PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S. A. BASES DEL PROCESO POR COMPETENCIA MAYOR
CMA-0021 -2010-OTL/PETROPERU
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA NUEVA SUBESTACION ELECTRICA – LINEA SUBMARINA
PRIMERA CONVOCATORIA I N D I C E Página BASES ADMINISTRATIVAS 2 1. GENERALIDADES 2 2. DE LOS POSTORES 2 3. MARCO LEGAL 2
4. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL 2
5. RECURSOS FINANCIEROS 2
6. VALIDEZ DE LA OFERTA 2
7. PLAZO DE EJECUCION 2
8. GARANTÍAS 2
9. CONDICIONES DEL PROCESO 3
10. SISTEMA DE CONTRATACION 5
11. EVALUACION DE PROPUESTAS 5
12. METODOLOGIA DE EVALUACION 5
13. PUNTAJE PARA PODER ACCEDER A LA ETAPA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA 6
14. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 6
15. RECURSOS DE APELACION Y REVISION 6
16. CONTRATO 6
17. FORMA DE PAGO 7
18. SEGURIDAD Y PROTECCION AMBIENTAL 8
19. PERSONAL DE EL CONTRATISTA 8
20. PAGO AL PERSONAL DE EL CONTRATISTA 8
21. PENALIDAD POR MORA 9
22. SEGUROS 9
23. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL CON PETROPERU 9
24. DISTINCION RESPECTO A LA INTERMEDIACION LABORAL 9
25. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 9
26. RECEPCION Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO Y EFECTOS 10
27. CAMBIO DOMICILIO LEGAL 10
FORMATO Nº 1 MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DEL POSTOR 11
FORMATO Nº 2 PROMESA DE CONSORCIO 12
FORMATO Nº 3 MODELO DE CARTA PROPUESTA ECONOMICA 13
FORMATO Nº 3A, 3B, 3C MODELOS DE PRESUPUESTO DETALLADO 14
FORMATO Nº 4 CARTA DE PRESENTACION DEL PERSONERO O POSTOR 23 FORMATO Nº 5 FORMATO DE CONTROL DE HORAS HOMBRE TRABAJADAS POR CONTRATO 24 FORMATO Nº 6 CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN 25 FORMATO Nº 7 MODELO DE CARTA FIANZA BANCARIA POR FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 26
ANEXO Nº 1 FACTORES DE EVALUACIÓN 27
ANEXO Nº 1A FACTORES DE EVALUACIÓN 28
ANEXO Nº 2 PROFOMA CONTRATO 30
ANEXO Nº 3 BASES TÉCNICAS 35
ADJUNTO Nº 1 POLITICA INTEGRADA DE GESTION DE LA CALIDAD, AMBIENTE, SEGURIDAD Y 283 SALUD OCUPACIONAL
ADJUNTO Nº 2 CONDICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIÓN 284 AMBIENTAL EN LA CONTRATACIÓN DE OBRAS,
SERVICIOS Y ADQUISICIONES EN OPERACIONES TALARA.
ADJUNTO Nº 3 CÒDIGO DE INTEGRIDAD 288 ADJUNTO Nº 4 POLÍTICA CORPORATIVA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE PETROLEOS 291
DEL PERÙ – PETROPERU S. A
BASES ADMINISTRATIVAS
CONTRATACIÓN POR COMPETENCIA MAYOR N° CMA-0021-201 0-OTL/PETROPERU PRIMERA CONVOCATORIA
(Nº INTERNO CMA-0600395-2010–TECT/OTL)
“SERVICIO DE CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA NUEVA SUBESTACION ELECTRICA – LINEA SUBMARINA”
1. GENERALIDADES
Petróleos del Perú - PETROPERU S.A., en adelante PETROPERU, con RUC 20100128218, domiciliado en Calle 400 acceso Portón Nº 5 del Área Industrial - Refinería Talara convoca la contratación del SERVICIO DE
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA NUEVA SUBESTACION ELECTRICA – LINEA SUBMARINA, que se
realizará en proceso por Competencia Mayor en los términos y condiciones que se detallan en las presentes Bases Administrativas y Técnicas (Anexo Nº 3).
2. DE LOS POSTORES
Los postores deberán estar inscritos en el Registro Nacional de Proveedores del OSCE, hasta que se implemente la Base de Datos de Contratistas Calificados de PETROPERU (BDPC); y haber adquirido las presentes Bases. El postor que participa en el presente Proceso de Contratación debe contar con su RNP VIGENTE, como mínimo, desde su inscripción y registro para participar en el presente proceso de contratación, hasta la suscripción del contrato, inclusive.
Al momento de la entrega de las Bases, los postores dejarán constancia escrita del nombre o razón social con que participarán en el proceso, precisando su domicilio legal, teléfono, fax y correo electrónico a las que se remitirán las comunicaciones pertinentes, sin perjuicio de la notificación en el SEACE (Formato Nº 6).
Es responsabilidad del participante y postor, el permanente seguimiento del proceso de contratación a través del SEACE, medio por el cual será legalmente notificado; así como también es de su responsabilidad, la revisión de la información que será enviada a su correo electrónico que consignó al momento de su inscripción. 3. MARCO LEGAL
Los postores y las propuestas deberán cumplir con todas las disposiciones de las Bases Administrativas y Técnicas, así como con las disposiciones legales vigentes, aplicables al presente Servicio.
Reglamento de Contrataciones de Petróleos del Perú - PETROPERU S.A., aprobado por Resolución Nº 523-2009-OSCE/PRE; aprobado el 11-12-2009, en adelante el Reglamento.
4. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL
El Monto Estimado Referencial para la ejecución del servicio asciende a la suma de: US$ 1,333,000.00 (Un millón trescientos treinta y tres mil con 00/100 Dólares Americanos), incluido IGV
En caso el Monto Total de la mejor oferta supere el Monto Estimado Referencial, el otorgamiento de la Buena Pro estará sujeto a la aprobación de PETROPERU.
5. RECURSOS FINANCIEROS Recursos propios de PETROPERÚ. 6. VALIDEZ DE LA OFERTA
El Plazo mínimo de validez de oferta será hasta la firma del contrato. 7. PLAZO DE EJECUCION
Plazo máximo de ejecución del servicio es de doscientos diez (210) días calendario. 8. GARANTÍAS
El Contratista ganador deberá presentar la siguiente garantía:
Garantía de Fiel Cumplimiento.- Debe tener un importe equivalente al 10% del monto contractual, incluido IGV. y una vigencia hasta un mes posterior de la conformidad de la recepción de la prestación. En el caso que fuese renovado el plazo del Contrato, la Garantía de Fiel Cumplimiento deberá también ser renovada por un término igual al señalado para el cumplimiento del mismo.
Se aceptará garantías con una vigencia mínima de un año renovable.
La garantía se otorgará mediante Carta Fianza la queserá de carácter incondicional, solidaria, irrevocable, de realización automática, y sin beneficio de excusión, al solo requerimiento de PETROPERU, bajo responsabilidad de las Entidades que las emiten. (Formato N° 7).
La garantía sólo se ejecutará en los siguientes casos:
8.1 Cuando el contratista no la hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento. Contra esta ejecución, el contratista no tiene derecho a interponer reclamo alguno.
Una vez culminado el contrato, y siempre que no existan deudas a cargo del contratista, el monto ejecutado le será devuelto a éste sin dar lugar al pago de intereses.
8.2 La garantía de fiel cumplimiento se ejecutará, en su totalidad, sólo cuando la resolución por la cual la Entidad resuelve el contrato por causa imputable al contratista, haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral consentido y ejecutoriado se declare procedente la decisión de resolver el contrato. El monto de la garantía corresponderá íntegramente a la Entidad, independientemente de la cuantificación del daño efectivamente irrogado.
8.3 Igualmente, la garantía de fiel cumplimiento se ejecutará cuando transcurridos tres (3) días de haber sido requerido por la Entidad, el contratista no hubiera cumplido con pagar el saldo a su cargo establecido en el acta de conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista., Esta ejecución será solicitada por un monto equivalente al citado saldo a cargo del contratista.
La mencionada garantía deberá ser emitida por entidad sujeta al ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros o estar considerada en la última lista de Bancos Extranjeros de Primera Categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva.
