Ficha Informativa de Proyecto 2020

(1)

Subsecretaría de Patrimonio Cultural

Dirección de Política Pública de Patrimonio Cultural

PROYECTO:

K006

MCYP-PPRPCE Implementación de la Segunda Fase del Plan de Protección y

Recuperación del Patrimonio Cultural del Ecuador

Líder del Proyecto: Cordero Astudillo, Lenin Alejandro ([email protected])

Patrocinador Ejecutivo: Velasco Torres, Juan Fernando Programas Relacionados: IMPLEMENTACION DE LA SEGUNDA FASE DEL PLAN DE PROTECCION Y RECUPERACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ECUADOR, Provincia - Azuay, Provincia - Bolivar, Provincia Carchi, Provincia -Cañar, Provincia - Chimborazo, Provincia Cotopaxi, Provincia -El Oro, Provincia - Esmeraldas, Provincia - Galápagos, Provincia - Guayas, Provincia - Imbabura, Provincia - Loja, Provincia - Los Ríos, Provincia - Manabí, Provincia - Morona Santiago, Provincia - Napo, Provincia Orellana, Provincia -Pastaza, Provincia - Pichincha, Provincia - Santa Elena, Provincia - Sto. Domingo de los Tsachilas, Provincia Sucumbíos, Provincia -Tungurahua, Provincia - Zamora Chinchipe

Titular: Moreno Peralta, Paulina de las

Mercedes

Prioridad: 0

Tipo de Proyecto: Organización / Cultura Retorno Económico: 0.00

CUP: 30270000.661.6000 TIR: 12.03 %

Objetivos Operativos: 1 VAN: 8,327,964.00

Viabilidad Técnica: Alta Estimado Al Fin Del Proyecto: 59,726,245.72

Localidad de Gestión: Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito

Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio - Fecha de Fin: 03/01/2011 - 31/12/2021

Fecha de última actualización: 08/01/2020 Fecha de Fin Base: 31/12/2017

Modificado por: Cordero Astudillo, Lenin Alejandro

Fecha del siguiente Hito: 29/09/2015

Nota: Este Proyecto está alineado a objetivos matriciales

DATOS GENERALES

Descripción

Garantizar la sostenibilidad del Patrimonio Cultural Ecuatoriano, para el uso y disfrute de las actuales y futuras generaciones, mediante la conservación (restauración, rehabilitación, revitalización) y salvaguarda de los mismos, a través del control, valorización y uso social del patrimonio cultural.

Beneficios Cualitativos

Valorizar los BIenes Cuturales y Patrimoniales (BCP)

Rehabilitación de los Bienes Culturales y Patrimoniales (BCP) priorizados en los proyectos demostrativos

Tipo de Beneficiario

Insitituciones Públicas Instituciones Privadas

(2)

Restricciones

COSTOS: 104´000.000,00

RECURSOS: Falta de personal técnico y administrativo capacitado TIEMPO: Vigencia 2012-2021

ALCANCE: Nivel Nacional

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

Transcurrido: 81.97 %

Fecha de Inicio: 03/01/2011 Fecha de Fin: 31/12/2021

Porcentaje de Avance

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Avance programado acumulado

90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 %

Avance real acumulado

Estado 2020

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última actualización

Diciembre 2019

En el mes de Diciembre del 2019, las contrataciones que se realizaron obtuvieron el siguiente avance:

."Rehabilitación de la cubierta y sistema eléctrico del Archivo Histórico del Guayas" (contrato No. MCYP-CGJ-2019-012), con la ejecución del 100% y pagado en su totalidad.

.Para la "Consultoría para el estudio de Reforzamiento Estructural del Edificio del Museo de Bahía de Caráquez perteneciente al Ministerio de Cultura y Patrimonio" (contrato No. MCYP-CGJ-2019-011, con la ejecución del 100% y pagado en su totalidad.

."Impermeabilización de la terrazas del Museo Nacional (contrato No. MCYP-CGJ-2019-014, contrato en proceso de terminación de mutuo acuerdo, determinando como causales las siguientes. "la negativa del Director Administrativo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para que el contratista ingrese a realizar los trabajos contratados, como un acto de fuerza mayor; y el pronunciamiento emitido en memorando Nro. MCYP-PPRPCE-2019-1418-M como un imprevisto de carácter económico; los cuales representan inconvenientes para la ejecución de los trabajos" Dentro de los ajustes realizados por el Ministerio de Economía y Finanzas, ejecutados en este mes, fue retirado del Proyecto el valor US $ 367.177,07; valores que luego del análisis respectivo no podían ser contratados y menos ejecutados en este periodo, debido a que los tiempos ya no se ajustaban a las directrices emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas respecto al Cierre del Ejercicio Fiscal 2019, y comunicadas al Proyecto el 5 de Diciembre del 2019. Respecto a las actividades financiadas con presupuesto plurianuales, el 3 de Diciembre del 2019 el Proyecto recibió los avales y certificaciones presupuestarias plurianuales, mediante el Memorando No. MCYP-DGF-2019-1410-M; sin embargo dadas las directrices del Cierre

Cordero Astudillo, Lenin Alejandro

05/01/2020 -11:24 AM

(3)

actualización

del Ejercicio Fiscal 2019, respecto concretamente a "Generar compromisos en caso de contar con una certificación plurianual", la cual debía realizarse hasta el 13 de diciembre del 2019, se requirió dejar insubsistente la Solicitud de la Resolución Administrativa de Reforma al Plan Anual de Contrataciones PAC 2019; en vista de que en el plazo determinado era imposible disponer de los documentos contractuales para registrar el compromiso respectivo, conforme los tiempos necesarios para el proceso de contratación. Las actividades afectadas son: la Rehabilitación Integral del Museo Los Amantes de Sumpa, por US$ 150.000,00 y el Mantenimiento correctivo de los equipos de Climatización de Centro Cívico Eloy Alfaro de Guayaquil, por US$ 170.184,00. Noviembre 2019

En el mes de Noviembre del 2019 respecto a las actividades previstas se continuó con los procesos de contratación pública, obteniendo las siguientes contrataciones:

."Impermeabilización de la terrazas del Museo Nacional" se suscribió el contrato No. MCYP´-CGJ-2019-014, el 25 de Noviembre del 2019, por US $ 72.920.29 más IVA.

.Para la "Rehabilitación de la cubierta y sistema eléctrico del Archivo Histórico del Guayas" se suscribió el contrato No. MCYP-CGJ-2019-012, el 20 de Noviembre del 2019, por $ 118.979,70 más IVA.

.Para la "Consultoría para el estudio de Reforzamiento Estructural del Edificio del Museo de Bahía de Caráquez perteneciente al Ministerio de Cultura y Patrimonio" " se suscribió el contrato No. MCYP-CGJ-2019-011, el 18 de Noviembre del 2019, por un valor de US $ 40.826,00 más IVA .Mientras que para el "Mantenimiento Integral del cuarto de generación del MAAC", por un valor de US $37.997,40 más IVA, el 26 de Noviembre del 2019 se emitió la Resolución Administrativa No. 107 mediante la cual se declara Desierto del procedimiento de Menor Cuantía de Bienes y/o servicios del proceso No. MCS-MCYP-POPCE-19-06. Se ha liquidado su certificación presupuestaria.

Respecto a la disminución del techo presupuestario planteado a fines del mes de Octubre por el Ministerio de Economía y Finanzas, retirando del Proyecto el valor US $ 408.902.15,este fue aprobado el 15 de noviembre del 2019 y el 13 de Noviembre fue aprobado la asignación del IVA (US $ 60.244,29 para la fuente 001-Recursos Fiscales) para los valores que el 26 de Octubre del 2019 fueron disminuidos de nuestro presupuesto; situación que tampoco permitió que el proyecto pueda consolidar sus actividades y más aún en el tiempo en el que ésta fue aprobada.

En cuanto a la solicitud de certificación plurianual, con la finalidad de iniciar el proceso de contratación y ejecución este año y culminarlos en los primeros meses del año 2020, se desarrollaron las siguientes acciones:

El 5 de Noviembre del 2019, el Ministro de Cultura y Patrimonio, mediante Oficio Nro. MCYP-MCYP-19-1393-O, solicito la suscripción y aprobación de Informe Justificativo para las Certificaciones Plurianuales 2019-2020 de las siguientes obras:

* Rehabilitación Integral del Museo Los Amantes de Sumpa $150.000,00 incluido IVA * Mantenimiento correctivo de los equipos de Climatización de del Centro Cívico Eloy Alfaro de Guayaquil $170.184,00 incluido IVA

El 21 de Noviembre del 2019, mediante Oficio No. STPE-SIP-2019-0963-OF, la Secretaría Técnica Planifica Ecuador determina el Dictamen favorable para las Certificaciones Plurianuales mencionadas.

