COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS
INDÍGENAS
CENTRO COORDINADOR PARA EL DESARROLLO INDIGENA DE
GUELATAO, OAXACA
CONVOCATORIA DEL CONCURSO POR INVITACION A POR LO MENOS TRES
PERSONAS NUMERO CDI-GUELATAO-OAXACA-001-11
CONTRATACIÓN DE: OBRA PÚBLICA
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION DE
CONCRETO ARMADO PARA LA ESTABILIZACION DE TALUDES, SUMINISTRO Y
COLOCACION DE UN TRANSFORMADOR, CONSTRUCCION DE ANDADORES,
SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFOND, DOS MAMPARAS DE
ALUMINIO, TRES PUERTAS DE ALUMINIO, TRABAJOS DE PLOMERIA, Y LA
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA, EN LA RADIODIFUSORA INDIGENISTA
“XEGLO, ” DE GUELATAO, OAXACA.
================================================================
La presente licitación se realizara en forma convencional como lo establece el artículo 36 y 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
==================================================================
1. DATOS GENERALES
OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en cumplimiento al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las disposiciones contenidas en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, así como en las demás disposiciones legales aplicables, convoca y llevará a cabo por conducto del Centro Coordinador para el Desarrollo Indígena de Guelatao, Oaxaca, la adjudicación del CONTRATO de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, el que tendrá por objeto la construcciónDE MUROS DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO PARA LA ESTABILIZACION DE TALUDES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE UN TRANSFORMADOR, CONSTRUCCION DE ANDADORES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFOND, DOS MAMPARAS DE ALUMINIO, TRES PUERTAS DE ALUMINIO, TRABAJOS DE PLOMERIA, Y LA IMPERMEABILIZACION Y PINTURA, EN LA RADIODIFUSORA INDIGENISTA “XEGLO” DE GUELATAO,DISTRITO DE IXTLAN, OAXACA.
1.1 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS Se entenderá por:
BITÁCORA DE OBRA.- El instrumento legal y técnico, el cual servirá como medio de comunicación convencional entre las partes que firman el CONTRATO y estará vigente durante el desarrollo de los trabajos, en el que deberá referirse todos los asuntos de relevancia para la obra que se desarrollen durante su ejecución, la cual permanecerá invariablemente en la obra y tendrá las siguientes características; foliada en 3 tantos, un original y dos copias desprendibles.
CDI, COMISION, La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
CCDI-GUELATAO: El Centro Coordinador para el Desarrollo Indígena de Guelatao, Oaxaca. C.P. 68770 COMPRANET.- Sistema electrónico de información pública gubernamental sobre obras públicas y servicios relacionados con las mismas, a cargo de la Secretaria de la Función Pública. Dicho Sistema es de consulta gratuita y constituye un medio por el cual se desarrolla el procedimiento de contratación. CONTRATISTA.- Persona a quien se le adjudique el contrato de obras pública de esta licitación.
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.- Documento en la cual se establecen las Bases a las que se sujetará el presente procedimiento de contratación.
LA CONVOCANTE.- Unidad administrativa responsable de llevar a cabo el procedimiento de adjudicación del contrato, en este caso la Delegación Estatal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
LEY.- La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
LICITACIÓN.- Procedimiento de contratación por invitación a por lo menos tres personas número CDI-GUELATAO-OAXACA-001-11.
LICITANTE.- Persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública o bien de invitación a cuando menos tres personas.
PROPOSICIONES.- Ofertas o propuestas técnicas y económicas que presenten los LICITANTES.
PROYECTO DE INGENIERÍA.- El que comprende los planos constructivos, memorias de cálculo y descriptivas, especificaciones generales y particulares aplicables, así como plantas, alzados, secciones y detalle que permitan llevar a cabo una obra civil, eléctrica, mecánica o de cualquier otra especialidad PROYECTO EJECUTIVO.- Conjunto de planos y documentos que conforman los proyectos arquitectónico y de ingeniería de una obra, el catalogo de conceptos, así como las descripciones e información suficiente para que esta se pueda llevar a cabo.
REGLAMENTO.- El Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. RESIDENTE DE OBRA.- Servidor Público designado por la CONVOCANTE, quien fungirá como su representante ante el CONTRATISTA y será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por el CONTRATISTA. SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN.- Personal designado por el CONTRATISTA, quien fungirá como su representante ante LA CONVOCANTE y será responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos.
1.2 CALENDARIO DE ACTOS, FECHAS, HORAS Y SITIOS
EVENTO FECHA HORA SITIOS
Visita al sitio de realización de las obras
26 de julio del 2011 11:00 horas En el domicilio conocido del CCDI de Guelatao ubicado en la población de Guelatao, Distrito de Ixtlan, Oaxaca..
Junta de aclaraciones 27 de julio del 2011 11:00 horas Oficinas de la CONVOCANTE, sita en Av. H. Colegio Militar nº. 904 Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax., CP. 68050 Presentación y apertura
de proposiciones
3 de agosto del 2011
11:00 horas Oficinas de la CONVOCANTE, sita en Av. H. Colegio Militar nº. 904 Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax., CP. 68050 Acto de Fallo Se programara en el
acto de apertura de proposiciones
Oficinas de la CONVOCANTE, sita en Av. H. Colegio Militar nº. 904 Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax., CP. 68050 Firma del CONTRATO Se programara en el acto de fallo
de la licitación
Oficinas de la CONVOCANTE, sita en Av. H. Colegio Militar nº. 904 Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax., CP. 68050 Fecha de inicio y
termino de los trabajos
Inicia el 15 de agosto y termina el 15 de noviembre del 2011 Plazo de ejecución de
la obra
93 días naturales
1.3 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS
La CONVOCANTE requiere la ejecución y suministro de los siguientes conceptos de trabajo: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN
SE REQUIERE DE LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES QUE SE ENCUENTRAN EN LA PARTE POSTERIOR DEL EDIFICIO. PARA LA EJECUCIÓN DEL MISMO SE CONSIDERAN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS.
1.- LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN,
2.- EXCAVACIÓN A MANO O CON MEDIOS MECÁNICOS 3.- MURO DE CONCRETO ARMADO DE 20 CM DE ESPESOR 4.- SUMINISTRO Y RELLENO DE GRAVA COMO FILTRO.
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN
DE IGUAL FORMA SE REQUIERE DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SISTEMA DE CANALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES PARA EVITAR LA ENTRADA DE AGUA EN TEMPORADA DE LLUVIAS. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DICHO SISTEMA SE CONSIDERAN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS.