Devolución de Garantía: La garantía será devuelta una vez que la recepción de la prestación a cargo del Contratista esté aprobada por PETROPERU.
Pólizas de Seguro: Póliza de Responsabilidad Civil General
• El Contratista deberá contratar una Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual que cubra los daños a terceros (bienes y personas), y al medio ambiente, hasta por la suma asegurada de US$ 300,000.00. • La Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, deberá incluir a PETROPERU S.A. como
Asegurado Adicional y Tercero Beneficiario, incluido su personal.
• El Contratista deberá mantener vigente la póliza de seguro durante el plazo señalado en el contrato de servicios. Asimismo, deberá remitir a PETROPERU S.A. una copia de la póliza de seguro y el(los) comprobante(s) de pago que acrediten la cancelación de la prima; y cualquier otro documento relacionado a lo anterior, para su revisión y conformidad.
• La Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual deberá contener una disposición que obligue a la aseguradora a notificar por escrito a PETROPERU S.A., en el plazo más breve, de cualquier modificación de los términos y condiciones o del incumplimiento por parte del Contratista en el pago de la prima.
• Si ante la eventualidad de un siniestro, la póliza de seguro resultase insuficiente o no pueda ejecutarse por cualquier motivo atribuible al Contratista, éste asumirá directamente el pago de la indemnización a terceras personas, así como a PETROPERU S.A. y a su personal por los daños ocasionados como consecuencia del referido siniestro.
• La póliza de seguro deberá ser emitida por una Compañía de Seguro sujeta al ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros.
• La vigencia de esta póliza debe ser hasta 60 días después del vencimiento del Contrato.
El contratista deberá considerar en sus gastos generales, los respectivos gastos financieros de la Carta Fianza y la Póliza de Seguro desde la firma del Contrato.
9. CONDICIONES DEL PROCESO
9.1 Las consultas a las Bases serán formuladas por escrito a la siguiente dirección: - Petróleos del Perú – PETROPERU S.A. Operaciones Talara.
Refinería Talara - Oficina de Trámite Documentario - Calle 400 - Portón Nº 5 Talara-Piura-Perú. Referencia: Competencia Mayor Nº CMA- -2010-OTL/PETROPERÚ.
Atención: Órgano Ad - Hoc. - O al Telefax: (073) 28-4352.
- O al E-mail: [email protected]
El plazo para la presentación de consultas se indica en el aviso de convocatoria publicado en el SEACE. Las respuestas a las consultas se notificarán a través del SEACE en la fecha indicada en el aviso de convocatoria.
9.2 Las respuestas a las consultas formarán parte de las presentes Bases y se integrarán a éstas en la fecha indicada en aviso de convocatoria publicado en el SEACE.
9.3 El proceso de contratación podrá ser declarado desierto por las causales a que se contrae el numeral 12 del Reglamento.
Asimismo, podrá cancelarse el proceso de contratación hasta antes del otorgamiento de la buena pro, según las causales previstas en el numeral 13 del Reglamento.
El proceso de contratación podrá ser declarado nulo por las causales a que se contrae el numeral 14 del Reglamento.
9.4 PETROPERU podrá postergar las etapas del proceso, incluso hasta momentos previos a la realización del acto respectivo; las nuevas fechas serán dadas a conocer por los mismos medios en que se efectuó la convocatoria.
En caso de que el día señalado en el cronograma resulte no laborable para PETROPERU, e l acto se efectuará al día hábil siguiente, dejándose constancia de esta circunstancia en el acta.
9.5 El acto de presentación de propuestas se realizará en el lugar, fecha y hora señalados en el aviso de convocatoria publicado en el SEACE.
Forma de Presentación:
En dos sobres cerrados: Sobre 1: Propuesta Técnica y Sobre 2: Propuesta Económica, indicando el número y objeto del proceso y el nombre del postor.
SOBRE Nº 01 Petróleos del Perú – PETROPERU S.A. OPERACIONES TALARA
COMPETENCIA MAYOR Nº CMA- -2010-OTL/PETROPERU PRIMERA CONVOCATORIA
“SERVICIO DE ” PROPUESTA
TÉCNICA <Nombre del Postor>
SOBRE Nº 02 Petróleos del Perú – PETROPERU S.A.
OPERACIONES TALARA
COMPETENCIA MAYOR Nº CMA- -2010-OTL/PETROPERU PRIMERA CONVOCATORIA
“SERVICIO DE ” PROPUESTA
ECONÓMICA <Nombre del Postor> Acreditación de Representante.-
Para los actos públicos de Presentación de Propuestas (Sobres Nº 1 y N° 2), Apertura Sobre Nº 1, Apertura Sobre Nº 2 y Otorgamiento de la Buena Pro, las personas naturales concurren personalmente o a través de su representante debidamente acreditado ante el Órgano Ad-Hoc mediante Carta Poder simple, las personas jurídicas lo hacen por medio de su representante legal o apoderado, acreditado con carta poder simple. según modelo Formato Nº 4.
Una persona natural no podrá representar a más de un postor. 9.6 Contenido de las propuestas
Las propuestas serán presentadas en original y una copia, y deben estar foliadas y firmadas por el postor o su representante legal o apoderado.
CONTENIDO DEL SOBRE Nº 1 - PROPUESTA TÉCNICA
La propuesta técnica deberá contener, cuando menos, los siguientes documentos: Declaración Jurada del Postor según formato del Formato Nº 1. (*).
Promesa de Consorcio, de acuerdo a la normativa en materia de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, cuando corresponda, Formato Nº 2.
Documentación que acredite los factores de evaluación establecidos, con un máximo de diez (10) servicios, segúnAnexos Nº 1 y 1-A.
Organigrama del Servicio (incluyendo un Dossier con los Curriculums del personal requerido).
(*) En caso de consorcio la documentación será presentada de acuerdo a lo dispuesto en las Directivas Nº 001-2001-CONSUCODE/PRE y Nº 003-2003/CONSUCODE/PRE, sobre consorcios, cuando corresponda.
CONTENIDO DEL SOBRE Nº 2 - PROPUESTA ECONÓMICA
La propuesta económica deberá contener la oferta económica y el detalle de precios unitarios expresado en Dólares Americanos, de acuerdo al modelo de presentación indicado en los Formatos Nº 3, A, B y 3-C.
9.7 Todos los documentos que contengan información esencial sobre las propuestas se presentarán en idioma español o, en su defecto, acompañados de traducción por un traductor público juramentado, salvo el caso de la información complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en idioma español o inglés. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.
Toda información entregada por el postor en su propuesta tendrá carácter de declaración jurada.
9.8 En mérito al principio de presunción de veracidad, PETROPERU admitirá la información y documentación presentada por los postores con sus propuestas en el proceso de contratación, reservándose el derecho de verificar la validez y veracidad de las mismas. De advertirse información falsa o inexacta se descalificará al postor, sin que ello pueda dar derecho a los postores a demandar pérdidas o intereses por los gastos en que hubieran podido incurrir, como consecuencia de la preparación y presentación de las ofertas, de la constitución de garantías o de cualquier otro concepto; e informándose al OSCE para la iniciación del procedimiento administrativo sancionador.
9.9 El acto público de presentación de propuestas se inicia cuando el Órgano Ad-Hoc llama a cada uno de los participantes para que hagan entrega de sus propuestas. El Órgano Ad-Hoc abrirá los sobres que contienen la Propuesta Técnica de cada postor y verificará que los documentos presentados sean los solicitados por las Bases, de no ser así, el Órgano Ad-Hoc devolverá la propuesta teniéndola por no presentada, salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso, tal circunstancia quedará anotada en el Acta del proceso en presencia del Notario Público, quien mantendrá la propuesta en su poder hasta que el postor formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.
9.10 PETROPERU, podrá solicitar a los postores documentos aclaratorios, siempre que ello no constituya modificación de su propuesta técnico – económica.
Se entiende por modificación, la variación de precios, condiciones de pago, financiamiento, requerimientos técnicos mínimos, plazo de entrega exigido en las bases u ofertado por los postores y otras condiciones que hubieran sido determinantes durante la evaluación de propuestas.
