Ficha Informativa de Proyecto 2015

(1)

SENAE - Servicio Nacional de Aduana del Ecuador

Subdirección General de Operaciones

Dirección Nacional de Capitales y Servicios Administrativos

PROYECTO: K005 SENAE Construcciones y Edificaciones de Bodegas de Mercaderías Retenida.- Construcción de bodegas en Catamayo, adecuación de destacamento SVA e instalaciones para oficinas administrativas del distrito Loja

Líder del Proyecto: Uvidia Hernandez, Manuel Enrique ([email protected]) Patrocinador Ejecutivo: Cardenas Moncayo, Pedro

Xavier

Programas Relacionados: CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE BODEGAS DE MERCADERIA RETENIDA, Provincia - Loja, SENAE - Programa Construcciones y Edificaciones de Bodegas de Mercadería Retenida

Titular: Rodriguez Barcos, Grace

Ivonne

Prioridad: 0

Tipo de Proyecto: Infraestructura Retorno Económico: 0.00

CUP: 81360000.0000.373145 TIR: 337.07 %

Objetivos Operativos: 1 VAN: 260,133,258.93

Viabilidad Técnica: Media Estimado Al Fin Del Proyecto: 948,769.52

Localidad de Gestión: Zona 8 - DMG > Guayas > Guayaquil

Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio - Fecha de Fin: 01/01/2012 - 08/06/2016

Fecha de última actualización: 02/09/2015 Fecha de Fin Base: 30/07/2015

Modificado por: Cabeza de Vaca German, Italia Vicenta

Fecha del siguiente Hito: 08/10/2015

DATOS GENERALES

Descripción

Descripción del Proyecto

El proyecto " Construcciones y Edificaciones de Bodegas de Mercadería retenida" comprende los siguientes componentes:

1.- Remodelación de Bodegas en Chacras y adecuación del Destacamento del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), distrito Huaquillas.

2.- Construcción de Bodegas en Catamayo, adecuación de Destacamento SVA e instalaciones para oficinas administrativas del Distrito Loja.

3.-Construcciones de Bodegas y acondicionamiento de Destacamento SVA en el sector Saucillo, Distrito Loja.

Producto / Servicio

El proyecto contempla la construcción de un complejo de mediana envergadura que incluya bodegas para el almacenaje de la mercadería, y donde tambien se puedan realizar actividades de control, administración y custodia de los bienes incautados, ya que es un sector que no cuenta con esta tipo de edificación, que abarque el área de influencia del distrito; que cuente además con oficinas y habitaciones del personal del SVA y que represente la logística y administración funcional que requiere el distrito, todo en un mismo complejo, para que la logística de esta actividad distrital se vea mejorada.

LINEA BASE

Los indicadores de la línea base se mencionan a continuación:

1.- Índice de rotación de mercaderías retenidas: Se interpreta como el número de veces que el total las mercancías almacenadas en la aduana egresa de las bodegas a lo largo del año.- Se estima que actualmente el índice de rotación de mercancías a nivel nacional es muy cercano a cero, lo que se puede visualizar porque el monto de mercancías que egresan al año es muy poco significativo respecto al volumen total de inventarios que ha almacenado la Aduana. En las que incluso se encuentran mercancías que superan los 10 años de antigüedad. Por lo anterior se tomará como línea base el valor de 0.02% para este índice.

(2)

DATOS GENERALES

Descripción

2.- Índice de aprehensiones.- De acuerdo a los indicadores presentados, se observa que la ejecución de este proyecto que están ubicados en puntos estratégicos de control fronterizo, contribuirá al mejoramiento en calidad, cantidad y tiempo en cuanto a almacenaje, rotación, conservación y administración de la mercancía incautada, lo cual se operará de manera adecuada

OBJETIVO GENERAL

El propósito del proyecto es la ejecución de las Construcciones y Edificaciones de Bodegas de mercaderías retenidas con el fin de acondicionar y mejorar la infraestructura física y tecnológica existente, necesaria para la conservación adecuada de mercaderías retenidas, y facilitación de los procesos de adjudicaciones de mercancías en abandono que pudieran ser aprovechadas para asistencia social y que caso contrario permanecerían en las bodegas deteriorándose y ocasionando un perjuicio económico debido a el desembolso de dinero para destruir las mismas, como por ejemplo ropa, juguetes, y otros artículos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

º Diseñar áreas e acuerdo al volumen y rotación de mercaderías.