1.- LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN,
2.- EXCAVACIÓN A MANO O CON MEDIOS MECÁNICOS 3.- CONSTRUCCIÓN DE CANALONES
TRANSFORMADOR
CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LA RADIODIFUSORA SE REQUIERE EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE UN TRANSFORMADOR.
CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES
ES DE VITAR IMPORTANCIA CONSIDERAR LOS ANDADORES DE ACCESO YA QUE EL PASO ACTUAL SE INUNDA EN TEMPORADA DE LLUVIAS. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ANDADORES SE CONSIDERAN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS.
1.- LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN,
2.- EXCAVACIÓN A MANO O CON MEDIOS MECÁNICOS 3.- PLANTILLA 4.- ZAPATA CORRIDA 5.- RELLENO Y COMPACTACIÓN 6.-MURETES DE ENRASE 7.-CASTILLOS 8.-CADENAS 9.-COLOCACION DE ADOQUÍN
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL EDIFICIO “A” RADIODIFUSORA
SE REQUIERE EJECUTAR CONCEPTOS DE OBRA NO CONTEMPLADOS EN EL PROYECTO ORIGINAL LOS CUALES SON DE VITAL IMPORTANCIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES. DENTRO DE ESTOS TRABAJOS ALGUNOS DE LOS MÁS IMPORTANTES SON:
1.- APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN LOSAS
2.-SUM. Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS Y PUERTAS DE ALUMINIO EN SANITARIOS 3.-SUM. Y COLOCACIÓN DE PUERTA EN BODEGA
4.-SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACOS
5.-FABRICACION DE MESA DE TRABAJO EN CAFETERÍA.
REHABILITACIÓN DE LA CASETA DEL TRANSMISOR
SE REQUIERE IMPERMEABILIZAR Y PINTAR DICHA CASETA
1.4 MATERIALES Y EQUIPO QUE PROPORCIONA LA CDI
Para la ejecución de la obra materia de esta licitación, la CDI no proporcionará materiales ni equipos. 1.5 IDIOMA Y MONEDA
1.6 NORMAS, ESPECIFICACIONES Y ASPECTOS LEGALES
La integración de las proposiciones y la ejecución de la obra se llevaran a cabo con sujeción a la LEY, al REGLAMENTO y al contrato que se suscriba entre la COMISION y el CONTRATISTA de la obra; el proyecto y sus especificaciones generales y particulares, así como a las especificaciones de ejecución general de los trabajos; el programa de utilización de la maquinaria y equipo de construcción; los precios unitarios señalados en la relación de conceptos de trabajo y cantidades de obra para expresión de precios unitarios y conforme a las cláusulas del Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado y en general de conformidad con lo señalado en la presente convocatoria de esta licitación. 1.7 PLAZO PARA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
El LICITANTE que resulte adjudicado en este procedimiento, contará con un plazo para la ejecución, fecha de inicio y termino de los trabajos según se establece en el punto 1.2 CALENDARIO DE ACTOS, FECHAS, HORAS Y SITIOS.
1.8 ORIGEN DE LOS RECURSOS Y AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL
Los recursos para la ejecución de la obra, objeto de la presente Convocatoria de Licitación, son de origen Federal, autorizados y establecidos en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, asignados al Programa de Reparación de Radiodifusoras Culturales Indigenistas, mediante Oficio de Liberación de Inversión número: 06-ayb-cgaf-2011-011 de fecha 23 de junio de 2011, emitido por Coordinación General de Administración y Finanzas..
1.9 PROHIBICION DE LA PARTICIPACIÓN Y LA NO NEGOCIACIÓN DE LA CONVOCATORIA
En la presente licitación no podrán participar las personas físicas o morales inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos del artículo 51 y 78 de la LEY así como de lo establecido para estos efectos por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Ninguna de las condiciones contenidas en esta Convocatoria y sus anexos, así como en las PROPOSICIONES presentadas por los LICITANTES,por ningún motivo serán objeto de negociación. 1.10 PROHIBICION DE LA SUBCONTRATACIÓN PARCIAL O TOTAL DE LA OBRA
Bajo ninguna circunstancia se subcontratará parcial o totalmente los conceptos de obra, objeto de esta licitación.
2. DE LOS ACTOS DE LA LICITACIÓN
2.1 VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
LA CONVOCANTE mostrará el sitio de realización de los trabajos, para lo cual los interesados que así lo deseen, deberán presentarse en el sitio y hora que se establece en el punto 1.2 CALENDARIO DE ACTOS, FECHAS, HORAS.
El LICITANTE deberá tomar en consideración las condiciones del lugar de los trabajos, compenetrándose de las características climatológicas, geográficas o de cualquier otra índole que pudieran influir o afectar la ejecución de los mismos, así como la investigación de mercado de los insumos que intervienen en la construcción. De la visita al sitio de realización de los trabajos se levantará el acta correspondiente, entregándose copia a los participantes y el costo que les genere de la visita al sitio de los trabajos, correrá a cargo de cada uno de los LICITANTES.
La junta de aclaraciones a esta convocatoria de licitación se llevará a cabo según se establece en el punto 1.2 CALENDARIO DE ACTOS, FECHAS, HORAS Y SITIOS. Se levantará el acta de la junta de aclaraciones la cual será firmada por los licitantes que hubieren asistido, sin que la falta de la firma de alguno de ellos reste validez o efectos a la misma, de la cual se entregará copia a dichos asistentes. Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, deberán presentar un escrito en el que expresen su interés en participar en la licitación, por si o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante.
Las solicitudes de aclaración, podrán presentarse personalmente durante la realización de la junta de aclaraciones, o enviarse a través de Compra net, vía fax al número 951-513-00-76, o al correo electrónico: [email protected], a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que esté programada la primera junta de aclaraciones.
La asistencia de los interesados a la junta de aclaraciones es optativa. Cualquier modificación en la CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones, formará parte de la misma y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición. Al finalizar el acto se fijará un ejemplar del acta en las oficinas de LA CONVOCANTE ubicadas en Av. H. Colegio Militar nº. 904 Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax., CP. 68050, la cual estará visible desde el día que se levante y hasta cinco días hábiles posteriores a esta.
Así mismo, LA CONVOCANTE difundirá un ejemplar de dicha acta en CompraNet, para efectos de su notificación a los licitantes que no hayan asistido al acto.
2.3 RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES
Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos del procedimiento de la licitación en calidad de observador, siendo requisito registrar previamente su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.