La facultad de solicitar aclaraciones respecto de la propuesta técnica se podrá ejercer durante la etapa de evaluación técnica y hasta antes de la apertura del sobre económico. En el caso de la propuesta económica se podrá solicitar aclaración durante la etapa de evaluación económica y hasta antes del otorgamiento de la Buena Pro. El postor tendrá un plazo no mayor a dos (02) días hábiles para presentar las aclaraciones solicitadas, computado desde la fecha en que se le cursa el requerimiento.
9.11 Los defectos de forma tales como omisiones o errores subsanables en los documentos presentados, que no modifiquen el alcance de la propuesta serán subsanados por el postor en el plazo de un (1) día, desde el día siguiente de la notificación para que el postor lo subsane, en cuyo caso la propuesta continuará vigente para todo efecto, a condición de la efectiva enmienda del defecto encontrado dentro del plazo previsto, salvo que el defecto pueda corregirse en el mismo acto.
PRESUNCIÓN DE VERACIDAD.- Mediante este Principio, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario.
De acuerdo con este principio, se establece un nivel de confianza entre PETROPERU (administración pública) con los postores (administrados) con quienes se relaciona durante su participación en los procesos de contratación. Este principio se basa en suponer que el postor (administrado) dice la verdad (en tanto no se descubra lo contrario), cuando presenta documentos e información para obtener un pronunciamiento pertinente.
La exigencia de presentación de “Declaraciones Juradas” durante el proceso de contratación, conforme lo dispone la Ley de la materia, sustituyen la fiscalización previa de los documentos e información declarados, pero la Administración, por Ley, se encuentra obligada a realizar una FISCALIZACIÓN POSTERIOR; por lo que en virtud de este principio, PETROPERU se reserva el derecho de comprobar la veracidad de la información presentada por los postores durante los procesos de contratación y el cumplimiento de la normatividad sustantiva; estando facultado a aplicar las sanciones pertinentes en caso la información presentada no sea veraz.
*Verificada la ocurrencia de fraude o falsedad en la prueba documental o en la declaración jurada, la exigencia respectiva será considerada como no satisfecha y sin efecto alguno, y PETROPERU pondrá en conocimiento del Tribunal del OCE para la iniciación del procedimiento administrativo sancionador y/o correspondiente proceso penal (Delitos contra la Fe Pública) tipificado en el Código Penal, así como para la adopción de las medidas que conforme a Ley conduzcan a declarar la nulidad del acto o proceso administrativo de que se trate, sin perjuicio de las acciones legales pertinentes que pudiera iniciar PETROPERU para las indemnizaciones a que hubiere lugar.
10. SISTEMA DE CONTRATACIÓN
El sistema de contratación es a precios unitarios. 11. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS
El Órgano Ad-Hoc evaluará las propuestas que cumplan con lo especificado en las Bases, considerando los criterios y parámetros de evaluación detallados en los numerales subsiguientes.
Las propuestas serán descalificadas cuando:
• No incluyan la documentación requerida para la acreditación de las condiciones y especificaciones mínimas requeridas por PETROPERU.
• Contengan información discrepante con los folletos, instructivos, catálogos o similares. • Contengan información falsa o inexacta.
• No alcancen el puntaje mínimo requerido para acceder a la evaluación económica. • Se adviertan errores en la propuesta económica.
12. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN
12.1 La evaluación de las propuestas se realizará en dos etapas. La primera es la evaluación técnica, cuya finalidad es calificar la calidad de la propuesta conforme a los factores, criterios y puntajes establecidos en las Bases, y la segunda es la evaluación económica, cuyo objeto es calificar el monto de la propuesta. 12.2 Evaluación técnica. Los factores de evaluación serán de acuerdo a Anexos Nº 1 y 1-A.
12.3 La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se le asignará puntaje de forma inversamente proporcional.
12.4 Tanto la evaluación técnica como la evaluación económica se califican sobre cien (100) puntos. El puntaje total será la suma ponderada de las evaluaciones técnica y económica, obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula:
PTPi = c1 PTi + c2 PEi Donde:
PTPi = Puntaje total del postor i
PTi = Puntaje de la evaluación técnica del postor i PEi = Puntaje de la evaluación económica del postor i
c1 = 0.60 Coeficiente de ponderación de la evaluación técnica
c2 = 0.40 Coeficiente de ponderación de la evaluación económica
La propuesta evaluada como la mejor será la que obtenga mayor puntaje total. 13. PUNTAJE PARA ACCEDER A LA ETAPA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA
Para acceder a la evaluación económica, el postor deberá obtener ochenta (80) puntos como mínimo en la evaluación técnica.
14. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
14.1. PETROPERU otorgará la Buena Pro a la propuesta que obtenga el mayor puntaje total, según lo establecido en las presentes Bases.
14.2. En el supuesto que dos o más propuestas empaten, el otorgamiento de la buena se efectuará observando estrictamente el siguiente orden:
a) A favor del postor que haya obtenido el mejor puntaje Técnico. b) A través del sorteo, en el mismo acto.
14.3. El otorgamiento de la Buena Pro se presumirá notificada a todos los postores en la misma fecha del acto público, sin admitirse prueba en contrario. Adicionalmente, se publicará en el SEACE y de ser el caso a través de los otros medios en que se efectuó la convocatoria.
14.4. El registro del otorgamiento de la Buena Pro incluirá el acta y el cuadro comparativo detallado con los resultados de la evaluación.
15. RECURSOS DE APELACIÓN Y REVISIÓN
Los postores podrán interponer los recursos de apelación y revisión, según lo establecido en los Numerales 7.9 al 7.16 del Reglamento, de acuerdo a lo siguiente:
15.1 Los postores podrán presentar recursos de apelación ante PETROPERÚ después de otorgada la Buena Pro. El plazo para su interposición es de ocho (08) días hábiles siguientes a la notificación de la Buena Pro a través del SEACE.
15.2 Al momento de la presentación del recurso de apelación los postores adjuntarán una garantía irrevocable, solidaria, incondicional y de realización automática, por el 1% del Monto Estimado Referencial a favor del OSCE.
Dentro de los diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente de publicada en el SEACE la resolución que resuelve el recurso de apelación, podrá interponerse recurso de revisión ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.
Vencido el plazo máximo de diez (10) días hábiles sin que PETROPERÚ publique en el SEACE su resolución, el postor apelante tendrá por denegado su recurso y podrá interponer recurso de revisión contra la denegatoria ficta ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. PETROPERÚ elevará todo lo actuado al Tribunal de Contrataciones del Estado, incluyendo la garantía, en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles, luego de haber recibido el requerimiento del Tribunal.
Cuando se declare infundado o improcedente el recurso se ejecutará la garantía. 16. CONTRATO
16.1. Para la suscripción del Contrato (según proforma del Anexo Nº 2) el Contratista ganador de la Buena Pro deberá entregar:
Constancia vigente de No estar Inhabilitado para Contratar con el Estado, expedida por el OSCE (en el caso de Consorcio, de cada uno de los integrantes)
Fotocopia Simple de:
a) Registro Único de Contribuyente del Postor (RUC) VIGENTE a la fecha del proceso.
b) Documento de identidad del Postor o de su Representante Legal, o del Apoderado del Consorcio, según corresponda.
Documento Original de:
a) Constancia de “Vigencia de Poder” del Representante Legal que suscribirá el Contrato; el mismo que deberá tener una antigüedad no mayor a tres (3) meses, contados desde la fecha de su expedición por la correspondiente Zona Registral de SUNARP. En el poder otorgado al representante legal, deberá indicarse literalmente, la facultad para suscribir Contratos y otros actos administrativos derivados de los procesos de contratación en el que participa el postor. * Si durante la etapa de ejecución contractual el poder del representante legal haya sido revocado, extinguido, o se haya cambiado al representante legal o apoderado común (consorcio), se deberá hacer de conocimiento a PETROPERÚ.
b) Contrato de Consorcio con firmas legalizadas ante Notario Público de los representantes legales de los postores que se consorcian, cuando corresponda, de acuerdo con los dispuesto en la Directiva Nº 003-2003/CONSUCODE/PRE.
Garantía de Fiel Cumplimiento (De acuerdo al numeral 8 de las presentes Bases) Póliza de Seguro: Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual.
