-ç,'s pç
No. DE CONCURSO: TEZ/OP- FISM/2019/O1
Asunto: INVITACION
TEZIUTLAN
HISTORIA Y TRADICIÓN
C. JORGE ROANO RODRIGUEZ GRUPO ARQUINGE
REPRESENTANTE LEGAL PR ES E NT E.
El H. Ayuntamiento de Teziutián, Pue., le han asignado recursos FISM 2019 para la Ejecución de la Obra denomina "REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE AGUA POTABLE EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN DIEGO", Municipio de Teziutlán, Pue.
El H. Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla a través del Comité Municipal de Obras Públicas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23 FRACCION III y 46 fracción 1, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado de Puebla y Art. 68 fracción III, de la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el ejercicio Fiscal 2019, me permito invitarle a participar en el proceso de Invitación a Cuando menos tres Personas No. TEZ/OP-FISM/2019/061. Con Autorización presupuestal, Oficio número: 096- H/TM2019, de fecha 08 de OCTUBRE de 2019.
Con los siguientes generales y programados en la manera que se especifica a continuación:
Generales:
Lugar de los trabajos: Municipio de Teziutlán, Pue.
Monto del anticipo: SIN ANTICIPO
Fecha estimada para el inicio de los
trabajos: 22 de Octubre de 2019
Periodo de ejecución de la obra: 45 días naturales Calendario del concurso:
Visita al lugar de los trabajos 11 de Octubre de 2019
Hora: 10:00 HRS.
Lugar de reunión: Palacio Municipal 2do. Piso S/N, Colonia Centro, Teziutlán, Pue.
Junta de aclaración de dudas 11 de Octubre de 2019
Hora: 11:00 HRS.
Lugar de reunión: Palacio Municipal 2do. Piso S/N, Colonia Centro, Teziutlán, Pue.
Repción y Apertura de las propuestas
Técnicas y Económicas: 14 de Octubre de 2019
Hora: 09:00 HRS.
Lugar de reunión: Palacio Municipal 2do. Piso S/N, Colonia Centro, Teziutlán, Pue.
1
ARQ. JOSÉ LUIS ANTES GASCA
"-Fm
r
Ii
TEZI UTLÁN
No. DE CONCURSO: TEZIOP- FISM/2O19/06HISTORIA TRADICIÓN
Dictamen: 18 de Octubre de 2019
Hora: 10:00 HRS.
Lugar de reunión: Palacio Municipal 2do. Piso SIN, Colonia Centro, Teziutián, Pue.
Fallo: 18 de Octubre de 2019
Hora: 11:00 HRS.
Lugar de reunión: Palacio Municipal 2do. Piso S/N, Colonia Centro, Teziutlán, Pue.
Firma del Contrato: 21 de Octubre de 2019
Hora: 09:00 HRS.
Lugar de reunión: Palacio Municipal 2do. Piso S/N, Colonia Centro, Teziutlán, Pue.
Fecha de Inicio de la Obra: 22 de Octubre de 2019 Fecha de Término de la Obra: 05 de Diciembre de 2019
Plazo de Ejecución: 45 DÍAS NATURALES
Por último, le solicito que, de aceptar o declinar esta invitación, lo notifique ante este COMITE MUNICIPAL, antes del día 10 de OCTUBRE deI 2019 mediante escrito dirigido al Secretario Técnico del Comité de Obras Públicas del Municipio de Teziutlán, Puebla, Arq.
José Luis Cervantes Gasca.
En espera de su pronta respuesta y agradeciendo la atención a la presente, anexo a usted lista de requisitos y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.
TEZIUTLÁN, PUEBLA., A 08 DE OCTUBRE DE 2019.
SECRET - lO TÉCNICO
C.P. JCGE R0AC RODRIC-UE R.FC G9O5220 CALLE DEL NOGAL EDIF. A-4 BO. DEL FRESNILLO, TEZl5f1ÁN. PUE.
TEL. 231 31 36837 E-mail: jadetO7@l0tm0m
A re
(JI
No. DE CONCURSO: TEZ/OP-FISM/2019/061
Asunto: INVITACIÓÑ
TEZIUTLAN
HSTORIAVTRADICIÓN
C. CESAR LARA RANGEL ERACEMEX S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL PRESENTE.
El H. Ayuntamiento de Teziutlán, Pue., le han asignado recursos FISM 2019 para la Ejecución de la Obra denomina "REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE AGUA POTABLE EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN DIEGO", Municipio de Teziutlán, Pue.
El H. Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla a través del Comité Municipal de Obras Públicas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23 FRACCION III y 46 fracción 1, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado de Puebla y Art. 68 fracción lii, de la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el ejercicio Fiscal 2019, me permito invitarle a participar en el proceso de Invitación a Cuando menos tres Personas No. TEZIOP-FISM/2019/061. Con Autorización presupuestal, Oficio número: 096- H/TM2019, de fecha 08 de OCTUBRE de 2019.