Los LICITANTES podrán presentar sus proposiciones técnica y económica en un solo sobre cerrado debidamente identificado durante el acto de presentación y apertura de proposiciones, en el lugar, fecha y hora que señale la convocatoria, o bien hacerlo llegar con anticipación a dicho acto tal y como lo establece el artículo 44 fracción II de la Ley, es decir, El acto de presentación y apertura de proposiciones podrá hacerse sin la presencia de los correspondientes licitantes…
La presentación y apertura deproposiciones será según se establece en el punto 1.2 CALENDARIO DE ACTOS, FECHAS, HORAS Y SITIOS. Los Licitantes entregarán el sobre cerrado que contenga la proposición técnica y la proposición económica, integradas en la forma que prevé el punto 3 de esta convocatoria.
Una vez iniciado este acto, se procederá a registrar a los asistentes salvo aquellos que ya se hubieren registrado previamente y se pasará lista a los mismos se recibirán simultáneamente las PROPOSICIONES, se procederá a su apertura y se hará constar la documentación presentada sin que ello implique la evaluación de su contenido. La documentación distinta a dichas proposiciones podrá entregarse dentro o fuera de dicho sobre a elección de EL LICITANTE. en la forma que prevé el inciso 3 de esta convocatoria.
De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno que en forma conjunta con el servidor público designado por la CONVOCANTE para presidir el acto, rubricarán el catalogo de conceptos, dando lectura al importe total de cada una de las proposiciones presentadas.
Los LICITANTES sólo podrán presentar una sola proposición en cada procedimiento de contratación. Iniciado el acto de presentación y apertura de proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los licitantes.
Se levantará el acta conforme a lo previsto en los artículos 37 de la LEY, así como 62 del REGLAMENTO, en la que se hará constar el importe total de cada proposición; el acta se firmara por los asistentes, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos. Se señalará en el acta el lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación y se proporcionará copia de la misma a los asistentes.
Al finalizar el acto se fijará un ejemplar del acta en las oficinas de LA CONVOCANTE ubicadas en Av. H. Colegio Militar nº. 904 Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax., CP. 68050, la cual estará visible desde el día que se levante y hasta cinco días hábiles posteriores a esta.
Así mismo LA CONVOCANTE, difundirá un ejemplar de dicha acta en CompraNet para efectos de su notificación a los licitantes que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.
2.4 ASISTENCIA DE OBSERVADORES
A los actos de carácter público de este proceso de contratación, podrán asistir los licitantes cuyas proposiciones hayan sido desechadas, así como cualquier persona que, sin haberse registrado como licitante, manifieste su interés de estar presente en dichos actos como observador, bajo la condición de que deberán registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.
DE LA INTEGRACION DE LAS PROPOSICIONES
2.5 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA
REQUISITOS QUE DEBERÁN ANEXAR Y CUMPLIR QUIENES DESEEN PARTICIPAR
En esta licitación solo se aceptará la participación de personas físicas o morales de nacionalidad mexicana.
Forma en que el licitante deberá acreditar la existencia, personalidad jurídica y capacidad financiera:
El licitante, dentro o fuera del sobre que contenga la proposición, en el acto de presentación y apertura de proposiciones,
deberá presentar los siguientes documentos:
PERSONAS FISICAS O MORALES
I.- Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto. Asimismo, en el caso de contar con correo electrónico, deberá proporcionar dicha dirección.
II.- Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78 de la LEY.
III.- Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que los estudios, planes o programas que previamente haya realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información verídicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como que, en su caso, consideran costos estimados apegados a las condiciones del mercado, en términos de lo establecido en los artículos 31, fracción XV y
IV.- Copia simple de la declaración fiscal o balance general auditado de la empresa, correspondiente a los últimos dos ejercicios fiscales o, en caso de empresas de nueva creación, los más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones, con el contenido y alcance que requiera LA CONVOCANTE. V. Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición.
VI.- Escrito en el que su representante o de la persona física (suscriptor de la proposición), donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada.
VII.- Forma en que los licitantes deberán acreditar su existencia legal y personalidad jurídica, para efectos de la suscripción de las proposiciones, según formato anexo
VIII.- Declaración de integridad mediante la cual EL LICITANTE manifieste bajo protesta de decir verdad, que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de la CONVOCANTE, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.
IX.- En su caso, escrito mediante el cual EL LICITANTE manifieste que en su planta laboral cuenta cuando menos con un cinco por ciento de personas con discapacidad, cuyas altas en el Instituto Mexicano del Seguro Social se hayan dado con seis meses de antelación a la fecha prevista para firma del contrato respectivo, obligándose a presentar en original y copia para cotejo las altas mencionadas, a requerimiento de la CONVOCANTE, en caso de empate técnico. La falta de presentación de este escrito no será causa de desechamiento de la proposición.
Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposición conjunta, deberán acreditar en forma individual los requisitos señalados anteriormente, además de entregar una copia del convenio a que se refiere el artículo 47 del Reglamento. La presentación de los documentos de los integrantes de la agrupación y la del convenio deberá hacerse por el representante común.
En el acto de presentación y apertura de propuestas el representante común deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta. El convenio a que hace referencia este inciso se incluirá en los documentos de la proposición técnica.
3. GUIA PARA ELABORAR LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA
La entrega de proposiciones se hará por escrito en tinta indeleble, sin correcciones, tachaduras ni enmendaduras en un sobre cerrado que contendrá la proposición técnica y la proposición económica. La documentación distinta a la proposición podrá entregarse a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que la contenga. El licitante ó su representante legal deberán firmar cada una de las fojas que integran su proposición.
Los licitantes prepararán sus proposiciones conforme a lo establecido en la convocatoria, así como en las aclaraciones y modificaciones que, en su caso, las afecten. Toda la documentación que se genere con motivo de la proposición presentada y aquella que se formule durante la vigencia del contrato correspondiente, aún cuando no se establezca en dichos documentos, se entenderá que se emite bajo protesta de decir verdad. La presentación de las mismas se hará preferentemente engargolada o en carpetas, con folios en todas sus hojas. El incumplimiento de estas últimas condiciones no será motivo de descalificación, pero se consideran convenientes para un mejor desarrollo y transparencia de la licitación. Las proposiciones técnicas y económicas deberán contener los siguientes documentos:
3.1.1 Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales, las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, así como de haber asistido o no a las juntas de aclaraciones celebradas, y haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a la convocatoria de licitación.
3.1.2 Manifestación escrita de estar conforme de ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de la convocatoria de licitación, sus términos de referencia, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado.