Copia de la Constancia VIGENTE de Inscripción (Ficha Registral) del Registro Público de Hidrocarburos. Antes de iniciar el Servicio, el contratista ganador de la buena pro, deberá presentar al Administrador del Contrato, los siguientes documentos:
• La relación de los trabajadores que estarán a cargo de la ejecución del Servicio contratado, debidamente identificados con DNI y con sus respectivas firmas; la misma que deberá ser igual a la relación de trabajadores para quienes se tramitó/tramitará ante la Unidad de Seguridad y Protección Ambiental-USPA la autorización correspondientes para ingresar a la Refinería Talara.
• Copia del DNI y foto tamaño carnet del personal propuesto por el contratista para la ejecución del servicio. • Original de Certificado de Antecedentes Penales (vigente) del personal propuesto por el contratista para la
ejecución del servicio, expedido por el Registro Nacional Judicial del Poder Judicial.
• Original de Certificado de Antecedentes Policiales (vigente) del personal propuesto por el contratista para la ejecución del servicio, expedido por la Comisaría del Sector.
• Original de Certificado Médico donde se indique la realización del examen médico al personal propuesto para la ejecución del servicio; y con el que se acredita el estado físico y mental de cada trabajador. Este documento deberá tener una antigüedad no mayor a seis meses, contados a partir del inicio del servicio. • Copia del CONTRATO o PÓLIZA de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo SCTR (*),
suscrito con ESSALUD o con una COMPAÑÍA DE SEGUROS, acreditando la contratación de las coberturas de salud de sus trabajadores a cargo de la ejecución del Servicio; al que adjuntarán copia de/los comprobantes de pago de los aportes/prima, mensual, según corresponda, acreditando la vigencia de las coberturas de salud de cada uno de sus trabajadores que ejecutarán del Servicio. • Copia del CONTRATO o PÓLIZA de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo suscrito con la
OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL – ONP o con una COMPAÑÍA DE SEGUROS, acreditando la contratación de la cobertura de invalidez y sepelio de cada uno de sus trabajadores a cargo de la ejecución del Servicio, al que adjuntarán copia de/los comprobantes de pago de los aportes/prima, mensual, según corresponda, acreditando la vigencia de las coberturas de pensiones de cada uno de sus trabajadores que ejecutarán la obra.
Vigencia: La vigencia para tener derecho a las coberturas de salud o pensiones del SCTR, lo da el pago mensual, obligatorio, que debe hacer el CONTRATISTA a ESSALUD o Compañía de seguros con quien celebró el contrato anual por este seguro de alto riesgo.
(*) De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 19° de la Ley 26790, el Anexo Nº 05 y los Artículos 82°, 83° y 84° de su Reglamento, aprobado por D.S. No.009-97-SA y modificado por el D.S. No.003-98-SA, las refinerías de petróleo están consideradas como actividades de alto riesgo; por lo que, los contratistas y subcontratistas que destacan su personal a las instalaciones de Operaciones Talara, están obligados a contratar para este personal, las pólizas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) con las correspondientes coberturas para las prestaciones de salud y para la de invalidez y sepelio
16.2. Dentro de los cinco (5) días hábiles de consentida la Buena Pro, PETROPERU deberá citar al contratista ganador de la Buena Pro otorgándole un plazo de 10 días hábiles para entregar la garantías y demás documentos indicados en el numeral precedente. Este plazo podrá ser ampliado hasta en 10 días hábiles. Por ningún motivo los plazos podrán ser mayores al de la validez de la(s) oferta(s) de la(s) propuesta(s) ganadora(s).
16.3. El Incumplimiento de lo estipulado en el numeral anterior, en el plazo establecido, originará la pérdida de la Buena Pro, y PETROPERU ejecutará y tramitará el honramiento de las garantías correspondientes, procediéndose a consignar este hecho en la Base de Datos de Contratistas Calificados de PETROPERU, aplicándose la sanción que corresponda según Reglamento de Gestión de Base de Datos de Contratistas Calificados de PETROPERU, informándose al Tribunal de Contrataciones de este hecho.
16.4. Una vez cumplido con lo indicado en el numeral 16.2 de las Bases, PETROPERU suscribirá el Contrato respectivo; sí dentro del plazo de 5 días hábiles el contratista ganador de la Buena Pro no suscriba el contrato; de no presentarse perderá la Buena Pro, procediéndose seguidamente, según lo indicado en el numeral anterior. PETROPERU podrá ampliar el plazo, pero por ningún motivo será mayor al de validez de la(s) oferta(s) de la(s) propuesta(s) ganadora(s).
16.5. En los casos mencionados en los numerales 16.3 y 16.4 de las Bases, PETROPERU podrá optar por adjudicar la buena pro al postor que ocupó el siguiente lugar de acuerdo a lo previsto en el Reglamento y siguiendo el mismo procedimiento.
1 7 . FORMA DE PAGO:
PLAZO PARA LOS PAGOS:
El Contratista podrá presentar valorizaciones mensuales por el servicio efectuado en dicho período. No se otorgará adelantos por este servicio.
PETROPERU efectuará el pago a los 10 días posteriores a la correcta presentación de la factura y previa conformidad de los servicios prestados. Dichos pagos tendrán el carácter de pagos a cuenta.
Para tal efecto, los encargados de emitir la conformidad de recepción de servicios, deberán hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días de ser éstos recibidos, a fin de permitir que el pago se realice puntualmente. El contratista consignará obligatoriamente en su factura el número y descripción del contrato. La factura no será tramitada si no cumple con estos requisitos.
El contratista tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en los Artículos 1244º, 1245º Y 1246º del Código Civil en caso de retraso en el pago, contado desde la oportunidad en que éste debió efectuarse.
CONDICIONAMIENTO DEL PAGO DE LAS VALORIZACIONES
El Contratista deberá realizar el pago de todos los beneficios sociolaborales (establecidos por ley) de sus trabajadores a través de una Entidad Financiera.
El pago de las valorizaciones parciales y/o final estará supeditado a la acreditación previa por parte del contratista del pago de los sueldos, salarios y demás beneficios sociales que de acuerdo a la legislación laboral vigente le corresponden a sus trabajadores que intervienen en el servicio.
Es obligación de El Contratista, Provisionar fondos para realizar los pagos laborales mensuales, puntuales y sin dilación, de sus trabajadores a cargo de la ejecución del Servicio; eximiendo de esta responsabilidad a PETROPERU. Dicha obligación no está condicionada al cobro de su valorización pendiente de pago.
A efectos de que sea posible la acreditación del pago de los derechos laborales y demás beneficios sociales de los trabajadores, el contratista deberá presentar adjunto a su factura los siguientes documentos:
a) Copia de la Planilla de Remuneraciones de los Trabajadores, que acredite el pago de sus sueldos y demás beneficios laborales y previsionales ( salud y pensiones).
b) Las boletas de pago de todo el personal comprendido en el servicio, con indicación expresa del pago por concepto de sueldo o salario y demás beneficios y contribuciones sociales que señala la normatividad vigente y que se deriven de la propuesta del contratista.
c) Las constancias de pago por concepto de aportaciones a ESSALUD, SPP o el Sistema Nacional de Pensiones, CTS y Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) u otra obligación que exista o se cree, del personal que presta el servicio al contratista.
d) Copia de la CONSTANCIA del depósito bancario, mensual, realizado ante una Entidad Financiera bajo la normativa de la Superintendencia de Banca y Seguros; con cuyo documento el Contratista deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, respecto al pago de los beneficios socio-laborales de sus trabajadores que realizan el Servicio contratado.
En caso de que el contratista no cumpla con adjuntar a su valorización la documentación antes indicada, la valorización le será devuelta, y el plazo para la aprobación de la misma por la dependencia correspondiente, empezará a contabilizarse desde la fecha de subsanación de las observaciones formuladas, siendo de su responsabilidad el oportuno pago de su personal
INFORMACIÓN PARA BENCHMARKING
El contratista deberá adjuntar a sus facturas la información respecto al número de horas trabajadas en el servicio. Esta información se presentará en el formato de control de horas hombre trabajadas por contrato, distribución, costo, que se adjunta para tal efecto. Debe incluirse a supervisores, personal secretarial en las horas que corresponden al trabajo contratado y todo el personal que ejecuta directamente el trabajo.