El 28 de Noviembre del 2019, mediante Oficio No. MCYP-CGAF-2019-0310-O, Se solicito a la Subsecretaria de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas el Incremento del Techo presupuestario Plurianual para las actividades que obtuvieron la aprobación de presupuesto plurianual.

* Rehabilitación Integral del Museo Los Amantes de Sumpa, con fuente 202, Valor 2019 $ 93.750,00, Valor 2020 $ 56.250,00, Total $150.000,00

* Mantenimiento correctivo de los equipos de Climatización de Centro Cívico Eloy Alfaro de Guayaquil, con fuente 202, Valor 2019 $ 75.975,00, Valor 2020 $94.209,00, Total 170.184,00 Los documentos para iniciar los procesos de contratación mencionados están a la espera de las certificaciones presupuestarias plurianuales, que se emitirán a partir de la aprobación del techo presupuestario. Cordero Astudillo, Lenin Alejandro 05/12/2019 -03:57 PM OCTUBRE 2019

En el mes de Octubre, el Proyecto luego del análisis y evaluación de autoridades de esta Cartera de Estado, sobre la priorización de las actividades a realizarse, se da inicio al proceso de contratación pública de las siguientes actividades:

05/11/2019 -04:08 PM

(4)

actualización

."Impermeabilización de la terrazas del Museo Nacional" publicado el 28 de Octubre del 2019, mediante el proceso No. MCO-MCYP-PPRPC-19-05, por US $ 72.920.29 más IVA.

."Rehabilitación de la cubierta y sistema eléctrico del Archivo Histórico del Guayas" publicado el 28 de Octubre del 2019, mediante el Proceso No. MCO-MCYP-PPRPC-19-04, por $ 118.979,70 más IVA.

La fecha aproximada de adjudicación de los procesos mencionados es el 13 de Noviembre del 2019, y estas obras se culminarán antes de la finalización del período fiscal.

Mientras que, en el proceso de revisión previo la publicación del proceso precontractual se encuentran las siguientes actividades:

."Consultoría para el estudio de Reforzamiento Estructural del Edificio del Museo de Bahía de Caráquez perteneciente al Ministerio de Cultura y Patrimonio" por un valor de US $45.000 más IVA

."Mantenimiento Integral del cuarto de generación del MAAC", por un valor de US $37.997,40 más IVA

Del incremento aprobado en el mes de Agosto del 2019 por US$ 252.836,80, en este mes se aprobó la asignación fiscal (Fuente 001) correspondiente al IVA, lo que ha permitido dar continuidad a las actividades financiadas con este valor.

Por otro lado el Proyecto dispuso las tareas necesarias para que las actividades programadas se realicen, sin embargo el impedimento de falta de la asignación del IVA para los valores que incrementaron su techo presupuestario (contenida en la modificación presupuestaria del E-sigef No. 410 y 408) no obtuvieron la aprobación de parte del Ministerio de Economía y Finanzas, este el valor del IVA alcanzaba el valor de US $ 60.244,29 para la fuente 001-Recursos Fiscales. El valor total de las actividades que no lograron tener el presupuesto con IVA fue de US $ 501.785,14 las cuales financiaban principalmente:

."Rehabilitación de la Base de la Cubierta y Sistema Eléctrico del Museo y Centro Cultural de Ibarra", por US $ 100.000 más IVA

."Mantenimiento correctivo de los equipos de Climatización de los Museos y Repositorios pertenecientes al Ministerio de Cultura y Patrimonio" por $ 248.038.87.

."Mantenimiento correctivo de los ascensores de la Biblioteca de la Universidad de las Artes" por US $ 6.853,20

."Estudio Integral para la implementación de la Nueva Biblioteca Nacional" por $ 147.667,65 Es así que, al final del mes de Octubre el Ministerio de Economía y Finanzas dentro de sus atribuciones ajusta el PAI 2019, retirando del Proyecto el valor US $ 408.902.15, lo cual provoca que el proyecto vuelva a priorizar sus actividades con el presupuesto disponible y las distintas posibilidades de acción.

En su lugar y con el presupuesto disponible se ha planteado la solicitud de certificación

plurianual, con la finalidad de iniciar el proceso de contratación y ejecución este año y culminarlos en los primeros meses del año 2020, para las siguientes actividades:

."Rehabilitación Integral Museo Los Amantes de Sumpa", por US $ 150.000,00 incluido IVA. ."Mantenimiento correctivo de los equipos de Climatización del Centro Cívico Eloy Alfaro de Guayaquil", por US $ 170.184,00 incluido IVA.

Mientras los recursos económicos están disponibles, los técnicos del Proyecto han culminado las inspecciones técnicas, el diagnóstico del estado actual de los museos y Repositorios, la elaboración de presupuestos referenciales para intervenciones, elaboración de planos de intervención, especificaciones técnicas, análisis de precios unitarios, cronogramas de obras, elaboración de términos de referencia TDRs, y expedientes precontractuales, de acuerdo a los requerimientos de los responsables de cada museo y del presupuesto asignado al Proyecto. SEPTIEMBRE 2019

En el mes de Septiembre las actividades programadas han sido sometidas al análisis y evaluación de las nuevas y máximas autoridades de esta Cartera de Estado, con lo cual se han priorizado y determinado las actividades a realizarse por el Proyecto, además de recibir un nuevo incremento del techo presupuestario de para los siguientes fines:

INCREMENTO DE US $ 450.000: El incremento aprobado tiene la finalidad de completar el financiamiento del Mantenimiento correctivo de los equipos de Climatización de los museos Repositorios pertenecientes al Ministerio de Cultura y Patrimonio (US $ 277.803,53), Estudio Integral para la Implementación de la nueva Biblioteca Nacional (US $ 165.387,77), Mantenimiento correctivo de los ascensores de la Biblioteca de la Universidad de las Artes (US $6.808,70).

INCREMENTO DE US $ 112.000: Rehabilitación de la Base de la Cubierta y Sistema Eléctrico del Museo y Centro Cultural de Ibarra USD $ 112.000,00 mediante el Memorando Nro. MCYP-PPRPCE-2019-0943-M, de 4 de Septiembre del 2019.

04/10/2019 -03:42 PM

(5)

actualización

Para la ejecución de estas actividades durante el mes de Septiembre del 2019 se ha tramitado las acciones de planificación PAPP/POA, sin embargo hasta el final del mes de Septiembre este incremento no tuvo la asignación de "Organismo" y "Correlativo" desde el Ministerio de Economía y Finanzas, necesaria para el planteamiento de la reforma del incremento del presupuesto del proyecto en el ESIGEF.

Del incremento aprobado en el mes de Agosto del 2019 por US$ 252.836,80, se encuentra pendiente la asignación fiscal (Fuente 001) correspondiente a IVA.

Posterior a estos trámites de asignación del presupuesto pendiente, se iniciarán los procesos de contratación correspondientes, conforme los plazos y las actividades programadas.

Respecto a los procesos precontractuales: de la "Impermeabilización de la terrazas del Museo Nacional" y la "Rehabilitación de la cubierta y sistema eléctrico del Archivo Histórico del Guayas", han sido revisados por las autoridades del MCYP y fueron devueltos al proyecto para la actualización de costos; por lo que se prevé la publicación del inicio del proceso de contratación respectivo a inicios del mes de Octubre del 2019.

Mientras los recursos económicos están disponibles, los técnicos del Proyecto han culminado las inspecciones técnicas, el diagnóstico del estado actual de los museos y Repositorios, la elaboración de presupuestos referenciales para intervenciones, elaboración de planos de intervención, especificaciones técnicas, análisis de precios unitarios, cronogramas de obras, elaboración de términos de referencia TDRs, y expedientes precontractuales, de acuerdo a los requerimientos de los responsables de cada museo y del presupuesto asignado al Proyecto. AGOSTO 2019

En el mes de Agosto las actividades programadas han sido sometidas al análisis y evaluación de las nuevas y máximas autoridades de esta Cartera de Estado, con lo cual se han priorizado y determinado las actividades a realizarse por el Proyecto, además de recibir un incremento del techo presupuestario de $268.752, para estos fines.

El incremento aprobado tiene la finalidad de financiar el Estudio Integral de la Implementación de la nueva Biblioteca Nacional (US $ 200.000), la Rehabilitación de la cubierta de cade del Museo de Amantes de Sumpa Fase 1(US $ 52.836,80), el Mantenimiento del Aire Acondicionado de la Universidad de las Artes (US$ 7.957,60) y el Mantenimiento eléctrico del Museo Centro Cultural de Manta (US $ 7.957,60). Para la ejecución de estas actividades durante el mes de Agosto del 2019 se están tramitando y finiquitando todas la acciones de planificación PAPP/ POA y de presupuesto para disponer de estos recursos y dar inicio a los proceso de contratación respectivos.