Con los siguientes generales y programados en la manera que se especifica a continuación:
Generales:
Lugar de los trabajos: Municipio de Teziutlán, Pue.
Monto del anticipo: SIN ANTICIPO
Fecha estimada para el inicio de los
trabajos: 22 de Octubre de 2019
Periodo de ejecución de la obra: 45 días naturales Calendario del concurso:
Visita al lugar de los trabajos 11 de Octubre de 2019
Hora: 10:00 HRS.
Lugar de reunión: Palacio Municipal 2do. Piso S/N, Colonia Centro, Teziutlán, Pue.
Junta de aclaración de dudas 11 de Octubre de 2019
Hora: 11:00 HRS.
Lugar de reunión: Palacio Municipal 2do. Piso S/N, Colonia Centro, Teziutlán, Pue.
Recepción y Apertura de las propuestas
Técnicas y Económicas: 14 de Octubre de 2019
Hora: 09:00 HRS.
Lugar de reunión: Palacio Municipal 2do. Piso S/N, Colonia Centro, Teziutlán, Pue.
1
ARQ. JOSÉ LUIS CER SECRETARIO
\
SCA CO
j ti
I'
No. DE CONCURSO: TEZ/OP-FlSM/201 9/O
TEZIUTLAN
H,STORIAY TRADICIÓN
Dictamen: 18 de Octubre de 2019
Hora: 10:00 HRS.
Lugar de reunión: Palacio Municipal 2do. Piso SIN, Colonia Centro, Teziutlán, Pue.
Fallo: 18 de Octubre de 2019
Hora: 11:00 HRS.
Lugar de reunión: Palacio Municipal 2do. Piso S/N, Colonia Centro, Teziutlán, Pue.
Firma del Contrato: 21 de Octubre de 2019
Hora: 09:00 HRS.
Lugar de reunión: Palacio Municipal 2do. Piso S/N, Colonia Centro, Teziutlán, Pue.
Fecha de Inicio de la Obra: 22 de Octubre de 2019 Fecha de Término de la Obra: 05 de Diciembre de 2019
Plazo de Ejecución: 45 DÍAS NATURALES
Por último, le solicito que, de aceptar o declinar esta invitación, lo notifique ante este COMITE MUNICIPAL, antes del día 10 de OCTUBRE del 2019 mediante escrito dirigido al Secretario Técnico del Comité de Obras Públicas del Municipio de Teziutlán, Puebla, Arq.
José Luis Cervantes Gasca.
En espera de su pronta respuesta y agradeciendo la atención a la presente, anexo a usted lista de requisitos y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.
TEZIUTLÁN, PUEBLA., A 08 DE OCTUBRE DE 2019.
EEZV
INGENIERIA 'DstÑo COflTRCION
ERACEMEX S.A. DE C.V.
RFC. ERA1811O5DR7
r 1 1:
TEZIUTLÁN
No. DE CONCURSO: TEZ/OP-FISM/2019/061 Asunto: INVITACIÓNHIS1ORJAV1RADICIÓN
C. FAUSTINO GONZALEZ VAZQUEZ.
PERSONA FISICA PR ESE NT E.
El H. Ayuntamiento de Teziutlán, Pue., le han asignado recursos FISM 2019 para la Ejecución de la Obra denomina "REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN DIEGO", Municipio de Teziutlán, Pue.
El H. Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla a través del Comité Municipal de Obras Públicas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23 FRACCIÓN III y 46 fracción 1, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado de Puebla y Art. 68 fracción III, de la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el ejercicio Fiscal 2019, me permito invitarle a participar en el proceso de Invitación a Cuando menos tres Personas No. TEZ/OP-FISM/2019/061. Con Autorización presupuestal, Oficio número: 096- H/TM2019, de fecha 08 de OCTUBRE de 2019.
Con los siguientes generales y programados en la manera que se especifica a continuación:
Generales:
Lugar de los trabajos: Municipio de Teziutlán, Pue.
Monto del anticipo: SIN ANTICIPO
Fecha estimada para el inicio de los
trabajos: 22 de Octubre de 2019
Periodo de ejecución de la obra: 45 días naturales Calendario del concurso:
Visita al lugar de los trabajos 11 de Octubre de 2019
Hora: 10:00 HRS.
Lugar de reunión: Palacio Municipal 2do. Piso S/N, Colonia Centro, Teziutlén, Pue.
Junta de aclaración de dudas 11 de Octubre de 2019
Hora: 11:00 HRS.
Lugar de reunión: Palacio Municipal 2do. Piso S/N, Colonia Centro, Teziutlán, Pue.
Recepción y Apertura de las propuestas
Técnicas y Económicas: 14 de Octubre de 2019
Hora: 09:00 HRS.
Lugar de reunión: Palacio Municipal 2do. Piso S/N, Colonia Centro, Teziutlán, Pue.