En este mismo formato deberá reportarse el desagregado de los montos facturados es decir aquello que corresponden a mano de obra, materiales y otros incluyendo los gastos generales y utilidad (Ver Formato Nº 5).
18. SEGURIDAD Y PROTECCION AMBIENTAL
El CONTRATISTA está obligado a cumplir y hacer cumplir a su personal las “Normas Básicas de Seguridad y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERU” contenidas en el Manual 040 vigente, un ejemplar del cuál será entregado al CONTRATISTA al firmarse el presente Contrato. Sin embargo el hecho de que PETROPERU le imparta indicaciones al respecto, no lo libera de la obligación de adoptar todas las medidas de seguridad y protección ambiental necesarias, que son de exclusiva responsabilidad y cargo.
El CONTRATISTA se obliga a respetar todos los dispositivos y normas legales vigentes que norman la protección y conservación del medio ambiente; por lo tanto, es responsable legal y económicamente si al ejecutar la prestación a su cargo afecte y contamine el medio ambiente y PETROPERU sea pasible de sanción con alguna multa. El pago de la multa en referencia será trasladado a EL CONTRATISTA.
El hecho que PETROPERÚ le imparta instrucciones respecto a la Protección Ambiental, no exime al CONTRATISTA de su total responsabilidad en lo que se refiere a adoptar las medidas pertinentes para preservar el medio ambiente. Adicionalmente, de requerirse el uso de plásticos, papeles o cartones para la ejecución del servicio, estos deberán cumplir con lo indicado en el D.S. Nº 011-2010-MINAM artículo 4º numeral 4.1.5 a) y numeral 4.1.5 b), que establecen utilizar obligatoriamente plásticos, papeles, cartones con un porcentaje de material reciclado y bolsas de plástico biodegradables.
19. PERSONAL DE “EL CONTRATISTA”
El contratista proporcionará para la ejecución de los trabajos el personal, los equipos, las herramientas, etc., por su cuenta y responsabilidad, asumiendo todas las responsabilidades inherentes a su personal, el cual dependerá exclusivamente de él y respecto del cual PETROPERU no tiene relación laboral alguna.
20. PAGO AL PERSONAL DE “EL CONTRATISTA”
El Contratista es el único responsable del pago íntegro de los sueldos, beneficios, vacaciones, gratificaciones, compensación por tiempo de servicios (CTS), aportes al SNP ó SPP y demás beneficios sociales en general, sin excepción alguna, correspondientes a cada uno de los trabajadores que ésta decidió contratar, a efectos de cumplir con el objeto del contrato que suscribió el Contratista con PETROPERU no responsabilizándose PETROPERU por ninguno de estos conceptos.
Los pagos a su personal y demás obligaciones sociales, deberán ser efectuados por el contratista dentro de los plazos establecidos en la legislación vigente para cada uno de ellos. Dichos pagos serán de cargo del contratista, no siendo transferibles a PETROPERU; teniendo el contratista la obligación de provisionar los montos de acuerdo a los costos y porcentajes de su propuesta económica. PETROPERU cancelará las valorizaciones que corresponda, previa acreditación de haber realizado el pago a su personal y obligaciones sociales.
El Contratista tiene la obligación de presentar a PETROPERU, todos los documentos que acrediten los pagos a sus trabajadores que laboren en forma fija o eventual en la prestación de la obra. Asimismo, en caso lo requiera
PETROPERU, el contratista facilitará el acceso a las planillas de remuneraciones, boletas de pago y aportes sociales, a través de uno ó más Supervisores de PETROPERU, para verificar el cumplimiento de las obligaciones con su personal y la seguridad social.
CONDICIÓN PARA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
Se considera como incumplimiento de las obligaciones contractuales, el retraso injustificado en el pago de las remuneraciones y demás beneficios sociales a cargo de “EL CONTRATISTA”, de acuerdo a la estructura de costos presentada en su propuesta económica.
En caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales, PETROPERU requerirá vía notarial, el cumplimiento de la obligación contractual a cargo de El contratista. De persistir el incumplimiento, PETROPERÚ remitirá carta notarial resolviendo el contrato, procediendo la ejecución de las garantías otorgadas por el contratista.
21. PENALIDAD POR MORA
En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, PETROPERU aplicara al CONTRATISTA una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual, o de ser el caso, del ítem, tramo, etapa o lote que debió ejecutarse o de la prestación parcial en el caso de ejecución periódica. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento.
En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: Penalidad diaria = 0.10 x Monto del Contrato
0.25 x Plazo en días
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad (10% del monto contractual), PETROPERU podrá resolver el contrato por incumplimiento.
22. SEGUROS
El Contratista es responsable de cualquier daño que pueda sufrir el personal a su cargo, que interviene en la ejecución del servicio, para lo cual debe contar con los seguros pertinentes, que establecen las leyes y el contrato, quedando liberado PETROPERU de cualquier responsabilidad.
El personal del contratista deberá estar inscrito obligatoriamente en el Seguro Complementario Trabajo de Riesgo (SCTR), tanto en la cobertura de salud (ESSALUD o EPS) como en la cobertura de pensión por invalidez, sobrevivencia y sepelio (ONP y Empresas de Seguro debidamente acreditadas), para lo cual deberán contar con las respectivas pólizas de seguro. Estas pólizas deberán tener validez para todas las áreas involucradas en el contrato. Es obligación del contratista presentar, antes de iniciar la ejecución del contrato, copia de la póliza del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) emitida por la ONP o una compañía de Seguros y copia de la Ficha de Afiliación al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – Salud, emitida por ESSALUD o EPS.
23. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL CON PETROPERU
Las partes contratantes dejan constancia expresa que el contrato suscrito es de naturaleza civil, y por tanto no existe relación laboral entre PETROPERU y “EL CONTRATISTA”; tampoco existe relación contractual ni laboral alguna, entre PETROPERU y el personal de “El Contratista” y/o subcontratista si lo hubiera; precisándose que, el personal de “El Contratista” depende exclusivamente de éste.
24. DISTINCION RESPECTO A LA INTERMEDIACIÓN LABORAL
El presente contrato NO CONSTITUYE UN CONTRATO DE INTERMEDIACIÓN LABORAL, no siendo aplicable lo dispuesto en la Ley N° 27626 (Ley que regula la act ividad de las Empresas Especiales de Servicios y de las Cooperativas de Trabajadores) y el Decreto Supremo N° 003-2002-TR (Reglamento de Intermediación Laboral ). 2 5 . SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL.
Las controversias que surjan entre las partes, desde la suscripción del Contrato u Orden de Trabajo a Terceros, sobre su ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez, se resolverán mediante conciliación y/o arbitraje, debiendo solicitarse el inicio de estos procedimientos en cualquier momento anterior a la culminación del contrato. En caso el contrato, sea resuelto o PETROPERU declare su nulidad, el plazo para interponer arbitraje será de quince (15) días hábiles de notificada tal decisión. Este plazo es de caducidad.
Si las partes optaran por el procedimiento de conciliación de manera previa al arbitraje, éste deberá iniciarse dentro de un plazo de caducidad de quince (15) días hábiles siguientes de emitida el Acta de no Acuerdo Total o Parcial para resolver las diferencias no resueltas. El arbitraje será de derecho y será resuelto por un árbitro único o tribunal arbitral, según acuerdo de las partes
El procedimiento de conciliación deberá iniciarse ante un Centro de Conciliación acreditado por el Ministerio de Justicia.
En los procedimientos de conciliación y arbitraje será de aplicación lo establecido en la normativa de Contrataciones del Estado.
En ese sentido, serán de aplicación lo establecido en los artículos 214º al 234º de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobados por Decreto Legislativo Nº 1017 y Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, respectivamente.
* La conciliación se desarrollara ante un Centro de Conciliación acreditado por el Ministerio de Justicia, con sede en la Ciudad de Piura, por su cercanía con el lugar de ejecución del Contrato (Refinería Talara) , el arbitraje será institucional, bajo la organización y administración de los órganos del Sistema nacional de Arbitraje del OSCE y de acuerdo con su Reglamento.
* Para la designación del/los arbitro/árbitros, las partes acuerdan cursarse previamente comunicación escrita con el fin de poder analizar y evaluar que el monto de los gastos arbitrales no les resulte oneroso.