Respecto a los procesos precontractuales: "Impermeabilización de la terrazas del Museo Nacional" y la "Rehabilitación de la cubierta y sistema eléctrico del Archivo Histórico del Guayas", han sido revisados y aprobados por las autoridades del MCYP; por tanto serán publicados el inicio del proceso de contratación respectivo a inicios del mes de Septiembre del 2019.

Mientras los recursos económicos están disponibles, los técnicos del Proyecto han culminado las inspecciones técnicas, el diagnóstico del estado actual de los museos y Repositorios, la elaboración de presupuestos referenciales para intervenciones, elaboración de planos de intervención, especificaciones técnicas, análisis de precios unitarios (APUs), cronogramas de obras, elaboración de términos de referencia TDRs, y expedientes precontractuales, de acuerdo a los requerimientos de los responsables de cada museo y del presupuesto asignado al Proyecto. En esta misma línea de acción, contando con la experiencia y manejo técnico de la Gerencia y su equipo, se ha verificado más actividades de mantenimiento y rehabilitación necesarias para el buen funcionamiento para lo cual se ha solicitado el financiamiento de:

.Mantenimiento Correctivo de los equipos de climatización de los Museos y Repositorios del MCYP USD $300.000,00 mediante el Memorando Nro. MCYP-PPRPCE-2019-0906-M, de 27 de agosto de 2019.

.Rehabilitación integral del Museo de Los Amantes de Sumpa USD $ 150.000,00 mediante el Memorando Nro. MCYP-PPRPCE-2019-0907-M, de 27 de Agosto de 2019.

Para estos fondos ya se ha solicitado la reprogramación del Cronograma Valorado considerando este incremento, mediante Memorando Nro. MCYP-PPRPCE-2019-0788-M, del 31 de Julio del 2019

Guerrero López, Daniel Patricio

05/09/2019 -07:56 PM

JULIO 2019 Guerrero López,

Daniel Patricio

05/08/2019 -07:48 PM

(6)

actualización

Durante el primer semestre de 2019, la asignación del presupuesto anual de inversión, por parte del Ministerio de Economía y Finanzas para los Proyectos de inversión de esta Cartera de Estado fue viabilizado recién en Abril 2019, originando un retraso en los procesos de revisión precontractual, proceso de contratación y ejecución de las obras estimadas, queno cumplieron con el cronograma inicialmente pactado.

Sin embargo, los técnicos del Proyecto se centraron en realizar inspecciones técnicas, diagnóstico del estado actual de los museos y Repositorios, elaboración de presupuestos referenciales para intervenciones, elaboración de planos de intervención, especificaciones técnicas, análisis de precios unitarios, cronogramas de obras, elaboración de términos de referencia TDRs, y expedientes precontractuales, de acuerdo a los requerimientos de los responsables de cada museo y del presupuesto asignado al Proyecto.

En el mes de Junio de 2019 una de las primeras Obras la "Rehabilitación del Museo de Bahía de Caráquez Fase I", inició su proceso precontractual, peroeste fue declarado desierto, por la no presentación de documentos de la oferta y en el mes de Julio se realizaron los trámites requeridos para el registro de declaración de Desierto en el Portal de Compras Públicas. Las actividades programadas han sido sometidas al análisis y evaluación de las nuevas y máximas autoridades de esta Cartera de Estado; de modo de, priorizar las actividades inicialmente planteadas. Esto ha provocado una pausa en la continuidad y / o modificaciones conforme los nuevos lineamientos.

En el mes de Julio del 2019 se solicitó el Inicio de los procesos precontractuales: de la "Impermeabilización de la terrazas del Museo Nacional" (medianteMemorando Nro. MCYP-PPRPCE -2019-0783-M del 30 de Julio del 2019) y de la "Rehabilitación de la cubierta y sistema eléctrico del Archivo Histórico del Guayas" (mediante Memorando Nro. MCYP-PPRPCE-2019-0738 del 22 de julio del 2019), para lo cual se han entregado a la máxima autoridad los expedientes completos previamente preparados por el proyecto.

En seguimiento a las obras requeridas ha sido una tarea permanente de la Gerencia la búsqueda de recursos que permitan financiarlas, por lo pronto en el mes de Julio se concreto valores asignados para el Proyecto, que se detallan a continuación:

.Estudio Integral para la Implementación de la nueva Biblioteca Nacional USD

$200.000,00mediante elMemorando Nro. MCYP-PPRPCE-2019-0701-M, de 15 de julio de 2019. Para estos fondos ya se ha solicitado la reprogramación del Cronograma Valorado considerando este incremento, mediante Memorando Nro. MCYP-PPRPCE-2019-0788-M, del 31 de Julio del 2019

.Rehabilitación de la cubierta de cade del Museo Amantes de Sumpa Fase I USD $ 52.836,80, mediante elMemorando Nro. MCYP-PPRPCE-2019-0701-M, de 15 de julio de 2019.

Para estos fondos ya se ha solicitado la reprogramación del Cronograma Valorado considerando este incremento, mediante Memorando Nro. MCYP-PPRPCE-2019-0788-M, del 31 de Julio del 2019

.Intervención en la Biblioteca de la Universidad de las Artes (problemas Aire acondicionado) USD $ 7.957,60, mediante el Memorando Nro. MCYP-PPRPCE-2019-0702-M, del 15 de julio de 2019. .Intervención Centro Cultural Manta (iluminación) USD $ 7.957,60, mediante elMemorando Nro. MCYP-PPRPCE-2019-0702-M, de 15 de julio de 2019.

Junio 2019

1."Fiscalización de la Rehabilitación del Edificio Patrimonial de la Embajada de México" Nro. CDCBID-MCYP-16-09 / MCYP-CGJ-2016-048

2.Pruebas al sistema de seguridad correspondiente al contrato Nro. MCO-MCYP-SMS-18-05, denominado "IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS, INGENIERÍAS Y MUSEOGRAFÍA DEL NUEVO MUSEO NACIONAL"

3."Mantenimiento del sistema eléctrico del Museo Amantes de Sumpa"

4.Solicitud de designación de delegados para proceso de contratación de "REHABILITACIÓN DEL MUSEO DE BAHÍA DE CARÁQUEZ FASE I"

5."Reparación de daños en el Museo y Centro Cultural Bahía de Caráquez, a consecuencia del movimiento sísmico de 03 de diciembre de 2017"

6."REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL MUSEO DE IBARRA" 7.Presupuesto Referencial del proyecto "SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS PERTENECIENTES AL MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO"

8.SERVICIO DE MEDICIÓN DE CALIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOS MUSEOS DEL MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO

9.Informe de Estado de los Equipos de Aire Acondicionado a Nivel Nacional

01/07/2019 -03:49 PM

(7)

actualización

10.Delegación análisis de problemas de calidad de energía

11.Readecuación de la Casa del Cine Ecuatoriano del ICCA - Sistema Eléctrico y de Multimedia 12.ENTREGA DE DOCUMENTOS TÉCNICOS DE ARQUITECTURA PARA EL PROCESO DE "IMPERMEABILIZACIÓN DE LA TERRAZA DEL MUSEO NACIONAL"

13."Contratación de Mantenimiento Eléctrico del Auditorio del Complejo Fábrica Imbabura" signado con el código MCO-CFI-001-2018.

14.REINSTALACIÓN DE LA CONSOLA DEL SISTEMA DE TRAMOYA QUE POSEE EL TEATRO BENJAMÍN CARRIÓN

15.REQUERIMIENTO DE ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA DE EQUIPOS DEL MUSEO PORTOVIEJO Y ARCHIVO HISTORICO

16.Entrega de Términos de Referencia correspondiente a la " Implementación de la Casa del Cine Ecuatoriano (Mediateca, sala de proyección audiovisual y una sala de eventos y reuniones)" 17.Revisión del sistema eléctrico del "Museo Amantes de Sumpa" perteneciente al Ministerio de Cultura y Patrimonio.