º Implementación en el mejoramiento de la seguridad de la mercadería, con elementos electrónicos y de control general.

º Optimizar la logística de los agentes del UVA en la recepción de la mercadería confiscada y los respectivos tributos aduaneros.

º Incrementar la eficiencia en la recaudación de impuestos aduaneros.

º Mejorar la rotación de la mercadería retenida en el distrito.

º Implementar áreas que satisfagan los requerimientos de los usuarios externos e internos en instalaciones adecuadas.

Beneficios Cualitativos

El presente proyecto apunta a mejorar e implementar espacios físicos de almacenaje en las dependencias del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, para hacer más eficientes las operaciones de control y almacenamiento mediante la optimización de estos espacios físicos, incrementando la funcionalidad; de esta manera habría una mejor conservación de las mercancías sujetas a ser adjudicadas o subastadas y una disminución en los tiempos en los procesos de adjudicación o subasta pública. Esto redunda en beneficios para los demandantes potenciales de las adjudicaciones gratuitas y en recursos para el Estado producto de las subastas públicas.

Tipo de Beneficiario

La población objetivo es aquella que se verá beneficiada por el proyecto de Construcciones y Edificaciones de Bodegas de Mercaderías Retenidas, es decir los 91.235 habitantes que habitan en las localidades de Huaquillas, Catamayo y Saucillo y los 506 funcionarios de la Unidad de Vigilancia Aduanera que laboran en las mismas localidades; en el primer caso se verán beneficiados por la donaciones que se realicen y en el segundo caso por la funcionalidad de las instalaciones en general que facilitará el orden y eficiencia en los actividades laborales.

De manera directa los 500.000 usuarios externos que se verán beneficiados por las donaciones que se realicen y los 85 funcionarios de la Unidad de Vigilancia Aduanera que laboran en las localidades de Huaquillas, Catamayo y Saucillo, que se verán favorecidos por las mejoras en las instalaciones de los destacamentos y tendrán un mejor clima de trabajo para realizar sus actividades de control.

Restricciones

Tiempo: El plazo total es de 32 meses.

Costo: El presupuesto para este proyecto es de es de US $ 2´433,920.93

Alcance: Se puede describir la viabilidad para la ejecución de este proyecto, bajo los siguientes parámetros:

ºLa elaboración de estudios integrales de diseño, que genere la documentación base necesaria para la contratación de la obra.

ºLa construcción de las obras que son componentes de este proyecto

ºLa fiscalización de la obra civil que se contrate para el efecto, que controle haga lleve a plenitud la ejecución de las obras, apegado a las consideraciones técnicas y legales del contrato.

Recursos: Cumplimiento de contratista en la ejecución de obra, abastecimiento de materiales en el mercado.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

(3)

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

Transcurrido: 82.67 %

Fecha de Inicio: 01/01/2012 Fecha de Fin: 08/06/2016

Porcentaje de Avance

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Avance programado acumulado

72 % 76 % 80 % 84 % 88 % 92 % 96 % 96 % 96 % 98 % 98 % 98 %

Avance real acumulado

72 % 76 % 80 % 84 % 88 % 92 % 96 %

Estado 2015

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última

actualización AGOSTO 2015

1.- La ampliación de plazo solicitada por el administrador del contrato de obrta fue autorizada por el Director General del SENAE (Ver archivos anexos)

2.- Se están realizando las gestiones pertinentes para la autorización de la Máxima Autoridad del SENAE para la actualización de los campos correspondientes en esta ficha, en virtud de la ampliación de plazo autorizada.

Cabeza de Vaca German, Italia Vicenta

02/09/2015 - 11:43 AM

JUlIO 2015

1.- Construcción de la Obra período # 10 primera quincena, desarrollada (Cumplido Hito 38) 2.-Construcción de la Obra período # 10 segunda quincena, desarrollada (Cumplido Hito 39) 3.-Se están realizando las gestiones pertinentes de solicitud de ampliación de plazo con la máxima autoridad del SENAE.