3.1.3 Manifestación escrita de conocer el contenido del modelo de contrato, los proyectos ejecutivos y su conformidad de ajustarse a sus términos (Formato No. XII).
3.1.4 Manifestación escrita de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción y su conformidad de ajustarse a sus términos. 3.1.5 Relación de maquinaria y equipo de construcción. (Formato No. XVIII).
3.1.6 Convenio privado de asociación. Para los casos en que dos o más interesados se agrupen para presentar una sola proposición, deberán celebrar entre si un convenio privado, que contendrá lo siguiente:
a) Nombre y domicilio de los integrantes, identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales de la agrupación. b) Nombre de los representantes de cada una de las personas identificando, en su caso, los datos
de los testimonios públicos con los que se acredita su representación.
c) Definición de las partes del objeto del contrato que cada persona se obligaría a cumplir, especificando la forma en que serán presentadas a cobro las estimaciones.
d) Determinación de un domicilio común para oír y recibir notificaciones.
e) Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para todo lo relacionado con la proposición.
f) Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y solidaria para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme. En el acto de presentación y apertura de propuestas el representante común deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta.
En este supuesto la proposición deberá ser firmada autógrafamente por el representante común que para este acto haya sido designado por el grupo de personas.
3.2 PROPUESTA ECONOMICA
3.2.1.-Carta de proposición firmada en papel membretado de la persona.
3.2.2 Catálogo de conceptos conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y total de la proposición. Este documento formará el presupuesto de la obra que servirá para formalizar el contrato correspondiente, en su caso según anexo
donde se incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos y costos; describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida y cantidad, determinados y estructurados de acuerdo con lo previsto en la LEY, el REGLAMENTO y en la convocatoria de la presente licitación.
En caso de que las matrices de los precios unitarios estén integradas con BÁSICOS O AUXILIARES, obligatoriamente deberán presentarse éstos. De no ser así será motivo para desechar la propuesta.
3.2.4 Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, agrupado por materiales más significativos, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medición y sus importes.
3.2.5 Análisis, cálculo e integración del factor de salario real, conforme a lo previsto en los artículos 190, 191 y 192 del REGLAMENTO, anexando el tabulador de salarios base de mano de obra del personal a utilizar por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios.
3.2.6 Análisis, cálculo e integración de todos los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, que se empleará en la obra; debiendo considerar estos, para efectos de evaluación, costos y rendimientos de maquinas y equipos nuevos (anexando el indicador económico utilizado para su análisis).
3.2.7 Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales.
3.2.8 Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, tomando en cuenta los gastos que realizará EL CONTRATISTA en la ejecución de los trabajos, los anticipos que se otorguen, que las estimaciones por trabajos ejecutados se cubrirán en un término no mayor de veinte (20) días naturales a partir de la fecha en que se hubieren autorizado por el Residente de Obra y el indicador económico que se aplicará.
3.2.9 Utilidad propuesta por EL LICITANTE.
3.2.10 Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieran para la ejecución de los trabajos.
3.2.11 Programa mensual de ejecución general de los trabajos, conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado conforme al periodo indicado, dividido en partidas y subpartidas y expresado en cantidades de obra y pesos, del total de los conceptos de trabajo, utilizando diagramas de barras, debiendo existir congruencia con los programas que se mencionan en el numeral siguiente.
3.2.12 Programa mensual de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados, en partidas y subpartidas de utilización, conforme al periodo indicado, considerando inicialmente, en su caso, el monto asignado para el primer ejercicio fiscal, la fecha de iniciación y el plazo para la conclusión de la obra, para los siguientes rubros:
a).- De la mano de obra, expresado en jornadas identificando categorías e importe en pesos
b).- De los materiales más significativos expresados en unidades convencionales y volúmenes requeridos y pesos.
c).- De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos, indicando la especialidad, número requerido, horas - hombre para la ejecución de los trabajos y su importe en pesos.
d).- De la maquinaria y equipo requerido, identificando su tipo y características, en horas efectivas de utilización y su correspondiente importe expresado en pesos.
4. EVALUACIÓN Y DICTAMEN DE DOCUMENTACIÓN LEGAL Y DE LAS
PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN
Para la evaluación de las PROPOSICIONES, la CONVOCANTE verificará que las mismas incluyan la información, documentos, contenidos y demás requisitos solicitados en esta convocatoria, evaluándose los siguientes aspectos de acuerdo a lo especificado en los artículos 63, 64 y 65 del REGLAMENTO: 4.1 LEGAL Y ADMINISTRATIVO
4.1.1 En el Acto de Recepción y Apertura de Proposiciones se verificará que éstas incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en la presente convocatoria.
4.1.2 En la evaluación de la documentación legal, se comprobará que dentro del objeto del Acta Constitutiva de los LICITANTES, figure el específico al tipo de los trabajos que se licitan y que el representante legal de la empresa cuente con las facultades suficientes para suscribir la PROPOSICIÓN. 4.1.3 Que no omita información, documentos y requisitos solicitados en la presente convocatoria. 4.2 TÉCNICOS
4.2.1 Aspectos generales:
4.2.1.1 Que cada documento contenga toda la información solicitada.
4.2.1.2 Que el Licitante cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los mismos; para lo cual se tomarán en cuenta entre otros aspectos, el grado académico de preparación profesional, la experiencia laboral específica en obras similares y la capacidad técnica de las personas físicas que estarán relacionadas con la ejecución de los trabajos; .
Si EL LICITANTE que participa con el mismo personal o equipo en dos o más licitaciones al mismo tiempo, al otorgársele la primera licitación automáticamente quedará descalificado de las siguientes, independientemente de la etapa en que se encuentre el proceso de licitación.
4.2.1.3 Que EL LICITANTE acredite su experiencia y capacidad técnica en trabajos realizados de características, complejidad y magnitud similares a los que se licitan.
4.2.1.4 Que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de construcción adecuado, suficiente y necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan.
4.2.1.5 Que la planeación integral propuesta por EL LICITANTE para el desarrollo y organización de los trabajos, sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos.
4.2.1.6 Que el procedimiento constructivo descrito sea aceptable porque demuestra que EL LICITANTE conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecución considerado en su proposición, incluyendo el casoen que la CONVOCANTE proporcione el procedimiento.
4.2.2.1 Que el capital neto de trabajo de EL LICITANTE sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a realizar, de acuerdo con su análisis financiero presentado.