18."IMPERMEABILIZACIÓN DE LA TERRAZA DEL MUSEO NACIONAL"

19.Suscripción de Resolución de Inicio de procedimiento de Menor Cuantía de Obras: denominado Rehabilitación del Museo Bahía de Caráquez Fase 1

20.Designación de Comisión Técnica para la Suscripción del Acta Recepción Definitiva del contrato de cenor Cuantía de obra Nro. MCO-MCYP-CZ8-18-011 para la "REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO Y DE ILUMINACIÓN DEL MAAC"

21.Detalle de trabajos emergentes en la Corporación Ciudad Alfaro

22.REMITO DOCUMENTO RESPECTO A SOLICITUD PARA CERTIFICAR TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN TEATRO DE LOJA"

Mayo 2019

1)Informe de Novedades Presentadas en Trabajos en los Puentes de Tramoya.

2)Solicitud de Reforma Nro. 3 del Proyecto "IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL PLAN DE PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ECUADOR" 3)"Mantenimiento y Reparación del piso 13 del Edificio CONTEMPO": piso rehabilitado para uso 4)Orden de inicio del Contrato "REPARACIÓN DE DAÑOS EN EL MUSEO Y CENTRO CULTURAL BAHÍA DE CARÁQUEZ A CONSECUENCIA DEL MOVIMIENTO SÍSMICO DE 03 DE DICIEMBRE DE 2017", signado con el código Nro. MCYP-CGJ-2019-001

5)Rehabilitación de la cubierta y sistema eléctrico del Archivo Histórico del Guayas

6)Informe técnico reunión la Obra "Adecuación de la Infraestructura Civil del Teatro Benjamín Carrión de la ciudad de Loja, provincia de Loja, cantón Loja, parroquia El Valle"

7)Observaciones de la solicitud de aprobación de Pliegos y Elaboración de Resolución para la adecuación piso 7.

8)Alcance Memorando Nro. MCYP-PPRPCE-2019-0482-M. Solicitud de cambio de Fiscalizador de contrato signado con código COTO-MCYP-DA-18-02

9)Solicitud de Resolución Administrativa relacionada al Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional Nro. 032-16 suscrito entre el Ministerio de Cultura y Patrimonio y el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda

10)Servicio de Diagnóstico de Red Eléctrica.

11)Pronunciamiento Técnico y Económico para Manifestar interés Institucional con relación al Inmueble denominada "Quinta Endara Crow"

12)Garantías para la Elaboración del Contrato de obra para la "Rehabilitación del Museo de Bahía de Caráquez Fase II"

13)Personal Técnico para integrar la Comisión Técnica para el Proceso de Contratación de la "INDEPENDIZACIÓN ELÉCTRICA DE LA IMPRENTA EN EL ARCHIVO HISTÓRICO DEL GUAYAS"

14)Solicitud de apoyo técnico para mantenimiento preventivo en la infraestructura de la provincia de Manabí

15)SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CRITERIO JURÍDICO PARA CERRAR EL CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MCYP Y LA SENESCYT 16)Entrega de documentación de fiscalización de la obra. "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL REPOSITORIO DE MEMORIA SOCIAL DE QUITO"

17)Solicitud de pago de viáticos pertenecientes al Proyecto Plan de Protección y Recuperación del Patrimonio Cultural del Ecuador - SOS

18)Delegación análisis de problemas de calidad de energía

06/06/2019 -09:23 AM

MARZO 2019

1) "Mantenimiento y Reparación del piso 13 del Edificio CONTEMPO": piso rehabilitado para uso 2) Informe de Viabilidad Técnico Convenio Interinstitucional para la "Implementación de La Casa del Cine Ecuatoriano"

3) Solicitud de Reforma Nro.- 2 del Proyecto "IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL PLAN DE PROTECCION Y RECUPERACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ECUADOR"

02/05/2019 -08:26 PM

(8)

actualización

4) Solicitud de informe económico financiero del contrato Nro. MCP-C2-PEA-CPO-10-2014 / MCYP-PP-UJ-2014-035-BID de ejecución de las "OBRAS DE RECUPERACIÓN EN LA ESCUELA LA SALLE, EN LA CIUDAD DE AMBATO"

5) Modificación de actividades PAPP/POA 002

6) Presupuesto Referencial del proyecto "ARREGLOS EN CUBIERTA E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DEL AUDITORIO DEL MUSEO Y CENTRO CULTURAL DE IBARRA"

7) SOLICITUD DE PAGO DE LA FACTURA NRO. 001-020-000029565 Y

NRO.001-020-000029895 EMITIDA POR TAME E.P. POR EL SERVICIO OTORGADO POR EL MES DE DICIEMBRE A LA GERENCIA DEL PROYECTO DEL PLAN DE PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ECUADOR

8) Alcance Memorando Nro. MCYP-PPRPCE-2019-0420-M. Solicitud de cambio de Administrador de contrato signado con código CDC-MCYP-PPRPCE-016-06

9) Entrega del informe de administración del Contrato de ejecución de la Obra "Mantenimiento y Adecuación del Repositorio de Memoria Social de Loja" para archivo

10) Solicito revisión y determinación de cierre de contrato de licitación de Obra No. LICO-MCP-PP-002-2013 "REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE LA GOBERNACIÓN DE COTOPAXI" suscrito con el SR Fredy Juebencio Carrión

11) ARQ. FEDRA SALINAS DEL CONSORCIO SALINAS LINCANGO ENVIA SOLICITUD A FIN DE QUE SE ENTREGUE EL ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA DEL CONTRATO OBRAS DE RECUPERACION EN LA ESCUELA LA SALLE DE AMBATO

12) Solicitud de cierre del Contrato de Obra "Mantenimiento y Adecuación del Repositorio de Memoria Social de Loja" Nro. MCOBID-MCYP-18-01

13) Entrega del informe de administración del Contrato de ejecución de la Obra "Mantenimiento y Adecuación del Repositorio de Memoria Social de Loja"

14) Solicitud de liquidación de certificaciones presupuestarias Contrato de obra

"REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL MUSEO CENTRO CULTURAL MANTA FASE I"

15) ING. LUIS ALBERTO ALBUJA ENVIA SOLICITUD DE INFORMACION RELACIONADO CON EL PROCESO ADJUDICADO AL CONSORCIO SALINAS LINCANGO RELACIONADO CON OBRAS DE RECUPERACION EN LA ESCUELA LA SALLE EN LA CIUDAD DE AMBATO 16) Solicitud de Aval y Certificación Presupuestaria de actividades del Item Presupuestario "Viáticos y subsistencias al Interior" del Proyecto Protección y Recuperación del Patrimonio Cultural del Ecuador - S.O.S

17) Pedido de Emisión de Constancia de las Actividades Programadas en el PAPP 18) Solicitud de la constancia de las actividades del Item Presupuestario "Instalación

-Readecuación-Montaje (...) -Mantenimiento y Reparación (...) " en el PAPP del Proyecto Plan de Protección y Recuperación del Patrimonio Cultural del Ecuador - S.O.S

19) Entrega del Expediente Precontractual para la contratación de la obra "Adecuación del piso 7 del edificio CONTEMPO â#"IFAIC".

20) Cronograma verificación inmuebles denominados Embajadas de El Salvador, México y Palestina

21) Solicitud trabajos emergentes Museo y Centro Cultural Ibarra

22) Aprobación Avales 7 y 8 y envío de Certificaciones Presupuestarias Nro. 174 y Nro.175, para las actividades del Item Presupuestario "Pasajes al Interior" del Proyecto Protección y Recuperación del Patrimonio Cultural del Ecuador - S.O.S

23) Facturas pendientes de pago a TAME EP, por pasajes aéreos solicitados para el Plan de Protección y Recuperación del Patrimonio Cultural del Ecuador.

24) VALIDACION DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA NRO. 152 GRUPO 73 PROYECTO DE INVERSION "PLAN DE PROTECCION Y RECUPERACION DE PARIMONIO CULTURAL" 25) Reclamo a la Aseguradora del Edificio Antiguo Hospital de Jesús en la Ciudad de Guaranda. MARZO 2019

1) Solicitud de pago de ínfima cuantía del "Mantenimiento preventivo y correctivo de 13 aires acondicionados tipo split instalados en el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo MAAC" 2) LISTADO DE RUBROS ARQUITECTÓNICOS PARA LA: "REHABILITACIÓN DE LA

CUBIERTA Y SISTEMA ELÉCTRICO DEL ARCHIVO HISTÓRICO DEL GUAYAS"

3) Solicitud de pago de ínfima cuantía del "Mantenimiento preventivo y correctivo de 13 aires acondicionados tipo split instalados en el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo 4) ING. GALO SOTOMAYOR CONTRATISTA ENVIA PLANOS AS-BUILT RELACIONADO AL PROYECTO MEMORIA SOCIAL LOJA

5) Solicitud del proyecto de Rehabilitación de la Iglesia de San Alfonso e iglesia de Licán. 6) MSC. NATALIA NARANJO COORDINADORA DE BIBLIOTECAS UNIVERSIDAD DE LAS ARTES ENVIA INFORME RELACIONADO CON PROBLEMAS DETECTADOS EN EL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA UARTES

7) ING. GALO SOTOMAYOR CONTRATISTA ENVIA PLANOS AS-BUILT RELACIONADO AL PROYECTO MEMORIA SOCIAL LOJA

Rubio Aguilar, Oscar

06/04/2019 -08:45 AM

(9)

actualización

8) Informe de fiscalización para Aceptación de trabajos observados, entrega de planilla y correcciones en planos As Built del contrato MCOBID-MCYP-18-02 correspondiente a los trabajos de: "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL REPOSITORIO DE MEMORIA SOCIAL DE QUITO" para Recepción definitiva de la Obra.