2 6 . RECEPCION Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO Y EFECTOS
La recepción y conformidad del Servicio estará a cargo de la Unidad Proyectos – Superintendencia Técnica quien, conjuntamente con el contratista, suscribirán el “Acta de Recepción”.
La conformidad requiere del informe del funcionario responsable del área usuaria, quién verificará (DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DE LA PRESTACION), la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueran necesarias.
De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas, y se dará al contratista un plazo (prudencial de dos (2) a diez (10) calendario para su subsanación, en función a la complejidad del bien o del servicio). Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación, PETROPERU podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.
Este procedimiento no será aplicable cuando los bienes y/o servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso PETROPERU no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicando las penalidades que correspondan.
La recepción conforme por PETROPERU no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos.
Efectos de la conformidad.- Luego de haberse dado la conformidad a la prestación se genera el derecho al pago del contratista. Efectuado el pago, culmina el contrato y se cierra el expediente de contratación respectivo.
Toda recomendación o controversia derivada del contrato inclusive los vicios ocultos se resolverá mediante conciliación y/o arbitraje, en los plazos previstos en cada caso.
27. CAMBIO DOMICILIO LEGAL
De acuerdo a lo dispuesto por los artículos 39° y 4 0° del Código Civil, el cambio de domicilio se real iza por el traslado de la residencia habitual a otro lugar.
El deudor deberá comunicar al acreedor el cambio de domicilio señalado para el cumplimiento de la prestación obligacional, dentro de los treinta días de ocurrido el hecho, bajo responsabilidad civil y/o penal a que hubiere lugar. El deudor y los terceros ajenos a la relacion obligacional con el acreedor, están facultados para oponer ante éste el cambio de su domicilio.
La oponibilidad al cambio de domicilio se efectuará mediante comunicación indubitable; el cual deberá ser una carta notarial; caso contrario, en caso de no poner en conocimiento de la otra parte este cambio domiciliario, se tendrá por válido para efectos del presente contrato, el domicilio consignado en la introducción del mismo.
FORMATO Nº 1
MODELO DE DECLARACION JURADA CON DATOS DEL POSTOR
Señores
PETROPERU S.A. – OPERACIONES TALARA Talara.-
Ref.: PROCESO POR COMPETENCIA MAYOR Nº CMA- -2010-OTL/PETROPERU SERVICIO DE ………..……… Estimados Señores:
(Indicar Nombre o Razón Social)...………..…...…, con Nº de RUC …………..………..Nº de Inscripción Electrónica ………vigente en el RNP del OSCE y Domicilio Fiscal en ……...…...………., correo electrónico………….………….,teléfono y/o fax Nº……..…………, representada legalmente por el Sr. ………..………..……… identificado con DNI N°………..., con domicilio en ………., declaramos bajo juramento lo siguiente:
a) No tiene impedimento para participar en el proceso de contratación ni para contratar con el Estado, de acuerdo al numeral 8 del Reglamento de Gestión de la Base de Datos de Contratistas Calificados de PETROPERU.
b) No ha participado en la elaboración de los estudios o información técnica previa que da origen al proceso de contratación y sirve de base para el objeto del contrato, salvo en el caso de los contratos de supervisión,
c) Conoce, acepta y se somete a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de contratación, d) Es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta para efecto del proceso, e) Se compromete a mantener su oferta durante el plazo de vigencia correspondiente.
f) Conoce las sanciones que estipula el Reglamento de Gestión de Base de Datos de Contratistas de Petroperú, la normativa en materia de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y la Ley Nº 27444.
g) Declaro bajo juramento ser una:
PEQUEÑA EMPRESA (*)
MICROEMPRESA (*)
(*) Información obligatoria para la Evaluación Técnica de la propuesta (cuando corresponda).
Nombre y Firma del Representante Legal Nombre de la Empresa
FORMATO Nº 2
PROMESA DE CONSORCIO
(Esta Declaración Jurada, sólo se incluirá cuando sea pertinente)
Lugar,..…... de... del 2010
Señores
PETROPERU S.A. – OPERACIONES TALARA
Ciudad.-
Ref.: PROCESO POR COMPETENCIA MAYOR Nº CMA- -2010-OTL/PETROPERU SERVICIO DE ……….………..………
Estimados Señores:
Por la presente, nos dirigimos a ustedes para hacer de su conocimiento que las empresas que representamos hemos acordado constituir un Consorcio para intervenir en el proceso de la referencia, y nos comprometemos a cumplir con las disposiciones de la Directiva Nº 003-2003-CONSUCODE/PRE y el Reglamento de Contrataciones de Petróleos del Perú – PETROPERU S.A., bajo las siguientes condiciones:
Nombre del Consorcio
Representante legal del Consorcio Nombre DNI Domicilio legal común
El nombre de las empresas que forman el consorcio y su participación porcentual en este acto es como sigue:
Nombre de la Empresa Representante Legal Participación (%)
Nombre DNI
TOTAL 100%
Obligaciones de cada una de las partes:
……….. ……….. ………..
Representante Legal del Postor “A” Representante Legal del Postor “B”
FORMATO Nº 3
MODELO DE CARTA PROPUESTA ECONOMICA
Lugar, de del 2010.
Señores
PETROPERU S.A. – OPERACIONES TALARA Presente.-
Ref.: PROCESO POR COMPETENCIA MAYOR Nº CMA- -2010-OTL/PETROPERU SERVICIO DE ……… …..……….…………
De nuestra consideración:
El presente tiene por objeto presentarles nuestra propuesta, para proporcionar el servicio de la referencia, de acuerdo a las condiciones establecidas en las presentes bases.
Nuestra propuesta a Precios Unitarios incluye los costos y gastos directos e indirectos que debamos realizar para el debido cumplimiento del servicio, materia de esta contratación.
El Monto Total de la propuesta es de US$ ...…………... (En números y letras) Incluye IGV.
Adicionalmente se adjunta el presupuesto detallado de acuerdo al modelo de FORMATOS Nº 3-A, 3-B y 3-C .
Atentamente
Nombre de la Empresa / Consorcio………. Nombre y firma del representante legal: ……… Nº Propuesta: ………..
Nota: El monto total ofertado deberá incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y costos laborales conforme a la legislación vigente; así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del servicio a contratar.
FORMATO Nº 3-A PRESUPUESTO DETALLADO
“SERVICIO DE CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA NUEVA SUBESTACION ELECTRICA – LINEA SUBMARINA”
ITEM DESCRIPCION SUB TOTAL
US$
1
EJECUCION SERVICIO DE CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA NUEVA SUBESTACION
ELECTRICA – LINEA SUBMARINA (SUB TOTAL I) FORMATO Nº 3-B.
2 SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES ELECTRICOS (SUB TOTAL II) FORMATO Nº 3-C.
TOTAL SIN IGV US$ IGV (19%) US$ TOTAL GENERAL US$
NOTAS.-
- El TOTAL SIN IGV, es la suma de los SUB TOTALES . - El IGV se obtiene del TOTAL SIN IGV x 0.19.