4.2.2.2 Que EL LICITANTE tenga capacidad para pagar sus obligaciones.
4.2.2.3 Que el grado en que EL LICITANTE depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa sea aceptable.
4.2.3 Aspectos programáticos
4.2.3.1 Que el programa de ejecución de los trabajos corresponda al plazo establecido por LA CONVOCANTE;
4.2.3.2 Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y utilización, sean congruentes con el programa calendarizado de ejecución general de los trabajos;
4.2.3.3 Que los programas de suministro y utilización de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por EL LICITANTE y con el procedimiento constructivo a realizar;
4.2.3.4 Que los insumos propuestos por EL LICITANTE, correspondan a los periodos presentados en los programas.
4.2.4 Aspectos técnicos: De la maquinaria y equipo:
4.2.4.1 Que la maquinaria y equipo de construcción considerados en su proposición sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos objeto de la licitación, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por EL LICITANTE.
4.1.2.2 Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción consideradas por EL LICITANTE, sean las adecuadas, necesarias y suficientes para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde deberá ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construcción propuesto por EL LICITANTE, o con las restricciones técnicas, cuando LA INSTNACIA EJECUTORA fije un procedimiento.
4.1.2.3 Que en la maquinaria y equipo de construcción, los rendimientos de éstos sean considerados como nuevos, para lo cual se deberán apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos. Los rendimientos propuestos no podrán ser mayores a los señalados en los manuales.
De los materiales:
4.1.2.4 Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por EL LICITANTE para el concepto de trabajo en que interviene, se consideren los desperdicios, mermas y, en su caso, los usos de acuerdo con la vida útil del material de que se trate.
4.2.2.5 Que las características, especificaciones y calidad de los materiales, sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construcciones establecidas en la presente convocatoria.
De la mano de obra:
4.2.2.6 Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos.
4.2.2.7 Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes razonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por EL LICITANTE, considerando los rendimientos observados de experiencias anteriores, así como las condiciones ambientales de la zona y las características particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos.
4.2.2.8 Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de los conceptos de trabajo objeto de esta licitación.
4.3 ECONOMICOS
4.3.1 Que cada documento contenga toda la información solicitada.
4.3.2 Que los precios propuestos por EL LICITANTE sean aceptables, es decir, que sean acordes con las condiciones vigentes en el mercado internacional, nacional o de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos, individualmente o conformando la proposición total.
4.3.3 Delpresupuesto de obra;que contengan las partidas de trabajo, conceptos y volúmenes, tal como se muestra en el Catalogo de conceptos; así como sus correspondientes precios unitarios e importes. 4.3.4 Que en cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio unitario. 4.3.5 Que los importes de los precios unitarios de cada uno de los conceptos sean anotados con número y con letra, los cuales deben ser coincidentes entre sí y con sus respectivos análisis de precio unitario; en caso de diferencia, deberá prevalecer el que coincida con el del análisis del precio unitario correspondiente.
4.3.6 Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o más tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes; el monto correcto, será el que se considerará para el análisis comparativo de las proposiciones.
4.3.7 Que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo con lo establecido en la LEY y su REGLAMENTO, así como en las demás disposiciones que emita la Secretaria de la Función Públicay en esta CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, debiendo cumplir:
4.3.8 Que los análisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales de acuerdo a lo indicado en la LEY, el REGLAMENTO y la presente convocatoria a la licitación.
4.3.9 Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción requerido para la realización de los trabajos.
4.3.10 Que los precios básicos de adquisición de los materiales considerados en los análisis correspondientes, se encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado.
4.3.11 Que los costos básicos de mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en la LEY, el REGLAMENTO y la presente convocatoria a la licitación.
4.3.12 Que el cargo por el uso de herramienta menor, se encuentre incluido, bastando para tal efecto que se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra requerida para la ejecución del concepto de trabajo de que se trate.
4.3.13 Que los costos horarios por la utilización de la maquinaria y equipo de construcción requerido se hayan determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada maquina o equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados.
4.3.14 Que los análisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en la LEY, el REGLAMENTO y la presente convocatoria a la licitación, considerando además: 4.3.15 Que los costos de los materiales considerados por EL LICITANTE, sean congruentes con la relación de los costos básicos y con las normas de calidad especificadas en la presente convocatoria a la licitación.
4.3.16 Que los costos de la mano de obra a utilizar considerados por EL LICITANTE, sean congruentes con el tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutarán los trabajos.
4.3.17 Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado con base en el precio y rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se tomarán como máximos los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos.
4.3.18 Que los análisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en la LEY, el REGLAMENTO y en esta CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, debiendo además considerar:
4.3.19 Que el análisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo.
4.3.20 Que para el análisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los correspondientes a las oficinas centrales de EL LICITANTE, los que comprenderán únicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia de EL CONTRATISTA encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la dirección, supervisión y administración de la obra, de acuerdo con los Artículos 211 al 213 del REGLAMENTO.
4.3.21 Que no se haya incluido algún cargo que, por sus características o conforme a la CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, su pago deba efectuarse aplicando un precio unitario específico. 4.3.22 Que el análisis y cálculo del costo financiero se haya estructurado y determinado considerando lo siguiente:
Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le serán otorgados, en su caso, al contratista, durante el ejercicio del contrato y del pago de las estimaciones, consideren la periodicidad y su plazo de trámite y pago; deduciendo del monto de las estimaciones la amortización de los anticipos.
Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos.
Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador económico específico.
Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecución valorizado con montos mensuales.
Que la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por EL LICITANTE sea mediante el método de flujo de caja, debiendo calcularse de acuerdo con los artículos 214 al 218 del REGLAMENTO.
4.3.23 Que el cargo por utilidad fijado por EL LICITANTE se encuentre de acuerdo a lo previsto en el artículo 219 del REGLAMENTO.
4.3.25 Que los programas específicos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción, sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos.
Para la evaluación de las proposiciones, en ningún caso se utilizarán mecanismos de puntos o porcentajes.
4.4 CAUSAS PARA DESECHAR LAS PROPUESTAS
LA CONVOCANTE, sin perjuicio de la aceptación de los documentos y que los reciba para su evaluación, podrá desechar aquella proposición que:
EN EL ASPECTO GENERAL
4.4.1 Presenten incompleta u omitan cualquier, información, contenido o documento requerido en la CONVOCATORIA Y JUNTA DE ACLARACIONES DE ESTA LICITACIÓN o que los documentos no contengan la información solicitada.