Uvidia Hernandez, Manuel Enrique

05/08/2015 - 05:03 PM

JUNIO 2015

1.- Construcción de la Obra período # 9 primera quincena, desarrollada (Cumplido Hito 36) 2.-Construcción de la Obra período # 9 segunda quincena, desarrollada (Cumplido Hito 37) 3.- La contratista realizó una solicitud de prórroga de plazo la misma que se encuentra en análisis para gestionar su respectiva aprobación.

03/07/2015 - 04:37 PM

MAYO 2015

1.- Construcción de la Obra período # 8 primera quincena, desarrollada (Cumplido Hito 34) 2.-Construcción de la Obra período # 8 segunda quincena, desarrollada (Cumplido Hito 35)

05/06/2015 - 04:58 PM Abril 2015

06/05/2015 - 04:55 PM MARZO 2015

04/05/2015 - 04:39 PM FEBRERO 2015

1.- Construcción de la Obra período # 5 primera quincena, desarrollada (Cumplido Hito 28) 2.-Construcción de la Obra período # 5 segunda quincena, desarrollada (Cumplido Hito 29) 3.-Está en proceso de revisión la actualización del cronograma de ejecución de obra y valorado, esta actualización no afectará el plazo contractual.

05/03/2015 - 05:21 PM

ENERO 2015

1.- Construcción de la Obra Período #4 primera quincena, desarrollada (Cumplido Hito 26) 2.- Construcción de la Obra Período #4 segunda quincena, desarrollada (Cumplido Hito 27)

05/02/2015 - 04:50 PM

(4)

actualización DICIEMBRE 2014

1.- Construcción de la Obra Período #3 primera quincena, desarrollada (Cumplido Hito 24) 2.- Construcción de la Obra Período #3 segunda quincena, desarrollada (Cumplido Hito 25) 3.- Se solicitó en octubre a la Municipalidad de Catamayo el trazado de la línea de fábrica,de acuerdo al permiso de construcción autorizado por ésta.

4.- El Municipio de Catamayo, procedió a la colocación de la línea de fábrica el 1 de diciembre de 2014.

05/01/2015 - 05:20 PM

NOVIEMBRE 2014

1.- Construcción de la Obra Período #2 primera quincena, desarrollada (Cumplido Hito 22) 2.-Construcción de la Obra Período #2 segunda quincena, desarrollada (Cumplido Hito 23) 3.- Se solicitó el trazado de la línea de fábrica a la Municipalidad de Catamayo, de acuerdo al permiso de construcción autorizado. Se han ingresado oficios esperando la respuesta, lo cual podría afectar el avance del proyecto.

05/12/2014 - 07:19 PM

OCTUBRE 2014

1.- Construcción de la Obra Período #1 primera quincena, desarrollada (Cumplido Hito 19) 2.-Construcción de la Obra Período #2 segunda quincena, desarrollada (Cumplido Hito 20) 3.-Contrato de ejecución de obra, protocolizado (Cumplido Hito 21)

06/11/2014 - 12:05 PM

SEPTIEMBRE 2014

1.- El contrato fue suscrito por el contratista, actualmente se está realizando el proceso de protocolización para proceder con la entrega del anticipo del contrato de obra.

2.- La obra fue iniciada el 22 de septiembre de 2014.

AGOSTO 2014

1.- El contrato remitido al contratista adjudicado Cuerpo de Ingenieros del Ejército, quienes en virtud del cambio de mando acontencido el mes anterior, el nuevo personal encargado toma en conocimiento para continuar con el proceso y proceder con la suscripción del mismo.

2.- Se está a la espera del otorgamiento del aval de la actualización del proyecto postulado.

JULIO 2014

1.- El contrato de obra se encuentra en proceso de suscripción, una vez firmado se procederá a la notarización del mismo.

2.- Se está a la espera de la autorización del Patrocinador Ejecutivo para que de acuerdo a lo indicado, posteriormente la entidad externa apruebe y proceder actualizar los campos de hitos, indicadores, presupuestos, riesgos y asuntos.

21/10/2014 - 10:44 AM

JUNIO 2014

1.- El contrato de obra fue adjudicado, actualmente se está elaborando el contrato para la suscripción del mismo.