9) Remite expediente técnico para la "Rehabilitación del Museo de Bahía de Caráquez - Fase I" 10) Presupuesto Referencial del Proyecto " REHABILITACIÓN DEL MUSEO DE BAHÍA DE CARÁQUEZ FASE I"

11) OBSERVACIONES DE LA EJECUCIÓN DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

12) Mantenimiento de equipos del Contrato para la "Implementación de Elementos Arquitectónicos, Ingenierías y Museografía del Nuevo Museo Nacional"

13) olicitud de Conformación de Comisión Técnica para la Suscripción del Acta Recepción Definitiva de la Obra "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL REPOSITORIO DE MEMORIA SOCIAL DE QUITO"

14) Convocatoria para la Recepción definitiva de la Obra "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL REPOSITORIO DE MEMORIA SOCIAL DE QUITO"

15) Solicitud de autorización de Salvoconducto para viaje a la Provincia de Imbabura (Fábrica Textil Imbabura y Museo de Ibarra)

16) SOLICITUD INFORMACIÓN SOBRE EL MANTENIMIENTO DE LA CASA ALEDAÑA AL MUSEO CAMILO EGAS

17) Solicitud de pago proceso ínfima cuantía con objeto "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 13 AIRES ACONDICIONADOS TIPO SPLIT INSTALADOS EN EL MUSEO ANTROPOLOGICO DE ARTE CONTEMPORANEO MAAC".

18) MSC NATALIA TAMAYO COORDIANDORA DE BIBLIOTECAS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES ENVIA SOLICITUD A FIN DE QUE SE SIRVA AUTORIZAR ADECUACIONIES EN LA BIBLIOTECA DE LA UARTES

19) Evaluación Técnica del Museo de Bahía de Caráquez del Ministerio de Cultura y Patrimonio 20) Solicitud de cierre del Contrato de Obra "Rehabilitación del edificio patrimonial de la embajada de México" en el Portal de Compras Públicas

21) MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN MAAC Y NAHÍM ISAÍAS

22) Evaluación Técnica del Museo de Bahía de Caráquez del Ministerio de Cultura y Patrimonio NO SE HAN REALIZADO TRANSFERENCIAS

FEBRERO 2019

1) Informe de Visita Técnica de Fiscalización Previa a la Recepción Provisional de la Obra "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL REPOSITORIO DE MEMORIA SOCIAL DE LOJA" 2) Sobre la designación de comisión técnica para la suscripción del Acta de recepción provisional de la obra de "REHABILITACIÓN DEL MUSEO DE RIOBAMBA"

3) Designación de comisión técnica para la suscripción del Acta de recepción provisional de la obra de "REHABILITACIÓN DEL MUSEO DE RIOBAMBA"

4) EL SEÑOR GALO SOTOMAYOR PRESENTA INFORAMCION REALCIONADA CON EL ACTA DE RECEPCION DE LA ADECUACION DEL REPOSITORIO DE MEMORIA SOCIAL DE LOJA

5) Solicitud de recepción definitiva del contrato de obra "Mantenimiento y Adecuación del Repositorio de Memoria Social de Loja"

6) Solicítase la designación de la Comisión Técnica para la recepción definitiva del contrato de obra "Mantenimiento y Adecuación del Repositorio de Memoria Social de Loja"

7) Designación de la Comisión Técnica para la recepción definitiva del contrato de obra "Mantenimiento y Adecuación del Repositorio de Memoria Social de Loja"

8) Notificación de inspección previa a la suscripción del Acta de recepción definitiva de la obra de "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL REPOSITORIO DE MEMORIA SOCIAL DE LOJA" 9) Notificación de inspección previa a la suscripción del Acta de recepción provisional de la obra de "REHABILITACIÓN DEL MUSEO DE RIOBAMBA"

10) MSC. NATALIA TAMAYO COORDINADORA DE BIBLIOTECAS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES ENVIA SOLICITUD DE ARREGLOS EN INFRAESTRUCTURA DE LA BIBLIOTECA UARTES

11) ntrega recepción inmuebles denominados Embajada de Nicaragua, El Salvador, México y Palestina

12) Alcance - Designación de Administrador de Contrato: Implementación de Sistemas Complementarios Museográficos para el Nuevo Museo Nacional

13) Remite observaciones a ser subsanadas previo a la firma del Acta de Entrega Recepción Definitiva de la Obra "Mantenimiento y Adecuación del Repositorio de Memoria Social de Loja" 14) Remite informe técnico de la visita previa a la recepción provisional de la obra de

"REHABILITACIÓN DEL MUSEO DE RIOBAMBA"

15) Sobre el proceso de entrega - recepción inmuebles denominados Embajada de Nicaragua, El Salvador, México y Palestina

06/03/2019 -11:07 AM

(10)

actualización

16) Observaciones Contrato MCYP-CGJ-2017-001 "REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES"

17) Remite observaciones a ser subsanadas previo a la firma del Acta de Entrega Recepción Provisional de la obra de "REHABILITACIÓN DEL MUSEO DE RIOBAMBA"

NO SE HAN REALIZADO TRANSFERENCIAS ENERO 2019

1) PLANOS AS BUILT DEL CONTRATO NRO. MCOBID-MCYP-18-02: "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL REPOSITORIO DE MEMORIA SOCIAL DE QUITO"

2) Inspección previa de la Comisión Técnica para la Recepción Definitiva del Contrato de Obra Nro. MCYP-CGJ-2017-019 "Implementación de elementos arquitectónicos, ingenierías y museografía del nuevo Museo Nacional"

3) Daños reportados en el inmueble Embajada de Palestina.

4) ING. JAIME LUNA GERENTE DE ARING CONSTRUCIONES ENVIA RUBROS

ADICIONALES PROYECTO REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

5) RECEPCIÓN DEFINITIVA "FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO PATRIMONIAL DE LA EMBAJADA DE EL SALVADOR"

6) Observaciones a los Trabajos Obra "Rehabilitación de la Biblioteca de la Universidad de las Artes" informado por la U. Artes.

7) Informes de Administrador de Convenio Marco 016-16 y Convenio Específico 024-16 Embajadas de Nicaragua y Salvador.

8) Solicitud de informes de los Inmuebles denominados Embajadas de Palestina, Nicaragua y El Salvador.

9) Revisión de planos As-Built en obra para el contrato No. MCOBID-MCYP-18-02

"MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL REPOSITORIO DE MEMORIA SOCIAL DE QUITO". 10) Designacion de Comisión Técnica para la Suscripción del Acta Recepción Definitiva de la Obra "IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS, INGENIERÍAS Y MUSEOGRAFÍA DEL NUEVO MUSEO NACIONAL"

11) SOLICITUD DE INFORME COMPLETO EMBAJADAS DE EL SALVADOR Y NICARAGUA 12) Solicitud de Conformación de Comisión Técnica para la Suscripción del Acta Recepción Definitiva de la "FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DEL EDIFICO PATRIMONIAL DE LA EMBAJADA DE EL SALVADOR", CDCBID-MCYP-16-04

13) Designación de Comisión Técnica para la Suscripción del Acta Recepción Definitiva de la "FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DEL EDIFICO PATRIMONIAL DE LA EMBAJADA DE EL SALVADOR", CDCBID-MCYP-16-04

14) nforme Financiero "Fiscalización de la Rehabilitación del Edificio Patrimonial de la Embajada de El Salvador".

15) Recepción provisional contrato No. MCO-MCYP-GPPRP-18-04: "REHABILITACIÓN DEL SISTEMA MECÁNICO Y ELÉCTRICO DEL MUSEO DE ESMERALDAS"

16) Solicitud de Recepción Provisional del Contrato "REHABILITACIÓN DEL MUSEO DE RIOBAMBA"

17) ACTA DE RECEPCIÓN ÚNICA DEFINITIVA "FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO PATRIMONIAL DE LA EMBAJADA DE NICARAGUA"

18) Informe N° PPRPCE-MUNA-XAGS-2019-001, del técnico no interviniente para la Suscripción del Acta Recepción Definitiva de la Obra "IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS, INGENIERÍAS Y MUSEOGRAFÍA DEL NUEVO MUSEO NACIONAL" 19) ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO PATRIMONIAL DE LA EMBAJADA DE EL SALVADOR".