4.4.2 Incumpla con cualquiera de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por LA CONVOCANTE.
4.4.3 Se acredite que la información o documentación proporcionada por los licitantes es falsa.
4.4.4 La ubicación de EL LICITANTE en alguno de los supuestos señalados en los artículos 51 y 78 de la LEY;
4.4.5 Se compruebe que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar los costos de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.
4.4.6 El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la LEY, el REGLAMENTO y lo estipulado en la presente CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.
4.4.7 Propongan alternativas que modifiquen lo establecido en la convocatoria a la Licitación. EN LOS ASPECTOS TECNICOS Y ECONOMICOS
4.4.8 Que el importe total de la propuesta no sea congruente con todos los documentos que la integran. 4.4.9 Que EL LICITANTE no acredite su experiencia y capacidad técnica en trabajos realizados de características, complejidad y magnitud similares a los que son motivo de la CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.
4.4.10 Que EL LICITANTE no proponga la maquinaria y equipo adecuados, necesarios y suficientes para desarrollar los trabajos que se convocan, en el plazo señalado en el de esta convocatoria de licitación. 4.4.11 Que la planeación integral propuesta por EL LICITANTE para el desarrollo y organización de los trabajos, no sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos y con el procedimiento constructivo.
4.4.12 Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección y ejecución de los trabajos, no cuenten con la experiencia y capacidad requerida en esta convocatoria para llevar la adecuada administración y ejecución de los trabajos.
4.4.13 Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y utilización, no sean congruentes con el programa calendarizado de ejecución general de los trabajos.
4.4.14 Que los programas de suministros y utilización de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción, no sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por LA CONVOCANTE y con el procedimiento constructivo a realizar.
4.4.15 Que en la maquinaria y equipo de construcción, los rendimientos de estos no sean considerados como nuevos considerando las características ambientales donde se vayan a realizar los trabajos y el procedimiento constructivo de que se trate.
4.4.16 Que los análisis de los precios unitarios presentados, no estén integrados conforme a lo establecido en las especificaciones y en la normatividad aplicable; considerando los materiales, mano de obra, maquinaria y equipos de construcción adecuados y necesarios para la ejecución del concepto. 4.4.17 Que los precios unitarios propuestos por EL LICITANTE, no sean acordes con las condiciones vigentes en el mercado internacional, nacional o de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos, individualmente o conformando la propuesta total.
4.4.18 Que los análisis de los precios unitarios no estén estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, considerando lo indicado en la LEY, el REGLAMENTO y la CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.
4.4.19 Que los precios básicos de adquisición de materiales considerados en sus análisis correspondientes, no se encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado.
4.4.20 Que los costos horarios por la utilización de la maquinaria o equipo no se hayan determinado por hora efectiva de trabajo.
4.4.21 Que los análisis de costos directos no se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el REGLAMENTO y la CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.
4.4.22 Que en el costo directo los materiales considerados, no sean congruentes con la relación de costos básicos.
4.4.23 Que en el costo directo, los costos horarios de la maquinaria o equipo no se hayan determinado con base en el precio y rendimientos de estos considerados como nuevos, para lo cual se tomarán como máximo los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos.
4.4.24 Que los análisis de costos indirectos no se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el REGLAMENTO y en la CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.
4.4.25 Que el análisis y cálculo del costo financiero no se haya estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el REGLAMENTO y en la CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.
4.5 ADJUDICACIÓN
Conforme a lo establecido en el artículo 38 de la LEY, LA CONVOCANTE, para determinar la solvencia de las proposiciones recibidas para su revisión detallada y evaluación, verificará que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en la CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y JUNTA DE ACLARACIONES respectiva; una vez hecha la evaluación de las proposiciones presentadas, el contrato se adjudicará, en su caso, de entre los licitantes, a aquél cuya proposición resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de evaluación establecidos en la CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por LA CONVOCANTE, y garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas. Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requisitos solicitados por LA CONVOCANTE, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. LA CONVOCANTE emitirá el fallo correspondiente en términos de lo previsto en el artículo 39 de la LEY.
4.6 CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN
LA CONVOCANTE podrá cancelar la licitación por caso fortuito; fuerza mayor; o por razones de interés general, existan circunstancias justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de contratar estos trabajos, o que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia la INSTANCIA EJECUTORA. La determinación de dar por cancelada la licitación precisará el acontecimiento que motiva la decisión, lo cual se hará del conocimiento de los licitantes y no será procedente contra ella recurso alguno, sin embargo podrán interponer su inconformidad en términos del Titulo Séptimo, Capitulo Primero de la LEY.
4.7 ACTO DE FALLO
En el lugar, día y hora señalados en el acta de presentación y apertura de proposiciones, se dará a conocer el fallo, en presencia de los licitantes que hubieren presentado proposiciones y que libremente asistan al acto entregándose copia del mismo, y se levantará el acta respectiva, en los términos del artículo 39 de la LEY y 68 del REGLAMENTO el acta se firmará por los asistentes, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, en la que se hará constar en su caso, el nombre de EL LICITANTE ganador como adjudicatario del contrato y monto total de su proposición o la declaración de que la licitación ha quedado desierta, señalando en el fallo las razones que lo motivaron. Se proporcionará copia del acta a los asistentes, dicha acta hará las veces de notificación para el adjudicatario.
Al finalizar el acto se fijará un ejemplar del acta en las oficinas de LA CONVOCANTE ubicadas en Av. H. Colegio Militar nº. 904 Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax., CP. 68050, el acta estará visible a partir del día señalado en el acta de fallo hasta cinco días hábiles posteriores a esta.
Así mismo LA CONVOCANTE, difundirá un ejemplar de dicha acta en CompraNet o en el portal de la CDI para efectos de su notificación a los licitantes que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal. Adicionalmente a los licitantes que no hayan asistido al acto se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el acta de fallo se encuentra a su disposición. Conforme a lo establecido en el artículo 74 último párrafo de la LEY, las proposiciones desechadas durante la licitación podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se de a conocer el fallo de la licitación, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso LA CONVOCANTE las conservará hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos la convocante podrá proceder a su devolución o destrucción. No obstante las proposiciones solventes que hayan sido sujetas de la aplicación de los criterios de adjudicación previstos en esta convocatoria de licitación, serán las únicas que no podrán devolverse o destruirse y pasarán a formar parte de los expedientes de la convocante, quedando sujetas a las disposiciones correspondientes a la guarda, custodia y disposición final de los expedientes, y demás aplicables, así como a las previstas en el artículo 74 de la LEY.