2.- Se solicitó al patrocinador ejecutivo la autorización para actualización de fechas

comprometidas del proyecto, una vez autorizado se comunicará a la entidad pertinente para el trámite correspondiente y proceder a la actualización en los campos.

3.- Se solicitó al patrocinador ejecutivo la autorizacion para la reprogramación presupuestaria del proyecto, la misma fue autorizada, se está a la espera de la comunicación de la aprobación de la entidad pertinente para actualizar los campos correspondientes.

04/07/2014 - 05:50 PM

MAYO 2014

1.- Se realizó la nueva publicación de los pliegos en el Portal de Compras Públicas, se continuarán con los trámites pertinentes para la contratación de obra.

03/07/2014 - 02:50 PM ABRIL 2014

1.- El proceso volverá a ser publicado por motivo que el oferente no subio la información correspondiente en los plazos indicados enel portal, se reprogramarán fechas comprometidas.

04/06/2014 - 12:18 PM MARZO 2014

1.- Se solicita al Patrocinador Ejecutivo la reprogramación de las fechas comprometidas para el componente " Construcción de bodegas en Catamayo, adecuación de destacamento SVA e instalaciones para oficinas administrativas del distrito Loja ".

2.- Se continúa la gestión para el proceso de contratación del componente.

03/04/2014 - 12:17 PM

FEBRERO 2014

1.- Se realizan gestiones para carga de información al SERCOP por cambio de formato en la herramienta.

2.- Se realizan las consultas al SERCOP, por información subida a la herramienta.

05/03/2014 - 12:27 PM

ENERO 2014

Se continúa con el trámite del proceso de contratación.

DICIEMBRE 2013

18/02/2014 - 10:04 AM

(5)

actualización La publicación de la contratación fue realizada, se continuará con el trámite respectivo para

contratación de obra. Cumplido Hito 13 (EJECUCION-Publicado Pliegos de la Construcción de la Obra).

NOVIEMBRE 2013

Se continúa realizando el trámite respectivo para contratación de la obra, a la presente fecha no se cuenta con la disponibilidad presupuestaria para el proyecto.

OCTUBRE 2013

En el componente "Construcción de bodegas en Catamayo, destacamento de la UVA e instalaciones para las nuevas oficinas administrativas del distrito Loja" se está realizando la elaboración de la documentación en el departamento correspondiente previo a la contratación de obra, al momenta no se cuenta con disponibilidad presupuestaria para este componente, por ello se reprogramaron las fechas de los hitos correspondientes.

SEPTIEMBRE 2013

Se continúa con la revisión de la documentación necesaria para iniciar el proceso de contratación de obra del componente "Construcción de bodegas en Catamayo, destacamento SVA e instalaciones para oficinas administrativas del distrito Loja".

AGOSTO 2013

La documentación está siendo revisada para su correspondiente trámite; es importante mencionar que se continúa gestionando la disponibilidad presupuestaria para ejecución del proyecto.

JULIO 2013

La documentación previo al inicio de contratación continúa elaborandose para el posterior trámite.

JUNIO 2013

La elaboración de la documentación continúa elaborándose para el posterior trámite de contratación.

MAYO 2013

La documentacion previo inicio de contratación continua en su elaboración.

ABRIL 2013

Los Términos de Referencia continúan en su elaboración por el departamento encargado.

MARZO 2013

Actividades preliminares previo a la elaboración de los Términos de Referencia.

FEBRERO 2013

El presupuesto codificado difiere del presupuesto programado y ejecutado en virtud de que refleja los valores devengados sin considerar el anticipo no amortizado ($14,948.43 anticipo Construcción de bodegas en Catamayo, adecuación de destacamento SVA e instalaciones para oficinas administrativas del distrito Loja); es decir el valor que se denomina devengado no refleja todos los montos de dinero necesarios y utilizados para la ejecución de los componentes del proyecto, en caso de considerar lo denominado como devengado y anticipo no amortizado se alcanzaría un uso del monto codificado en 75.00%.

FEBRERO 2013

La Recepción Definitiva de la consultoría fue realizada, el documento se encuentra en archivos anexos.