FORMATO Nº 3-B PRESUPUESTO DETALLADO
ITEM DESCRIPCION UND. CANT. Precio
Unitario (U$) SUB TOTAL US$ 01.00.00 TRABAJOS PROVISIONALES 01.01.00 OBTENCION DE PERMISOS glb 1,00 01.02.00 SEÑALIZACION glb 1,00 01.03.00 CASETA Y ALMACEN glb 1,00
01.04.00 DEPOSITOS PORTATILES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA glb 1,00 01.05.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS
glb 1,00
01.06.00 BAÑOS QUIMICOS glb 1,00
02.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.00 TRAZO, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO EN LA EJECUCION glb 1,00
TRABAJOS DE ESPECIALIDAD CIVIL
03.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01.00 EXCAVACION CON EQUIPOS EN TERRENO NORMAL m3 2.829,55
03.02.00 EXCAVACION MANUAL m3 282,96
03.03.00 RELLENO COMPACTADO CON PIEDRA OVER m3 1.076,03 03.04.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL m2 430,41 03.05.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMALLA m2 3.102,40
03.06.00 RELLENO COMPACTADO CON AFIRMADO m3 1.194,73
03.07.00 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 436,04
03.08.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE CORTE A BOTADERO m3 3.345,58
04.00.00 CONCRETO SIMPLE
04.01.00 CONCRETO C:H 1:10 E=4" SOLADO m2 177,35
04.02.00 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA C:H 1:10 + 30% PIEDRA m3 16,02
05.00.00 CONCRETO ARMADO
05.01.00 ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACION
05.01.01 CONCRETO PARA ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 m3 26,81 05.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS m2 65,91 05.01.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ZAPATAS kg 1.977,66
05.01.04 CURADO DE CONCRETO PARA ZAPATAS m2 59,25
05.01.05 CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION f'c=210 kg/cm2 m3 3,11
05.01.06 ENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION m2 20,10
05.01.07 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS DE CIMENTACION kg 312,80 05.01.08 CURADO DE CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION m2 20,10
05.02.00 SOBRECIMIENTO ARMADO
05.02.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA SOBRECIMIENTO m3 10,97
05.02.02 ENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO m2 135,41
05.02.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN SOBRECIMIENTO kg 823,02 05.02.04 CURADO DE CONCRETO EN SOBRECIMIENTO m2 135,41
05.03.00 COLUMNAS
05.03.01 CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 m3 9,96 05.03.02 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 (PROLONGACION DE COLUMNAS) m3 1,40 05.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNAS m2 198,66 05.03.04 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en COLUMNAS kg 1.557,27
05.03.05 CURADO DE CONCRETO EN COLUMNAS m2 174,72
05.04.00 MUROS
05.04.01 CONCRETO EN MUROS f'c=210 kg/cm2 m3 29,77
05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA DE MUROS m2 320,93 05.04.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en MUROS kg 2.022,89
05.04.04 CURADO DE CONCRETO EN MUROS m2 320,93
05.05.00 VIGAS
05.05.01 CONCRETO EN VIGAS f'c=210 kg/cm2 m3 5,81
05.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS m2 41,48 05.05.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS kg 965,84
05.06.00 LOSA ALIGERADA 05.06.01 CONCRETO EN LOSA ALIGERADA f'c=210 kg/cm2 m3 10,17 05.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA ALIGERADA m2 123,67 05.06.03 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 cm PARA TECHO
ALIGERADO u 710,85
05.06.04 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 20X30X30 cm PARA TECHO ALIGERADO u 286,65 05.06.05 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en LOSAS ALIGERADAS kg 733,25 05.06.06 CURADO DE CONCRETO EN LOSA ALIGERADA m2 123,67
05.07.00 ESCALERA
05.07.01 CONCRETO EN ESCALERAS f'c=210 kg/cm2 m3 2,27 05.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN ESCALERAS m2 19,10 05.07.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ESCALERAS kg 119,54
05.07.04 CURADO DE CONCRETO EN ESCALERA m2 19,10
05.08.00 PISO DE CONCRETO
05.08.01 LOSA DE CONCRETO f´c= 210 Kg/cm2 (PISO) m3 35,28 05.08.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en LOSA kg 2.512,09
05.08.03 CURADO DE CONCRETO PISO DE LOSA m2 234,80
05.08.04 JUNTAS DE CONTRACCION m 118,85
05.08.05 JUNTAS DE DILATACION m 299,45
05.09.00 RAMPA DE INGRESO
05.09.01 CONCRETO PARA RAMPA DE INGRESO F´C=210 KG/CM2 m3 21,95 05.09.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA PARA RAMPA m2 21,30 05.09.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en RAMPA kg 1.246,57 05.09.04 CURADO DE CONCRETO EN RAMPA DE INGRESO m2 103,12
05.10.00 CANALETAS ELECTRICAS
05.10.01 CONCRETO F´C=210 KG/CM2 CON FIBRA DE POLIPROPILENO m3 29,42 05.10.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 315,20 05.10.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en CANALETAS kg 1.147,34
05.10.04 CURADO DE CONCRETO EN CANALETAS m2 196,20
05.11.00 SISTEMA DE DRENAJE PATIO DE TRANSFORMADORES
05.11.01 CONCRETO F´C=210 KG/CM2 m3 10,58
05.11.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 21,75 05.11.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en CANALETAS kg 1.871,94
05.11.04 CURADO DE CONCRETO EN CANALETAS m2 56,51
05.11.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP 4" m 20,58 05.11.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA HDPE 1.5 MM m2 16,28
05.12.00 CISTERNA
05.12.01 CONCRETO PARA CISTERNA F´C=210 KG/CM2 m3 2,10 05.12.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 23,21 05.12.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en CISTERNA kg 161,82
05.12.04 CURADO DE CONCRETO EN CISTERNA m2 27,63
05.12.05 IMPERMEABILIZACION DE CISTERNA glb 1,00
05.13.00 TAPAS DE CONCRETO
05.13.01 CONCRETO F´C=210 KG/CM2 CON FIBRA DE POLIPROPILENO m3 4,05 05.13.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 175,14
05.13.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 175,04
05.13.04 CURADO DE CONCRETO m2 202,17
05.14.00 CAMARA SEPTICA
05.14.01 CONCRETO CAMARA DE CONCRETO F´C=210 KG/CM2 m3 5,17 05.14.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 23,31
05.14.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 747,53
05.14.04 CURADO DE CONCRETO m2 54,30
05.14.05 IMPERMEABILIZACION DE CAMARA SEPTICA glb 1,00
05.15.00 CAMARA PERCOLACION
05.15.01 RELLENO CON PIEDRA OVER (FILTRO) m3 4,72
05.15.02 MURO m2 10,84
05.15.03 CONCRETO F´C=210 KG/CM2 m3 3,40
05.15.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 17,96
05.15.05 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 522,76
05.15.06 CURADO DE CONCRETO m2 17,96
06.00.00 ALBAÑILERIA
06.01.00 MURO DE LADRILLO DE SOGA m2 388,90
06.02.00 MURO DE LADRILLO DE CABEZA m2 46,50
07.00.00 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