20) Informe Financiero "Rehabilitación del Edificio Patrimonial de la Embajada de Nicaragua". 21) Solicítase la conformación de la comisión técnica para la suscripción del Acta de recepción provisional de la obra de "REHABILITACIÓN DEL MUSEO DE RIOBAMBA"

22) Devolución de Planos As Built del Contrato "Mantenimiento y Adecuación del Repositorio de Memoria Social de Loja"

NO SE HAN REALIZADO TRANSFERENCIAS

07/02/2019 -04:17 PM

DICIEMBRE 2018

1) Pintura epoxica-Piso Microcemento "Biblioteca de la Universidad de las Artes"-Observaciones 2) Solicitud de cálculo: reajuste de precios definitivo a la planilla de liquidación de la obra "Rehabilitación del Edificio patrimonial de la Embajada de México"

3) Solicitud elaboración Resolución de Adjudicación del proceso de contratación denominado: "MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL AUTOMÁTICO DE LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN DEL MAAC".

4) Suscripción de Contrato Complementario No. 01 para el Contrato, "REHABILITACIÓN DEL SISTEMA MECÁNICO Y ELÉCTRICO DEL MUSEO DE ESMERALDAS".

5) Suscripción de Contrato Complementario al Contrato Complementario Nro. 04-Contrato Principal Nro. MCYP-CGJ-2017-001 "REHABILITACIÓN DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES".

04/01/2019 -02:32 PM

(11)

actualización

6) Cálculo del Reajuste de Precios definitivo de la planilla de liquidación de la obra "Rehabilitación del Edificio patrimonial de la Embajada de México"

7) Solicitud de Autorización para el Reinicio de los trabajos correspondiente al Contrato de Obra relacionado a la "Rehabilitación del Sistema Mecánico y Eléctrico del Museo de Esmeraldas". 8) Solicitud de Conformación de Comisión Técnica para la Suscripción del Acta Recepción Definitiva de la Obra "REHABILITACIÓN DEL EDIFICO PATRIMONIAL DE LA EMBAJADA DE EL SALVADOR", COTOBID-MCYP-01-2016

9) Reinicio de los trabajos correspondientes al Contrato de Obra relacionados a la "Rehabilitación del Sistema Mecánico y Eléctrico del Museo de Esmeraldas".

10) Remite el Reajuste de Precios definitivo de la planilla de liquidación de la obra "Rehabilitación del Edificio patrimonial de la Embajada de México" sin valor a pagar

11) Resultado de la Calificación del proceso "REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO Y DE ILUMINACIÓN DEL MAAC"

12) Suscripción de Contrato Complementario N° 02 al Contrato N° MCYP-CGJ-2018-026 "REHABILITACIÓN DEL SISTEMA MECÁNICO Y ELÉCTRICO DEL MUSEO DE ESMERALDAS".

13) Devolución de Planilla de Avance de Obra No. 1 del Contrato Complementario del Contrato de Obra "REHABILITACIÓN DEL MUSEO DE RIOBAMBA"

14) Remito Contrato Complementario N° 01 al Contrato Principal N° MCYP-CGJ-2018-026 "REHABILITACIÓN DEL SISTEMA MECÁNICO Y ELÉCTRICO DEL MUSEO DE ESMERALDAS".

15) REAJUSTE DE PRECIOS DEFINITIVO PARA EL CONTRATO DE OBRA CÓDIGO MCOBID-MCYP-17-02 "REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO CULTURAL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE INGAPIRCA" - CONTRATO COMPLEMENTARIO

16) Comisión Técnica Acta de Recepción Definitiva de la Obra "Rehabilitación del Edificio Patrimonial de la Embajada de El Salvador".

17) Inspección en obra, previa a la Recepción Definitiva del contrato No. MCOBID-MCYP-18-02 "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL REPOSITORIO DE MEMORIA SOCIAL DE QUITO" 18) SUGERENCIA DE DESIGNACIÓN DE FISCALIZADOR DE CONTRATO SIGNADO CON CÓDIGO MCO-MCYP-CZ8-18-011 DEL CONTRATO "REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO Y DE ILUMINACIÓN DEL MAAC"

19) Registro Contrato Complementario No. 04 "Rehabilitación de la Biblioteca de la Universidad de las Artes".

20) Aprobación y solicitud de pago Planilla No. 01 Contrato Complementario 04 "Rehabilitación de la Biblioteca de la Universidad de las Artes".

21) Autorización de entrada de bienes para la reapertura del Museo y Centro Cultural de Riobamba (MCCR)

22) SOLICITUD DE PAGO DE LA PLANILLA DIFERENCIA DE CANTIADES 03 DEL

CONTRATO "REHABILITACIÓN DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES" MO SE HAN REALIZADO TRANSFERENCIAS

NOVIEMBRE 2018

1) Entrega de Expediente físico y digital "Rehabilitación del Edificio Patrimonial de la Embajada de Nicaragua"

2) Solicitud de Aval y Certificación Presupuestaría para Contrato Complementario 04 y Diferencia de Cantidades 03, referentes a la "Rehabilitación de la Biblioteca de la Universidad de las Artes". 3) Solicitud de aval y certificación presupuestaria para el pago de el reajuste provisional de precios de la Planilla de Liquidación del contrato de obra "Rehabilitación del Edificio patrimonial de la Embajada de México"

4) Solicitud de Aval y Certificación presupuestaria Reajuste de Precios Definitivos Contrato "Rehabilitación del Edificio Patrimonial de la Embajada de El Salvador".

5) nsistencia al estado de Informes, permisos y factibilidades para el normal uso y funcionamiento de la "Rehabilitación de la Biblioteca de la Universidad de las Artes".

6) Solicítase autorización para trabajos en fachada del Museo de Riobamba

7) Suscripción de Contrato Complementario N° 02 al Contrato de Obra "Rehabilitación del Museo de Riobamba".

8) Solicitud para la suscripción del Contrato Complementario No. 1 de obra del contrato "REHABILITACIÓN DEL ÁREA EXTERIOR DEL NUEVO MUSEO NACIONAL"

9) Remito Contrato Complementario N° 02 al Contrato de Obra "Rehabilitación del Museo de Riobamba".

10) SOLICITUD PARA LA ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE TRABAJO NRO. 01 PARA EL CONTRATO NRO. MCO-MCYP-GPPRP-18-04: "REHABILITACIÓN DEL SISTEMA MECÁNICO Y ELÉCTRICO DEL MUSEO DE ESMERALDAS"

11) Solicitud de Aval y Certificación Presupuestaria, para la ejecución de Órdenes de Trabajo Nro. 1 del contrato Nro. MCO-MCYP-GPPRP-18-04 "Rehabilitación del Sistema Mecánico y Eléctrico del Museo de Esmeraldas"

03/12/2018 -11:54 AM

(12)

actualización

12) Avales Nos. 123 y 124 y Certificaciones Presupuestarias Nos. 1028, 1029, 1030 y 1031 para Contrato Complementario 04 y Diferencia de Cantidades 03, referente a la "Rehabilitación de la Biblioteca de la Universidad de las Artes".

13) Solicitud Criterio Jurídico Implementación Contrato Complementario No. 04 "Rehabilitación de la Biblioteca de la Universidad de las Artes".

14) Entrega del Bien inmueble para la futura Embajada de Palestina.

15) Reforma presupuestaria No 368 validada por el Ministerio de Economía y Finanzas para la Rehabilitación del edificio patrimonial de la Embajada de México. Reajuste Provisional de la Planilla de Liquidación.

16) Solicitud para la Implementación del Contrato Complementario No. 04 para el Contrato "REHABILITACIÓN DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES". 17) Suscripción de Resolución Administrativa N° 243 Alcance al Memorando N° MCYP-CGAF-2018-1834-M-Reforma al PAC para la actividad: "Repotenciación del Sistema Eléctrico, Electrónico y de Iluminación del MAAC".

18) Solicitud de Aval y Certificación Presupuestaria, para la ejecución de la Órden de Trabajo Nro. 1 del contrato Nro. MCO-MCYP-GPPRP-18-04 "Rehabilitación del Sistema Mecánico y Eléctrico del Museo de Esmeraldas"

19) Entrega Inmueble Embajada de Palestina

20) Solicitud de Inicio de proceso de Contratación: "REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO, ELECTRONICO Y DE ILUMINACIÓN DEL MAAC".