1
TEZIUTLAN
No. DE CONCURSO: TEZ/OP-FlSM/2019/U6t3HISTORIA Y TRADICIÓN
Dictamen: 18 de Octubre de 2019
Hora: 10:00 HRS.
Lugar de reunión: Palacio Municipal 2do. Piso SIN, Colonia Centro, Teziutlán, Pue.
SECRETARI TÉC iCO
ARQ. JOSÉ LUIS CE SGSCA
Fallo: 18 de Octubre de 2019
Hora: 11:00 HRS.
Lugar de reunión: Palacio Municipal 2do. Piso S/N, Colonia Centro, Teziutlán, Pue.
Firma del Contrato: 21 de Octubre de 2019
Hora: 09:00 HRS.
Lugar de reunión: Palacio Municipal 2do. Piso S/N, Colonia Centro, Teziutlán, Pue.
Fecha de Inicio de la Obra: 22 de Octubre de 2019 Fecha de Término de la Obra: 05 de Diciembre de 2019
Plazo de Ejecución: 45 DIAS NATURALES
Por último, le solicito que, de aceptar o declinar esta invitación, lo notifique ante este COMITE MUNICIPAL, antes del día jQ de OCTUBRE del 2019 mediante escrito dirigido al Secretario Técnico del Comité de Obras Públicas del Municipio de Teziutlán, Puebla, Arq.
José Luis Cervantes Gasca.
En espera de su pronta respuesta y agradeciendo la atención a la presente, anexo a usted lista de requisitos y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.
TEZIUTLÁN, PUEBLA., A 08 DE OCTUBRE DE 2019.
fl
T(s%.~O2
.-OcT—GRUPO
ARQUJINGE
RFCt GAR1U5UDV* CALLE DEL NOGAL EDIFICIO A4
BARRIO EL
FRESNILLO TEZIUTLAN PUE! TEL231 313 6837
Teziutian, Puebla a 09 de Octubre de 2019
Arq. Jose Luis Cervantes Gasca Secretario Técnico del Comité de
Obras Públicas del Municipio de Teziutlan, Puebla Presente:
Por este conducto hago de su conocimiento el interés de participar en la invitación No.
TEZiOP-FISM/2019/061 de la obra denominada "REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE AGUA POTABLE EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN DIEGO".
Quedo a sus órdenes.
ATENTAMENTE
C.JORGE ROANO RODI REPRESENTANTE L
GrupO
. ArqUflge
con
structorB
C.P. JCIGE ROANO RODRIGUEZ
G il RFL. 0AR190522DY8
'JE LLE DEL NOGAL EDIF. A-4 DEL FRESNILLO, TE21UTLAF4' PUE.
TEL 231313687 E-mail: jadelO7@h0tma0m
ERACEMEX S.A. DE CV. RFC: ERA1811O5DR7
FRANCISCO 1. MADERO No. 112 COL. CENTRO CHIGNAUTLA, PUEBLA. C.P. 73950 E-MAIL: [email protected] TEL: 231 113 66 23
,\ 4t ASUNTO: ACEPTACIÓN DE INVITAÓ '
ARQ. JOSE LUIS CERVANTES GASCA Secretario Técnico del Comité de
Obras Públicas del Municipio cJe Teziutlán, Puebla PRESENTE:
Por este Conducto le envió un cordial saludo y al mismo tiempo manifiesto mi interés en participar en la invitación No. TEZ/OP-FISM/2019/051, de fecha 08 de octubre de 2019, que pretende llevar a cabo la obra "REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE AGUA POTABLE EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN DIEGO".
Estando de acuerdo en los lineamientos presentados y sin nada más que tratar por el momento me despido agradeciendo por la atención prestada.
Teziutián, Puebla a 09 de octubre de 2019 ATENTAMENTE
C.CESAR LARA RANGEL
1NGEMEDSEQ 'CIoCI(IN
ERACEMIX SA IlE C.L RFC. El1'IlR1
Construcciones
FAUSTINO GONZHLLZ
Teziutian, Puebla a 09 de octubre de 2019' ASUNTO: ACEPTACIÓN DE INVITACIÓN
No. TEZ/OP-FISM/2019/061
ARQ. JOSE LUIS CERVANTES GASCA Secretario Técnico del Comité de
Obras Públicas del Municipio de Teziutian, Puebla PRES E NTE:
El que suscribe C. FAUSTINO GONZÁLEZ VAZQUEZ persona física, por este conducto le envío un cordial saludo y al mismo tiempo manifiesto mi interés en participar en la invitación No. TEZ/OP-FISM/2019/061, de fecha 08 de octubre de 2019, que tiene por objeto llevar a cabo la obra denominada REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE AGUA POTABLE EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN DIEGO" bajo las condiciones expuestas en la misma.
No habiendo otro asunto que tratar y agradeciendo de antemano la atención prestada, quedo de usted.
ATENTAMENTE
C. FAUSTINO GONZÁLEZ PERSONA FISICA
mLuiClls -r
TEZ!JT!
