE OBRA PÚBLICADEL ESTADODE JALISCO.
IX. A PARTIR DE LA FECHA EN QUE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" TENGA LA POSESiÓN LEGAL Y MATERIAL DE LA OBRA QUE SE DETALLAEN EL PRESENTECONTRATO,ÉSTETENDRÁLAS MÁS AMPLIASFACULTADESPARAQUE DE ACUERDOA LO ESTABLECIDOEN LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, PUEDA CONTINUARLA OBRA A TRAVÉS DE OTRO CONTRATISTAO REALIZARPOR ADMINISTRACiÓNDIRECTALA OBRA QUE NO HAYA SIDO EJECUTADA,EN VIRTUD DE LA RESCISiÓNADMINISTRATIVADEL CONTRATO.
SI "EL GOBIERNO MUNICIPAL" OPTA POR LA RESCISiÓN, "EL CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A PAGAR POR CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL QUE PODRÁ SER A JUICIO DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL", HASTA EL MONTO DE LA GARANTíAOTORGADA,LO ANTERIORCONFORMEAL ARTíCULO 102 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICADEL ESTADODE JALISCO.
TRIGÉSIMA SEXTA. CAUSAS DE TERMINACiÓNANTICIPADA. "EL GOBIERNO MUNICIPAL" Y "EL CONTRATISTA" PODRÁN DAR POR TERMINADOANTICIPADAMENTEEL PRESENTECONTRATOCUANDO POR CASO FORTUITOO FUERZAMAYORSE IMPOSIBILITELA CONTINUACiÓNDE LOS TRABAJOS, LO ANTERIOR CONFORMEA LO DISPUESTOPOR EL ARTíCULO 53 DEL REGLAMENTODE OBRA PÚBLICAPARA EL MUNICIPIODE SAN PEDROTLAQUEPAQUE.
TRIGÉSIMA SÉPTIMA. UNA VEZ CONCLUIDA LA OBRA "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ENTREGAR LO PLANOS '~RRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCiÓN FINAL, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONESQUE FUERON A LlCADOS D ANTE SU EJECUCiÓN, Así COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACiÓN Y MANT NIMIENTO COR \ESPONDIENTESY LOS CERTIFICADOSDE GARANTíADE CALIDADY FUNCIONAMIENTODE LOS BIENESIN TALADOS.
IqÉ MA OCTAVA. RECEPCiÓN DE OBRA. "EL GOBIERNO MUNICIPAL" RECIBIRÁ LOS TRABAJOS OBJET DE ESTE TR HASTA QUE SEAN TERMINADOSEN SU TOTALIDAD,SI LOS MISMOS FUERONREALIZADOSDE AC ERDO CO
P ICACIONESCONVENIDASY DEMÁSESTIPULACIONESDE ESTECONTRATO,SEGÚNLO SIGUIENT
I I
\ b) CUANDO DE COMÚN ACUERDO "EL GOBIERNO MUNICIPAL" Y "EL CONTRATISTA" CONVENGAN N DAR R
1
TE.,RMIADO ANTICIPADAMENTEEL CONTRATO,EN ESTE CASO, LA OBRA QUE SE RECIBA SE LIQUIDARÁ E LA FO
1 I
E LAS PARTESCONVENGAN,CONFORMEA LO ESTABLECIDOEN ESTECONTRATO. . e) CUANDO "EL GOBIERNO MUNICIPAL" RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TÉRMINOS DE LAS CLÁU LAS IGÉSIMA TERCERA, TRIGÉSIMA CUARTA Y TRIGÉSIMA QUINTA, EN ESTE CASO LA RECEPCiÓN PARCIAL QUED RÁ ICIO DE ESTEY LIQUIDARÁEL IMPORTEDE LOSTRABAJOSQUE DECIDARECIBIR.
a) CUANDO SIN ESTARTERMINADALA TOTALIDAD DE LA OBRA, LAS PARTES DE LOS TRABAJOS ECUTAD USTEN A LO CONVENIDO Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL", EN ES E CASO
ARÁ A "EL CONTRATISTA"LO EJECUTADO.
d) CUANDO EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVODEL ESTADO DE JALISCO DECLARE RESCINDIDOEL CO TRA O, EN ESTECASO,SE ESTARÁA LO DISPUESTOPOR LA RESOLUCiÓNRESPECTIVA.
e)"EL CONTRATISTA" AVISARÁ POR ESCRITOA "EL GOBIERNOMUNICIPAL" LA FECHA DE TERMINA OBRA Y ÉSTE SE OBLIGAA RECIBIRLAEN UN PLAZOQUE NO EXCEDERÁDE 30 (TREINTA)DíAS NATURALESA LA FECHADE TERMINACiÓNSIEMPREY CUANDOESTÉTOTALMENTECONCLUIDALA OBRA,
AL TÉRMINO DE LA OBRA SE LEVANTARAACTA DE RECEPCiÓNCON LO CUAL SE DARÁ POR TERMINADAY EN EGADA LA OBRA. LA RECEPCiÓNPARCIALO TOTAL DE LOS TRABAJOSY LA LIQUIDACiÓNDE SU IMPORTE,SE EFECTUARÁNSIN PERJUICIO DE LOS DESCUENTOSQUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE SANCIONES EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO.