21) Observaciones Planos As-Built y Garantias de equipos de la obra "Rehabilitación del Edificio patrimonial de la Embajada de El Salvador"

NO SE HAN REALIZADO TRANSFERENCIAS OCTUBRE 2018

1) Liquidación de las certificaciones presupuestarias Nro.232 y 233 correspondientes a la "Rehabilitación del Museo de Riobamba"

2) Solicitud de pago de Planilla de liquidación del contrato "Rehabilitación del edificio patrimonial de la embajada de México"

3) Solicitud de Liquidación de Certificaciones Presupuestarias Orden de Trabajo y Diferencia de Cantidades de la "REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO CULTURAL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE INGAPIRCA"

4) Solicítase la conformación de la comisión técnica para la suscripción del Acta de recepción definitiva de la fiscalización de "Rehabilitación del Edificio Patrimonial de la Embajada de México" 5) Solicitud de aval y certificación de recursos, Orden de Trabajo No. 02 "REHABILITACIÓN DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES"

6) Solicitud de aval y certificación presupuestaria para la Rehabilitación del Museo de Riobamba. Contrato Complementario No.01

7) Remite los planos As Built del Contrato "Mantenimiento y Adecuación del Repositorio de Memoria Social de Loja"

8) Estado equipos multimedia y audiovisuales del Museo Nacional del Ecuador 9) Informe técnico para la suspensión temporal del contrato de obra Nro.

MCO-MCYP-GPPRP-18-04: "REHABILITACIÓN DEL SISTEMA MECÁNICO Y ELÉCTRICO DEL MUSEO DE ESMERALDAS"

10) Solicitud de aval y certificación para Orden de Trabajo No. 02 "REHABILITACIÓN DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES".

11) Envío certificaciones presupuestarias No. 940 y 941 para "REHABILITACIÓN DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES. Orden de Trabajo No. 02".

12) Suspensión temporal de la obra "Rehabilitación del Sistema Mecánico y Eléctrico del Museo de Esmeraldas".

13) Envío Certificaciones Presupuestarias No. 940 y 941 para "REHABILITACIÓN DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES. Orden de Trabajo No. 02" 14) Autorización Orden de Trabajo No. 02 empleando la modalidad de Costo + % para la "Rehabilitación de la Biblioteca de la Universidad de las Artes".

15) Entrega del Inmueble denominado "Edificio Patrimonial de la Embajada de Palestina" 16) Solicitud de liberación de las póliza de garantía de fiel cumplimiento de la obra "Rehabilitación del edificio patrimonial de la Embajada de México"

17) Solicitud de aval y certificación presupuestaria para la Rehabilitación del Museo de Riobamba. Contrato Complementario No.01

18) Solicitud de Liquidación de Certificaciones Presupuestarias Orden de Trabajo y Diferencia de Cantidades de la "REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO CULTURAL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE INGAPIRCA"

19) Segunda solicitud de revisión del cálculo de revisión de reajuste provisional a la planilla de liquidación de la obra "Rehabilitación del Edificio patrimonial de la Embajada de México"

20) ANÁLISIS DE COSTOS RUBROS NUEVOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO NO. 04 PARA LA "REHABILITACIÓN DE LA BIBLIOTECA DE LA

UNIVERSIDAD DE LAS ARTES".

05/11/2018 -08:57 AM

(13)

actualización

21) SOLICITUD DE PAGO DE LA PLANILLA DE FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO

"FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES" CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA No. 13 DE AVANCE DE OBRA

22) Cantidades de rubros nuevos del contrato de obra No. MCO-MCYP-GPPRP-18-04: "REHABILITACIÓN DEL SISTEMA MECÁNICO Y ELÉCTRICO DEL MUSEO DE ESMERALDAS"

NO SE HAN REALIZADO TRANSFERENCIAS SEPTIEMBRE 2018

1) Solicitud de criterio jurídico respecto a la designación de un Fiscalizador interno para la obra "Rehabilitación de la Biblioteca de la Universidad de las Artes"

2) Acta de Entrega - Recepción para Uso y Administración del Nuevo Museo Nacional 3) Designación de Fiscalizador del Contrato para la: Implementación de sistemas complementarios museográficos para el nuevo Museo Nacional

4) CTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA "REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO PATRIMONIAL DE LA EMBAJADA DE NICARAGUA"

5) SOLICITUD DE PAGO DE LA PLANILLA DE OBRA NRO. 01 DEL CONTRATO NRO. MCO-MCYP-GPPRP-18-04: "REHABILITACIÓN DEL SISTEMA MECÁNICO Y ELÉCTRICO DEL MUSEO DE ESMERALDAS"

6) Solicitud de análisis de precios unitarios para el contrato de Obra "Rehabilitación del Museo de Riobamba"

7) ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO PATRIMONIAL DE LA EMBAJADA DE NICARAGUA".

8) Liquidación de Certificaciones Presupuestarias Nos. 527, 528, 589, 590,535 y 536 Contrato de Obra "Rehabilitación de la Biblioteca de la Universidad de las Artes",

9) Solicitud de pago Planilla No. 1 de Avance de Obra, del Contrato "Rehabilitación del Sistema Mecánico y Eléctrico del Museo de Esmeraldas".

10) Observaciones al informe final de consultoría "Fiscalización de la Rehabilitación del edificio patrimonial de la Embajada de México"

11) Solicitud de criterio jurídico respecto a la designación de un Fiscalizador interno para la obra "Rehabilitación de la Biblioteca de la Universidad de las Artes"

12) Observaciones en los trabajos ejecutados en el Museo de Esmeraldas

13) Revisión de reajuste provisional de la Planilla de Liquidación de la obra "REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO PATRIMONIAL DE LA EMBAJADA DE MÉXICO"

14) Corrección observaciones museográficas del contrato de obra Nro. MCYP-CGJ-2017-019 "IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS, INGENIERÍAS Y MUSEOGRAFÍA DEL NUEVO MUSEO NACIONAL"

15) SOLICITUD DE PAGO DE LA PLANILLA DE FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO

"FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES" CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA No. 11 DE AVANCE DE OBRA

16) Entrega del inmueble denominado "EDIFICIO PATRIMONIAL DE LA EMBAJADA DE PALESTINA"

17) Cantidades de rubros nuevos del contrato de obra No. MCO-MCYP-GPPRP-18-04: "REHABILITACIÓN DEL SISTEMA MECÁNICO Y ELÉCTRICO DEL MUSEO DE ESMERALDAS"

18) Revisión de análisis de precios unitarios y especificaciones técnicas de rubros nuevos del contrato de obra "Rehabilitación del Sistema Mecánico y Eléctrico del Museo de Esmeraldas" 19) Entrega de copia de Acta de Recepción Definitiva de la obra "Rehabilitación del Edificio Patrimonial de la Embajada de Nicaragua", Predio No. 77292 ubicado en la ciudad de Quito. 20) Aval del informe de observaciones del contrato de obra No. MCO-MCYP-GPPRP-18-04: "REHABILITACIÓN DEL SISTEMA MECÁNICO Y ELÉCTRICO DEL MUSEO DE

ESMERALDAS"

21) Observaciones de los análisis de precios unitarios y especificaciones técnicas de rubros nuevos del contrato de obra "Rehabilitación del Sistema Mecánico y Eléctrico del Museo de Esmeraldas"

22) Notificación de recepción definitiva del inmueble objeto del contrato de obra "Rehabilitación del Edificio Patrimonial de la Embajada de México"

NO SE HAN REALIZADO RANSFERENCIAS

01/10/2018 -11:44 AM

AGOSTO 2018

1) SOLICITUD DE PAGO DE LA PLANILLA No. 1 DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO No.2 DEL CONTRATO NRO. MCOBID-MCYP-17-02 "REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO CULTURAL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE INGAPIRCA"

2) SOLICITUD DE PAGO DE LA PLANILLA DE OBRA NRO. 01 DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO NRO. MCOBID-MCYP-18-02: "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL REPOSITORIO DE MEMORIA SOCIAL DE QUITO"

31/08/2018 -10:03 AM

(14)

actualización

3) SOLICITUD DE PAGO DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 12 DEL CONTRATO "REHABILITACIÓN DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES"

4) Solicitud de Conformación de Comisión Técnica para la Suscripción del Acta Recepción Definitiva de la Obra "REHABILITACIÓN DEL EDIFICO PATRIMONIAL DE LA EMBAJADA DE NICARAGUA", COTOBID-MCYP-02-2016