ENERO 2013

Los presupuestos del presente año están actualizados, de acuerdo a la cédula presupuestaria 10/

Enero/2013.

Se realizó la revisión de la consultoría y se indicaron las observaciones que depsués fueron atendidas por el consultor, posteriormente fue recibida la consultoría del proyecto.

DICIEMBRE 2012

Se continúan desarrollando las ingenierías de la consultoría, las mismas están en proceso de entrega de la segunda etapa de la consultoría.

NOVIEMBRE 2012

La primera etapa de la Consultoría correspondiente al anteproyecto fue aprobada el 1 de Noviembre del presente año, al momento se están desarrollando las ingenierías de la consultoría correspondiente a la segunda etapa.

04/11/2013 - 10:27 AM

(6)

actualización La "Construcción de Bodegas en Catamayo, adecuación de destacamento SVA e instalaciones

para oficinas administrativas del distrito Loja", la ejecución de la consultoría se está realizando con recursos de autogestión.

OCTUBRE 2012

La consultoría del proyecto se está desarrollando de acuerdo a los requerimientos solicitados por la contratante.

SEPTIEMBRE 2012

Los pliegos fueron elaborados y posteriormente se publicaron para el proceso de contratación. El contrato fue adjudicado y firmado por la contratista y contratante.

AGOSTO 2012

Los términos de referencia fueron enviados al Departamento de Contratación para que se proceda a la elaboración de pliegos.

JULIO 2012

Mediante Oficio SENAE-DGN-2012-0821-OF, se solicitó la Actualización del Aval y Cronograma del Proyecto Construcciones y Edificaciones de Bodegas de Mercaderías Retenidas; por cuanto la estructura presupuestaria no fue cargada por el Ministerio de Finanzas en el sistema ESIGEF.

Los Términos de referencia están siendo elaborados de acuerdo a los nuevos requerimientos solicitados.

FEBRERO 2012

Los nuevos requerimientos están siendo revisados.

ENERO 2012

Se encuentran en elaboración los Términos de Referencia del Proyecto Construcción de bodegas en Catamayo, adecuación de destacamento SVA e instalaciones para oficinas administrativas del distrito Loja.

Se actualizaron los Términos de Referencia del proyecto por nuevos requerimientos solicitados por el Director Distrital.

Problemas cerrados: 4, Abiertos: 0

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo Fecha de

última actualización

Responsable Probabilidad Impacto Calificación Acciones Cerradas /

Totales 5- PROYECTO. * General.

La falta de asignación presupuestaria parcial o completa CAUSARÍA aplazamiento y/o suspensión en la ejecución del proyecto

05/08/2015 Manuel Enrique Uvidia

Hernandez

50 % 50 25 2/3

5- PROYECTO. * General.

Incumplimiento Contratistas CAUSARÍA el retraso en la entrega de la obra.

Hernandez

20 % 40 8 1/2

5- PROYECTO. * General.

Condiciones Climatológicas que afectan la ejecución de la obra, CAUSARÍAN retraso en el plazo de entrega de la obra.

Hernandez

10 % 40 4 1/2

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 3

LOCALIDADES

Localidad de Impacto 1 Zona 7 - Sur > Loja > Catamayo

(7)