A
EFECTO DE CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS GENERALES VIGENTES PARA LA OPERACiÓN DEL FONDO DE PORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURASOCIAL, AL CONCLUIR LA OBRA, "EL CONTRATISTA" SE OB A A COLOCARE,NUN LUGARVISIBLEDE LA MISMA,UNA PLACAQUE <;;ONTENGAAL ME~OS LA SIG~IENTE FRASE:" ABRAE REALIZO CON RECURSOS DEL FAIS", LA PLACA TENDRA LAS CARACTERISTICAS FISICAS QUE D P A LA / SECRETARíADE DESARROLLOSOCIAL POR CONDUCTO DE LA DIRECCiÓN GENERAL DE POLíTICASPÚB e D.ELA
COORDINACiÓNGENERALDE GESTiÓN INTEGRALDE LA CIUDADDE "EL GOBIERNOMUNICIPAL".
TRIGÉSIMA NOVENA. DEDUCCiÓN DE ADEUDOS Y REINTEGROS. SI AL RECIBIRSE LA OBRA y EF / LIQUIDACiÓN CORRESPONDIENTEEXISTIERAN DEDUCTIVAS O CUALQUIER OTRA OBLIGACiÓN O RES PARA CON "EL GOBIERNO MUNICIPAL", A CARGO DE "EL CONTRATISTA", EL IMPORTE DE LA MISMA S LAS CANTIDADESA CUBRíRSELE POR TRABAJOS EJECUTADOSY SI NO FUEREN SUFICIENTESSE HAR /'''-FIANZA OTORGADAPOR ESTOSCONCEPTOSPOR "EL CONTRATISTA".
CUADRAGÉSIMA. REGISTRO DE LA OBRA. SERÁ OBLIGACiÓN DE "EL CONTRATISTA", REGISTRARLA OBRA ANTE LAS AUTORIDADESRESPECTIVAS,ENTREGANDOLECOPIA DEL PROYECTODE LA OBRA, DATOS DE IDENTIFICACiÓNFISCAL DE LA EMPRESAY TODOSAQUELLOSQUE LE SOLICITELA AUTORIDADCOMPETENTEPARA EL CASO.
CUADRAGÉSIMAPRIMERA. CUANDO POR CAUSAS INJUSTIFICADASLOS TRABAJOSOBJETO DEL PRESENTECONTRATO NO SE ENTREGUEN EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMAAUTORIZADO,TODO GASTO POR CONCEPTO DE SUPERVISiÓNADICIONALY SERVICIOSDE APOYO A LA OBRA SERÁ CON CARGO A "EL CONTRATISTA". EL IMPORTEDE DICHOSGASTOSSERÁ DEDUCIDODE LOS PAGOSQUE "EL GOBIERNOMUNICIPAL" DEBA HACERA "EL CONTRATISTA".
Hoja 8 de 9
..
CONTRATO NO. FAISM 26/2017
CUADRAGÉSIMASEGUNDA. "EL CONTRATISTA" DECLARAESTAR DE ACUERDO DE QUE, CUALQUIERMODIFICACiÓNDE LOS CONCEPTOSY FECHAS DE CONTRATOQUE SE ASENTARÁNEN BITÁCORAY DE LO CUAL ESTUVIERAENTERADOEL SUPERVISOR, COMO RECALENDARIZACIÓN POR RECIBIR ANTICIPO TARDE, PRORROGAS, CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS,MODIFICACIONESAL PROYECTO, A LAS ESPECIFICACIONES,ETC., NO TENDRÁN VALIDEZ SI NO CUENTAN CON SOLICITUD FORMAL A "EL GOBIERNO MUNICIPAL" POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" Y APROBACiÓN POR ESCRITO POR PARTE DEL COORDINADOR GENERAL DE GESTiÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD, COMO TITULAR REPRESENTANTEDE "EL GOBIERNO MUNICIPAL". CUALQUIER AUTORIZACiÓN VERBAL O ESCRITA EN BITÁCORA NO SERÁ RECONOCIDASI NO CUMPLELA FORMALIDADOFICIALANTERIOR.
CUADRAGÉSIMA TERCERA. CONTROVERSIASy JURISDICCiÓN. LAS PARTES ACUERDAN QUE EN CASO DE DUDA O CONTROVERSIASOBRE LA APLICACiÓN, INTERPRETACiÓNY/O CUMPLIMIENTODEL PRESENTECONTRATO ACUERDAN RESOLVERLODE COMÚNACUERDOY EN CASO DE NO LLEGARAL MISMO DETERMINANSOMETERSEA LA JURISDICCiÓN Y COMPETENCIADEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVODEL ESTADO DE JALISCO, CON RESIDENCIAEN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, RENUNCIANDO EXPRESAMENTE AL FUERO QUE POR CUALQUIER CAUSA PUDIERA CORRESPONDERLES.
LAS PARTES CONVIENENQUE PARA TODO LO NO PREVISTO EN EL PRESENTECONTRATO, ESTARÁNA LO DISPUESTO POR EL REGLAMENTODE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIODE SAN PEDROTLAQUEPAQUE,Y DEMÁS DISPOSICIONES RELATIVASAPLICABLES.
LEíDO QUE FUE EL PRESENTECONTRATOY ENTERADASLA PARTES DE SU ALCANCE, LO RATIFICANY FIRMAN EN LA CIUDADDE SAN PEDROTLAQUEPAQUE,JALISCO,EL 05 CI JUNIO DE 2017 DOS MIL DIECISIETE.
"EL CONTRATISTA"
AXIOBRAS, S.A. DE C.V.
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CON NÚMERO FAISM 26/2017, CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, y LA EMPRESA AXIOBRAS, S.A. DE C.V., REFERENTE A LA OBRA: REHABILITACiÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ VASCONCELOS", UBICADA EN SAN MARTíN No. 80, COL. PLAN DE ORIENTE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