07.01.00 TARRAJEO EN EXTERIORES E INTERIORES m2 590,64
07.02.00 TARRAJEO PRIMARIO TIPO RAYADO m2 11,96
08.00.00 CIELORRASOS
08.01.00 CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA m2 172,00
09.00.00 PISOS Y PAVIMENTOS
09.01.00 CONTRAPISO DE 48 mm m2 1,80
09.02.00 PISO CERAMICO 30X30 cm m2 1,80
09.03.00 PISO CERAMICO 30X30 cm DE ALTO TRANSITO m2 109,97
10.00.00 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
10.01.00 ZOCALO DE CERAMIC0 DE 20 X 30 cm m2 8,80
10.02.00 CONTRAZOCALO DE CERAMIC0 H=10 cm m 105,47
11.00.00 CARPINTERIA METALICA
11.01.00 VENTANAS glb 1,00
11.02.00 PUERTAS TUBULARES Y CONTRAPLACAS glb 1,00
11.03.00 TAPAS METALICAS glb 1,00
11.04.00 COBERTURA DE TECHO - PATIO DE TRANSFORMADORES glb 1,00
12.00.00 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
12.01.00 VIDRIOS SEMIDOBLES INCOLORO CRUDO p2 26,78
13.00.00 PINTURA
13.01.00 PINTURA VINILICA EN CIELO RASO 2 MANOS m2 172,00 13.02.00 PINTURA VINILICA EN MUROS Y COLUMNAS 2 MANOS m2 590,64
14.00.00 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
14.01.00 INODORO (SIN COLOCACION) pza 1,00
14.02.00 LAVATORIO DE PEDESTAL (SIN COLOCACION) pza 1,00 14.03.00 TOALLERA CON SOPORTE DE LOSA Y BARRA PLASTICA pza 1,00 14.04.00 PAPELERA DE LOSA, JABONERA Y BARRA PLASTICA jgo 1,00
14.05.00 URINARIO pza 1,00
14.06.00 COLOCACION DE ACCESORIOS SANITARIOS CORRIENTES pza 3,00
14.07.00 COLOCACION DE APARATOS CORRIENTES pza 3,00
INSTALACIONES SANITARIAS
15.00.00 SISTEMA DE DESAGUE
15.01.00 SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" pto 3,00 15.02.00 SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" pto 3,00 15.03.00 ACCESORIOS PARA CAMARA SEPTICA Y POZO DE PERCOLACION glb 1,00 15.04.00 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC-SAL 2" Y 6" glb 1,00 15.05.00 SALIDA DE PVC SAL PARA VENTILACION DE 2" pto 1,00
16.00.00 SISTEMA DE AGUA
16.01.00 SALIDA DE AGUA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" pto 3,00 16.02.00 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC-SAP 1/2" -1" glb 1,00 16.03.00 VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" pza 1,00
16.04.00 ACCESORIOS PARA CISTERNA glb 1,00
16.05.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y EQUIPO
HIDRONEUMATICO glb 1,00
TRABAJOS DE ESPECIALIDAD ELECTRICA
17.00.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS
17.01.00 INSTALACION DE EQUIPOS
17.01.01
INSTALACION DE RELE DE PROTECCION MULTIFUNCION, 110 VDC, CON COMUNICACIÓN SERIAL RS 485, RS 232, PROTOCOLO MODBUS, LON, SPA, Data Sheet No DT-003-E-RM-01
GLB 1,00
17.01.02 INSTALACION DE MEDIDOR MULTIFUNCION, 110 VDC, CON
COMUNICACIÓN RS 485 MODBUS. GLB 1,00
17.01.03
INSTALACION DE TRANSFORMADOR TOROIDAL DE PROTECCION 5VA, 20/1ª, CLASE PRECISION 10P10, AISLAMIENTO 17,5 Kv, PASANTE PARA CABLE TRIPOLAR N2XSEY 3X50 mm2, Adjunta Data Sheet nº DT-003-E-TRP-01
GLB 1,00
17.01.04
INSTALACION DE CELDAS DE 13,2 Kv CONFORMADO POR CELDA DE LLEGADA Y CELDA DE SALIDA CON INTERRUPTOR DE POTENCIA; de 17,5 Kv, 630 A, 20 KA,
Adjunta Data Sheet n° DT-003-E-DS-CMT-01
17.01.05
INSTALACION DE CCM-CENTRO CONTROL DE MOTORES DE 2400 V, 60 Hz, 1000 A, COMPUESTO DE 8 CELDAS, Adjunta Data Sheet DT-003-E-DS-CCM-01
GLB 1,00
17.01.06
INSTALACION DE RESISTENCIA NEUTRO A TIERRA DE 300 A, 10 Segundos, 2,5 Kv, EN TRANSFORMADOR DE 1600 KVA, (INCLUYE SUMINISTRO DE SOPORTERIA METÁLICA, RESISTENCIA, CAJA NEMA4, TRANSFORMADOR DE CORRIENTE Y ACCESORIOS DE MONTAJE), Adjunta Data Sheet n° DT-003-E-DS-RES-02
UND 1,00
17.01.07
INSTALACION DE RESISTENCIA NEUTRO A TIERRA DE 400 A, 10 Segundos, 1,0 Kv, EN TRANSFORMADOR 500 KVA, (INCLUYE
SUMINISTRO DE SOPORTERIA METÁLICA, RESISTENCIA, CAJA NEMA4, TRANSFORMADOR DE CORRIENTE Y ACCESORIOS DE MONTAJE), Adjunta Data Sheet n° DT-003-E-DS-RES-02
UND 1,00
17.01.08
INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL TP, 480 V, 3 F, 25 k A,
Adjunta Data Sheet n° DT-003-E-DS-TP
GLB 1,00
17.01.09
INSTALACION DE TABLERO SECUNDARIO TD-04, 480 V, 3 F, 60 Hz, 20 Kv,
Adjunta Data Sheet n° DT-003-E-DS-TD-04
GLB 1,00
17.01.10
INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL METÁLICO
AUTOSOPORTADO, TC, 230 V, 60 Hz. Adjunta Data Sheet n° TD-003-E-DS-TC
GLB 1,00
17.01.11
INSTALACION DE TABLERO DE ALUMBRADO EXTERIOR Y
DISTRIBUCIÓN TDA 230 V, 3 F, 60 Hz, 10 Kv, Adjunta Data Sheet n° TD-003-E-DS-TDA
GLB 1,00 17.01.12 INSTALACION DE TABLERO AUTOPORTADO PARA BOMBAS AUXILIAR,
TBA, 480 V, 3 F, 60 Hz, GLB 1,00
17.01.13 INSTALACION DE TABLERO DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES TA,
230 V, 3 F, 60 Hz, 10 Kv. Adjunta Data Sheet n° TD- 003-E-DS-TA GLB 1,00 17.01.14
INSTALACION DE SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGIA UPS, 230 V ±/ 10 %, AUTONOMIA 90 Min, AL 50 % DE LA CARGA, TIEMP, 60 Hz. Adjunta Data Sheet nº DT-003-DS-UPS-01
GLB 1,00 17.01.15 INSTALACION DE TABLERO CARGADOR DE BATERIAS, 24 V – 75ª, TPS,
230 V MONOFASICO, 60 HZ, Adjunta Data Sheet nº DT-003-E-DS-TPS GLB 1,00
17.02.00 MONTAJE DE TRANSFORMADORES
17.02.01
MONTAJE E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE
TRANSFORMADOR DE 1600 KVA, 3F, 13, 200 +/-2x2, 5%/2, 400 VAC, 60 Hz, Dyn5, Adjunta Data Sheet n° DT-003-E-DS-TR-0 1
GLB 1,00
17.02.02 MONTAJE E INSTALACION DE TRANSFORMADOR 500 KVA, 3 F, 2,400 +/-
2X2,5%/ 480 V, 60 Hz, Dyn5, Adjunta Data Sheet n° D T-003-E-DS-TR-02 GLB 1,00 17.02.03 MONTAJE E INSTALACION DE TRANSFORMADOR SECO (TR-03) 35 Kva,
3 F, 480/ 230 VAC, 60 Hz, Dyn5, Adjunta Data Sheet n° DT-003-E-DS-TR-03 GLB 1,00 17.02.04
MONTAJE E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO SECO (TR-04) 6 Kva MONOFASICO, 230 VAC, 60Hz, Adjunta Data Sheet nº DT-003-E-TR-04
GLB 1,00 17.03.00 TENDIDO DE CABLES DE MEDIA Y BAJA TENSION
17.03.01
TENDIDO E INSTALACION DE CABLE XHHW-2, UNIPOLAR, 600V, CALIBRE 250 MCM, MATERIAL DE COBRE ELECTROLITICO, AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO, INCLUYE KIT DE TERMINALES UNIPOLARES DE 1KV PARA EXTERIOR, Y EMPALMES Adjunta Data Sheet N° DT-003-DS-CBTP-11,
ML 162,00
17.03.02
TENDIDO E INSTALACION DE CABLE XHHW-2, UNIPOLAR, 600 V, CALIBRE 6 AWG, MATERIAL DE COBRE ELECTROLITICO, AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO; INCLUYE KIT DE TERMINALES
UNIPOLARES DE 1KV PARA EXTERIOR Adjunta Data Sheet N° DT-003-E-DS-CBTP-03
ML 50,00
17.03.03
TENDIDO E INSTALACION DE CABLE TRIPOLAR N2XSEY, 15 Kv, CALIBRE 3x50mm2, INCLUYE INSTALACION DE KIT DE TERMINACIONES TRIPOLAR 8,7/15 KV PARA EXTERIOR, Y EMPALMES
ML 1.462,00
17.03.04
TENDIDO E INSTALACION DE CABLE UNIPOLAR N2XSY, 6Kv, CALIBRE 150 mm2, INCLUYE KIT DE TERMINACIONES UNIPOLARES 3,6/6 KV PARA EXTERIOR,
ML 90,00
17.03.05
TENDIDO E INSTALACION DE CABLE UNIPOLAR N2XSY, 6Kv, CALIBRE 70 mm2, INCLUYE KIT DE TERMINACIONES UNIPOLARES 3,6/6 KV PARA EXTERIOR
ML 75,00
18.00.00 SUMINISTRO E INSTALACION - VARIOS
18.01.00 SISTEMA DE TOMACORRIENTES
(VER PLANO DT-003-E-015-C)