HITOS

Hito Categoría Fecha

Comprometida

Fecha Estimada

Fecha Real

A tiempo

Hito Cumplido

Avance Físico 1 PLANIFICACION- Ejecución

de proyecto por Senplades aprobado

1-Solicitud de Información

01/01/2012 01/01/2012 Sí 5.0

2 EJECUCION- Términos de Referencia para la Consultoría del Proyecto elaborados

27/07/2012 27/07/2012 Sí 2.0

3 EJECUCION- Pliegos y Autorizaciones para la Consultoría del Proyecto elaborados

29/08/2012 29/08/2012 Sí 1.0

4 EJECUCION-Pliegos y Adjudicación para la Consultoría del Proyecto publicados

2-Publicación de Pliegos

14/09/2012 14/09/2012 Sí 1.0

5 EJECUCION-Contrato (Entrega de Anticipo) para la Consultoría del Proyecto firmado

3-Adjudicación 24/09/2012 24/09/2012 Sí 5.0

6 EJECUCION- Desarrollo de la Consultoría del Proyecto iniciado

4-Inicio de Trabajo 25/09/2012 25/09/2012 Sí 2.0

7 EJECUCION- Consultoría Octubre desarrollada

5-Entregables Intermedios

25/10/2012 25/10/2012 Sí 2.0

8 EJECUCION- Consultoría Noviembre desarrollada

25/11/2012 25/11/2012 Sí 2.0

9 EJECUCION-Consultoría Diciembre desarrollada

26/12/2012 26/12/2012 Sí 2.0

10 EJECUCION-Revisión Final y Recepción Definitiva de la Consultoría del Proyecto realizadas.

15/01/2013 01/02/2013 Sí 5.0

11 EJECUCION-Términos de Referencia para la Construcción de la Obra elaborados

15/08/2013 15/08/2013 Sí 2.0

12 EJECUCION- Pliegos y Autorizaciones para la Construcción de la Obra elaborados

31/08/2013 31/08/2013 Sí 1.0

13 EJECUCION- Pliegos de la Construcción de la Obra publicados

22/12/2013 22/12/2013 Sí 5.0

14 EJECUCION- Pliegos

actualizados de la construcción de la obra, publicados

28/05/2014 28/05/2014 Sí 2.0

15 EJECUCION- Construcciónde la obra adjudicado

3-Adjudicación 26/06/2014 26/06/2014 Sí 5.0

16 EJECUCION- contrato para la construcción de la obra, elaborados

4-Inicio de Trabajo 21/07/2014 21/07/2014 Sí 5.0

17 EJECUCION- Contrato para la construcción de la obra, firmado

04/09/2014 04/09/2014 Sí 2.0

18 EJECUCION- Orden del administrador inicio de construcción de la obra, notificada

22/09/2014 22/09/2014 Sí 5.0

(8)

HITOS

Comprometida

Fecha Real

A tiempo

Avance Físico 19 EJECUCION-Construcción de

la Obra período # 1 primera quincena, desarrollada

07/10/2014 07/10/2014 Sí 2.0

20 EJECUCION-Construcción de la Obra período # 1 segunda quincena, desarrollada

22/10/2014 22/10/2014 Sí 2.0

21 EJECUCION- Contrato de ejecucion de obra, protocolizado

30/10/2014 30/10/2014 Sí 2.0

22 EJECUCION-Construcción de la Obra período # 2 primera quincena, desarrollada

06/11/2014 06/11/2014 Sí 2.0

21/11/2014 21/11/2014 Sí 2.0

06/12/2014 06/12/2014 Sí 2.0

25 EJECUCION- Construcción de la Obra período # 3 segunda quincena, desarrollada

21/12/2014 21/12/2014 Sí 2.0

05/01/2015 05/01/2015 Sí 2.0

20/01/2015 20/01/2015 Sí 2.0

04/02/2015 04/02/2015 Sí 2.0

19/02/2015 19/02/2015 Sí 2.0

06/03/2015 06/03/2015 Sí 2.0

21/03/2015 21/03/2015 Sí 2.0

05/04/2015 05/04/2015 Sí 2.0

20/04/2015 20/04/2015 Sí 2.0

05/05/2015 05/05/2015 Sí 2.0

20/05/2015 20/05/2015 Sí 2.0

04/06/2015 04/06/2015 Sí 2.0

19/06/2015 19/06/2015 Sí 2.0

04/07/2015 04/07/2015 Sí 2.0

(9)

HITOS

Comprometida

Fecha Real

A tiempo

Avance Físico 39 EJECUCION-Construcción de

la Obra período # 10 segunda quincena, desarrollada

19/07/2015 19/07/2015 Sí 2.0

40 EJECUCION- Recepción Provisional de la obra, ejecutada

9-Entregables Formales

08/10/2015 08/10/2015 No 2.0

41 CIERRE- Recepción Definitiva de la obra, ejecutada

6-Acta de Entrega- Recepción Definitiva

08/06/2016 08/06/2016 No 2.0

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

Supervisión Supervisor Organización Supervisora Fecha de

creación 1 Supervisión positiva, 85% de avance, se cumple de acuerdo a lo

planificado

Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel

{PR} - Provincia - LOJA 30/07/2015

2 Construcción de edificaciones de bodegas para mercadería retenida avanza positivamente

3 Recorrido por la construcción de las Bodegas de Mercadería Retenida en Catamayo

4 Verificación del cumplimiento de hitos del 26 al 29 Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador Estado Avance al