5) Revisión de rubros Orden de Trabajo Nro. 1 del contrato MCOBID-MCYP-18-02

"MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL REPOSITORIO DE MEMORIA SOCIAL DE QUITO" 6) Solicitud de aval y certificación presupuestaria para Diferencia de Cantidades, Contrato Complementario No. 1 y Orden de Trabajo Nro. 1 del contrato "REHABILITACIÓN DEL ÁREA EXTERIOR DEL NUEVO MUSEO NACIONAL"

7) SOLICITUD DE PAGO DE LA PLANILLA No. 02 DE DIFERENCIA DE CANTIADES ORDEN DE CAMBIO No. 02 DEL CONTRATO "REHABILITACIÓN DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES"

8) Designación de Técnico no Intervininiente para la Suscripción del Acta Recepción Definitiva de la Obra "REHABILITACIÓN DEL EDIFICO PATRIMONIAL DE LA EMBAJADA DE NICARAGUA", COTOBID-MCYP-02-2016

9) Solicitud de aval y certificación presupuestaria para Diferencia de Cantidades, Contrato Complementario No. 1 y Orden de Trabajo Nro. 1 del contrato "REHABILITACIÓN DEL ÁREA EXTERIOR DEL NUEVO MUSEO NACIONAL"

10) Solicitud de criterio jurídico sobre el contrato de obra "Rehabilitación del Museo de Riobamba" 11) Envío certificaciones presupuestarias No. 816, 817, 818, 819, 820 y 821 para Diferencia de Cantidades, Contrato Complementario No. 1 y Orden de Trabajo Nro. 1 del contrato "REHABILITACIÓN DEL ÁREA EXTERIOR DEL NUEVO MUSEO NACIONAL"

12) SOLICITUD DE PAGO DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA NRO. 01 DE LA ORDEN DE DIFERENCIA DE CANTIDADES NRO. 01 AL CONTRATO NRO. MCOBID-MCYP-18-02: "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL REPOSITORIO DE MEMORIA SOCIAL DE QUITO" 13) SOLICITUD DE PAGO DE LA PLANILLA Nro. 01 DEL CONTRATO DE "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL REPOSITORIO DE MEMORIA SOCIAL DE QUITO"

14) Envío certificaciones presupuestarias No. 816, 817, 818, 819, 820 y 821 para Diferencia de Cantidades, Contrato Complementario No. 1 y Orden de Trabajo Nro. 1 del contrato "REHABILITACIÓN DEL ÁREA EXTERIOR DEL NUEVO MUSEO NACIONAL"

15) MSC. NATALIA TAMAYO COORDINADORA DE BIBLIOTECAS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES ENVIA SOLICITUD DE REUNION A FIN DE COORDINAR INFORMES Y LA CORRESPONDIENTE ACTA DE FINIQUITO DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CON LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

16) ING. GALO SOTOMAYOR CONTRATISTA ENVIA BALANCE DE INCREMENTOS PROYECTO REHABILITACION DEL INMUEBLE DEL MUSEO DE RIOBAMBA

17) Solicitud de pago de Planilla de avance de obra Nro. 01 del contrato "Rehabilitación del Museo de Riobamba"

18) olicitud de Aval y Certificación Presupuestaria para la Diferencia de Cantidades Nro. 01, Orden de Trabajo Nro. 01 y Contrato Complementario del Contrato de Obra "Rehabilitación del Museo de Riobamba"

19) Solicitud de Liquidación de Certificaciones Presupuestarias Contrato de Obra

"MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL REPOSITORIO DE MEMORIA SOCIAL DE QUITO". 20) Requerimiento de trámite administrativo para el retiro de bienes del Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo - MAAC.

21) Liquidación de Certificaciones Presupuestarias No. 9 y 10 del Contrato de Obra "Mantenimiento y Adecuación del Repositorio de Memoria Social de Loja"

22) SOLICITUD DE PAGO DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 13 DEL CONTRATO "REHABILITACIÓN DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES" .

NO SE HAN REALIADO TRANSFERENENCIAS

JULIO 2018

1) Solicitud de designación de delegados para proceso de contratación de "Rehabilitación del Sistema Mecánico y Eléctrico del Museo de Esmeraldas"

01/08/2018 -04:53 PM

(15)

actualización

2) Informe para la Validación y Autorización de Reprogramación No. 07 para el contrato Principal No. MCYP-CGJ-2017-001, correspondiente a la Licitación de Obra No. LICOBID-MCYP-02-2016 "Rehabilitación de la Biblioteca de la Universidad de las Artes".

3) Remito Informe de Solicitud de Ampliación de Plazo No. 1 Para la Obra "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL REPOSITORIO DE MEMORIA SOCIAL DE LOJA"

4) INFORME TÉCNICO RECEPCIÓN PROVISIONAL DE OBRAS DEL CONTRATO: MCOBID-MCYP-18-02 "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL REPOSITORIO DE MEMORIA SOCIAL DE QUITO"

5) Revisión de rubros contrato complementario Nro. 2 "IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS, INGENIERÍAS Y MUSEOGRAFÍA DEL NUEVO MUSEO NACIONAL" 6) Solicitud de Conformación de Comisión Técnica para la Suscripción del Acta Recepción Provisional de la Obra "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL REPOSITORIO DE MEMORIA SOCIAL DE QUITO"

7) Revisión de rubros contrato complementario Nro. 2 "IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS, INGENIERÍAS Y MUSEOGRAFÍA DEL NUEVO MUSEO NACIONAL" 8) Notificación de Ampliación de Plazo No. 1 Para la Obra "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL REPOSITORIO DE MEMORIA SOCIAL DE LOJA"

9) RECORDATORIO PARA LA NORMAL EJECUCIÓN DE LA "REHABILITACIÓN DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES" - OBRA Y FISCALIZACIÓN

10) Solicitud para la suscripción del Contrato Complementario No. 2 de obra "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL REPOSITORIO DE MEMORIA SOCIAL DE QUITO"

11) Remito Contrato Complementario de Fiscalización N° 04 al Contrato Principal N° MCYP-CGJ-2017-012 "FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES".

12) Revisión de rubros contrato complementario Nro. 2 "IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS, INGENIERÍAS Y MUSEOGRAFÍA DEL NUEVO MUSEO NACIONAL" 13) Sugerencia de Administrador de contrato del proceso de Cotización de Obra, signado con el código N° COTO-MCYP-GPPR-18-01, cuyo objeto es la "REHABILITACIÓN DEL MUSEO DE RIOBAMBA".

14) ING. ADRIAN GALLEGOS ENVIA SOLICITUD A FIN DE QUE SE RECIBA

DEFINITIVAMENTE LA OBRA EN REFERENCIA EDIFICIO DE LA EMBAJADA DE MEXICO 15) Solicitud de Autorización de Ampliación de Plazo No. 09 para el Contrato Principal No. MCYP-CGJ-2017-001, correspondiente a la "Rehabilitación de la Biblioteca de la Universidad de las Artes".

16) Revisión de rubros contrato complementario Nro. 2 "IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS, INGENIERÍAS Y MUSEOGRAFÍA DEL NUEVO MUSEO NACIONAL" 17) INFORME TÉCNICO PARA LA ELABORACIÓN DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO NRO. 02 PARA EL CONTRATO NRO. MCYP-CGJ-2017-019 "IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS, INGENIERÍAS Y MUSEOGRAFÍA DEL NUEVO MUSEO NACIONAL"

18) NFORME TÉCNICO PARA LA ELABORACIÓN DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA EL CONTRATO DE FISCALIZACIÓN NRO. MCYP-CGJ-2018-03 "FISCALIZACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS, INGENIERÍAS Y MUSEOGRAFÍA DEL NUEVO MUSEO NACIONAL"

19) Solicitud de Recepción Provisional del Contrato "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL REPOSITORIO DE MEMORIA SOCIAL DE LOJA"

20) Solicitud de elaboración de instrumento legal para subsanar el plazo de ejecución del proceso "REHABILITACIÓN DEL MUSEO DE RIOBAMBA"

21) Solicitud de apoyo con el traslado del equipo técnico en la ciudad de Loja

22) SOLICITUD DE PAGO DE LA PLANILLA DE OBRA NRO. 02 DEL CONTRATO NRO. MCYP-CGJ-2018-019 "REHABILITACIÓN DEL ÁREA EXTERIOR DEL NUEVO MUSEO NACIONAL" NO SE HAN REALIZADO TRANSFERENCIAS

JUNIO 2018

1) Solicitud de designación de delegados para proceso de contratación de "Rehabilitación del Sistema Mecánico y Eléctrico del Museo de Esmeraldas"

25/07/2018 -10:58 AM

(16)