El adjudicatario quedará obligado a firmar el contrato en las oficinas de LA CONVOCANTE, ubicadas en Av. H. Colegio Militar nº. 904 Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax., C.P. 68050., en la fecha y hora indicada en el acta del fallo, previa entrega de la garantía de cumplimiento por el diez por ciento (10%) del monto del contrato sin IVA, y de ser el caso, por el cien por ciento (100%) del monto de los anticipos en términos de los artículos 48 fracciones I y II de la LEY y 90, 91 y 92 del REGLAMENTO.
En caso de que el adjudicatario no firmare el contrato por causas imputables al mismo, en la fecha, hora y lugar previsto en el fallo y en defecto de tal previsión, dentro del plazo de quince días naturales siguientes al de la notificación del fallo, se informará a la Secretaría de la Función Pública para que ésta lo sancione, de acuerdo a lo establecido en los artículos 77 y 78 de la LEY, y LA CONVOCANTE podrá adjudicar el
para el Estado, de conformidad con lo asentado en el fallo, siempre y cuando la diferencia en precio respecto a la del adjudicatario original, no rebase el diez por ciento (10%), en términos del artículo 47 de la LEY.
4.8 LICITACION DESIERTA
LA CONVOCANTE, conforme a lo establecido en el artículo 40 de la LEY y 43 del REGLAMENTO, procederá a declarar desierta la licitación, cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos solicitados en la convocatoria o sus precios de insumos no fueren aceptables para LA CONVOCANTE, cuando no se reciba proposición alguna o cuando las proposiciones rebasen el presupuesto económico autorizado para esta obra.; situación que quedará asentada en el acta que se formule para dar constancia del acto correspondiente.
5.- DEL CONTRATO
El contrato que derive de la presente licitación deberá formalizarse en la fecha, hora y lugar previstos en el propio fallo dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación del mismo, tomando en cuenta los plazos para presentación de documentos y las fechas de inicio de obras. No podrá formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 47 primer párrafo de la LEY y en la fracción II del artículo 48 de la “LEY”. En el supuesto de que el contrato no se formalice dentro del plazo señalado, por causas imputables al licitante seleccionado, no será motivo para diferir el periodo de ejecución de los trabajos.
El licitante ganador, previo a la firma del contrato, deberá presentar:
Para su cotejo original o copia certificada de los documentos siguientes:1.- Declaración fiscal o balance general auditado de la empresa, correspondiente a los últimos dos ejercicios fiscales o, en caso de empresas de nueva creación, los más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones, con el contenido y alcance que requiera LA CONVOCANTE.
2.- Identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición.
De igual forma presentara a la convocante original o copia certificada de los documentos siguientes: a) Personas físicas:
1. Acta de nacimiento o carta de naturalización. 2. Cédula de identificación fiscal.
b) Personas morales:
1. Acta constitutiva de la empresa y sus modificaciones, debidamente inscritas en el Registro Público de Comercio.
2. Cédula de identificación fiscal.
3. Poderes notariales de los representantes legales para actos de administración (debidamente inscritos en el Registro Público correspondiente), o especiales para suscribir contratos.
4. Identificación oficial de los representantes legales.
5. En su caso, convenio privado de las empresas agrupadas.
3) Original y copia del documento “Acuse de recepción”, con el que compruebe que ha solicitado la opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y la regla I.2.1.16 de la resolución de la Miscelánea Fiscal para 2008, publicada el 27 de mayo de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, vigente a partir del día 16 de junio de 2008. La consulta de opinión ante el SAT, deberá ser realizada por el licitante ganador, dentro de los tres días hábiles posteriores a la
fecha en que tenga conocimiento del fallo, debiendo incluir en la solicitud que realicen el correo electrónico: [email protected], con objeto de que el SAT envíe el “Acuse de respuesta” que emitirá en atención a la solicitud de opinión.
4) Manifestación escrita de la empresa, de estar o no conforme con la retención del Dos al millar de las estimaciones de obra (en caso de haberla omitido en la proposición económica), como aportación a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.
5) Escrito en el que el Representante legal de la empresa constructora manifiesta bajo protesta de decir verdad, que las estimaciones presentadas a la CONVOCANTE por la empresa constructora, contendrán únicamente la información veraz de los trabajos realizados al momento de su presentación a fin de no incurrir en la hipótesis normativa de la fracción IV del artículo 78 de la LEY. Por lo que a partir de la formalización del contrato EL CONTRATISTA queda formalmente apercibido de que si los trabajos ejecutados no concuerdan con lo señalado en las estimaciones, que en su momento se presentan a la CONVOCANTE, dicha información se considerará como falsa, actualizando con ello la hipótesis normativa antes señalada.
En caso de que el LICITANTEque resulte adjudicado no firme el CONTRATO por causas imputables al mismo, será sancionado en los términos del artículo 78 de la LEY.
5.1.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO
La CONVOCANTE podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada, sin que ello implique su terminación definitiva, determinando la temporalidad de la suspensión, la que no podrá prorrogarse o ser indefinida.
5.2.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO
La CONVOCANTE podrá dar por terminado anticipadamente el contrato, cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública, o por resolución de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere el artículo 61 de la LEY.
En estos supuestos, la entidad reembolsará al contratista los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operación correspondiente.
5.3.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO
“LA CONVOCANTE podrá rescindir administrativamente el presente Contrato sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, en apego al artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas, por una o varias de las causas imputables al mismo, que se encuentran previstas en el artículo 127 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas.
El procedimiento de rescisión se podrá llevar a cabo en cualquier momento, cuando “EL CONTRATISTA” incurra en incumplimiento de sus obligaciones, conforme a lo establecido en el artículo 61 de la citada Ley. La determinación de dar por rescindido administrativamente el Contrato, no podrá ser revocada o modificada por “LA CONVOCANTE”.
La Secretaría de la Función Pública, además de las sanciones a que se refiere el artículo 77 de la LEY, inhabilitará temporalmente para participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por la LEY, a las personas que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes:
I. Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos no formalicen el contrato adjudicado por la convocante;
II. Los contratistas a los que se les haya rescindido administrativamente un contrato en dos o más Dependencias o entidades en un plazo de tres años.
III. Los contratistas que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a ellos y que, como consecuencia, causen daños o perjuicios graves a la instancia o entidad de que se trate; IV. Las que proporcionen información falsa o que actúen con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentación o desahogo de una solicitud de conciliación o de una inconformidad;
6. GARANTIAS
6.1 DEL ANTICIPO
Para que EL CONTRATISTA realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos del traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicie los trabajos; así como para la compra y la producción de materiales de construcción, adquisición de equipos de instalación permanente y demás insumos, le será otorgado un anticipo en términos de lo dispuesto por el artículo 50 fracción II de la LEY el 30% del monto del contrato. El importe del anticipo deberá ser considerado obligatoriamente por los licitantes para la determinación del costo financiero de su propuesta, de conformidad con lo previsto en el artículo 50 fracción III de la LEY. La garantía por dicho anticipo la presentará el CONTRATISTA previo a la entrega del mismo mediante fianza a favor de LA CONVOCANTE por el importe total del anticipo otorgado.
La convocante podrá otorgar anticipos para los convenios que se celebren en términos del artículo 59 de la LEY, sin que pueda exceder el porcentaje originalmente autorizado en el contrato.
6.2 DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
La garantía de cumplimiento del CONTRATO, la presentará el CONTRATISTA previo a la firma del contrato y deberá constituirse mediante fianza a favor de la CONVOCANTE, por una cantidad equivalente al 10% (diez por ciento) del importe total del CONTRATO adjudicado, sin incluir I.V.A., ante una institución legalmente autorizada para tal efecto, dicha fianza deberá presentarse por el CONTRATISTA dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la notificación del fallo.
6.3 DE VICIOS OCULTOS
Concluidos los trabajos objeto de la prestación del servicio y no obstante su recepción formal, el CONTRATISTA quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos, mediante fianza de vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.
Los trabajos se garantizarán durante un plazo de doce meses por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, el CONTRATISTA, deberá constituir fianza a favor de la CDI, expedida por Institución Mexicana legalmente autorizada, por el equivalente al 10% del monto total ejercido de los trabajos.
6.4 LAS FIANZAS ANTES MENCIONADAS, DEBERÁN PREVER, COMO MÍNIMO, LAS SIGUIENTES DECLARACIONES:
Que se otorgan atendiendo todas las estipulaciones contenidas en el CONTRATO
Que para su liberación, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la CDI Que estarán vigentes durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente.
Que la fianza permanecerá en vigor aún en los casos en que la CDI otorgue prórrogas o esperas para la CONTRATISTA para el cumplimiento de sus obligaciones.
Que la Afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución establecidos en los Artículos 93, 94, 95 BIS y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida, con renuncia expresa a los beneficios que otorga a la institución afianzadora el artículo 119 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.
En el supuesto en que las partes convengan la modificación del contrato vigente, la empresa CONTRATISTA deberá contratar la modificación de la póliza de fianza presentando endoso a la misma o bien, una nueva dentro de los 5 días naturales siguientes a la firma del convenio que modifique el contrato principal.
7. CONDICIONES DE PAGO
La moneda en que deberán cotizar los LICITANTES y con la que se pagarán los servicios objeto de la presente licitación, será el peso mexicano.
Los precios serán fijos hasta el total cumplimiento del contrato, y en su caso, durante la vigencia de las ampliaciones y/o prórrogas que hasta en un 25% (veinticinco por ciento) se lleven a cabo, no obstante las variaciones económicas en salarios mínimos o paridad de la moneda.
Para que una factura pueda entrar a revisión deberá contener la firma del apoderado legal de la empresa CONTRATISTA. Las facturas deberán contener los requisitos establecidos en los artículos 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación y su Reglamento, así como lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
PAGO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS: Se presentarán por el CONTRATISTA las estimaciones con periodicidad mensuales, dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, estableciéndose como fecha de corte el día último de cada mes calendario de prestación de los servicios de supervisión, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, la CONVOCANTE para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.
El CONTRATISTA entregará a la CONVOCANTE la estimación acompañada de la documentación que acredite la procedencia de su pago, conteniendo como mínimo la que a continuación se especifica: - Carátula de la estimación
- Factura
- Resumen de la estimación de obra - Estado de cuenta
- Reporte fotográfico - Notas de BITÁCORA - Generadores de obra.
- Retención del 5 al Millar a su cargo, por concepto de pago de servicios de vigilancia, inspección y control que realiza la Secretaría de la Función Pública.
Dicha documentación será validada y firmada por el RESIDENTE, quien verificará que la estimación de obra presentada por el CONTRATISTA se apegue a lo solicitado en el CONTRATO respectivo y a los trabajos realmente ejecutados; la CONVOCANTE contará con un plazo no mayor de 20 (veinte) días naturales para su pago contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas y que el contratista haya presentado la factura correspondiente.
Tanto la fecha de entrega de la estimación de obra por parte de la CONTRATISTA, como la fecha de autorización de la estimación por parte de la CONVOCANTE, deberán hacerse constar en la BITÁCORA. Se recalca que la documentación que integra la estimación deberá estar revisada y requisitada en su totalidad con veracidad y oportunidad, ya que de tener errores y/o inconsistencias, el pago de la estimación no será procedente.
En el caso de que el CONTRATISTA no presente las estimaciones debidamente revisada y requisitada, conforme a los párrafos anteriores, en el plazo establecido en el artículo 54 de la LEY, la estimación de obra correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de el CONTRATISTA.
Las estimaciones, aunque hayan sido pagadas no se considerarán como la aceptación plena de los trabajos, ya que la CONVOCANTE tendrá el derecho de reclamar por servicios faltantes o mal ejecutados y en su caso, el reintegro del pago en exceso que se haya efectuado.
Para el caso que se cubran pagos en exceso, que haya recibido el CONTRATISTA, esta se compromete a reintegrar los mismos, así como los intereses correspondientes conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago del Crédito Fiscal, los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha de pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente a disposición de la CONVOCANTE, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 55, párrafo segundo de la LEY.
El CONTRATISTA y la CONVOCANTE convienen que el pago de las estimaciones de los trabajos realizados, se efectuará en la Caja de la Administraciónde la CONVOCANTE.
Los importes una vez analizados y calculados deberán considerar para su pago los derechos e impuestos que les sean aplicables, en los términos de las leyes fiscales.
El contratista será la única responsable de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por la falta de alguno de éstos o por su presentación incorrecta, no será motivo para solicitar el pago de los gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la LEY.
Los volúmenes de obra presentados en las estimaciones estarán previamente conciliados con la residencia de obra y/o por la SUPERVISIÓN GERENCIAL DE OBRA que asigne la CONVOCANTE, de cuyas irregularidades y fecha de entrega se hará la anotación pertinente en la Bitácora de Obra.
7.1 PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS
Las partes acuerdan la revisión y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en el contrato, cuando a partir de la presentación de proposiciones ocurran circunstancias del orden económico