Período

Meta Resultado del Período

Fecha de Inicio

Último Período Actualizado 1 Porcentaje de cumplimiento de avance

de ejecución de obra

- - - 01/01/2014 -

(10)

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL % COSTO TOTAL DEVENGADO

Anticipo Desembolsado: 0.00

Estimado Al Fin Del Proyecto: 948,769.52 **

Costo Total: 513,586.00

Total Devengado: 1,519,289.65

% Costo Total Devengado: 295.82 %

**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.

% Costo Total Devengado: 295.82 %

Perfil Económico 2015

Años Previos Año Actual (2015) Años Futuros Total

Ppto. Planeado 3,422,646.08 0.00 0.00 3,422,646.08

Ppto. Externo Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00

Ppto. Aprobado Inicial 2,938,881.60 800,000.00 0.00 3,738,881.60

Ppto. Codificado 1,727,280.18 1,555,431.23 0.00 3,282,711.41

Ppto. Comprometido 1,664,995.07 1,370,520.13 0.00 3,035,515.20

Planeado - Codificado (2015)

-1,555,431.23

Programado a Devengar

758,490.18 800,000.00 0.00 1,558,490.18

Ppto. Devengado 148,769.52 1,370,520.13 0.00 1,519,289.65

Estimado a fin de año * 148,769.52 0.00 0.00 148,769.52

Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)

609,720.66 800,000.00 0.00 1,409,720.66

% de Programado a Devengar vs.

Devengado

* 19.61 % 171.32 % 0.00 % 97.48 %

Ppto. Codificado 998 25,957.23 791,862.25 0.00 817,819.48

Ppto. Devengado 998 25,957.23 606,989.25 0.00 632,946.48

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2015

Presupuesto Mensual 2015 Mes Prog. a Devengar

(Mensual)

Devengado (Mensual)

Prog. a Devengar (Acumulado)

Devengado (Acumulado)

Avance Acumulado

Estado Avance Anual

Ene 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 %

(11)

Presupuesto Mensual 2015 Mes Prog. a Devengar

(Mensual)

Devengado (Mensual)

Prog. a Devengar (Acumulado)

Devengado (Acumulado)

Avance Acumulado

Estado Avance Anual

Feb 126,572.73 249,037.25 126,572.73 249,037.25 196.75 % 31.13 %

Mar 298,352.58 241,006.21 424,925.31 490,043.46 115.32 % 61.26 %

Abr 228,569.98 118,856.67 653,495.29 608,900.13 93.18 % 76.11 %

May 132,382.61 184,547.31 785,877.90 793,447.44 100.96 % 99.18 %

Jun 14,122.10 194,399.67 800,000.00 987,847.11 123.48 % 123.48 %

Jul 0.00 204,029.03 800,000.00 1,191,876.14 148.98 % 148.98 %

Ago 0.00 178,643.99 800,000.00 1,370,520.13 171.32 % 171.32 %

Sep 0.00 0.00 800,000.00 1,370,520.13 171.32 % 171.32 %

Oct 0.00 800,000.00

Nov 0.00 800,000.00

Dic 0.00 800,000.00

Total 800,000.00 1,370,520.13

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

7 Reducir la desviación de la ruta crítica en la ejecución de obras de infraestructura MEDIANTE la ejecución y seguimiento al plan de control en la administración de obras.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

Descripción de Archivo Archivo Fecha

de Alta 1 ASOCIACION HITO 01 - PLANIFICACION- Ejecución de

proyecto por Senplades aprobado

A.1.pdf 03/07/2014

2 ASOCIACION HITO 05 - EJECUCION-Contrato (Entrega de Anticipo) para la Consultoría del Proyecto firmado

A.5.pdf 03/07/2014

3 ASOCIACION HITO 10 - EJECUCION-Revisión Final y Recepción Definitiva de la Consultoría del Proyecto realizadas.

A.10.pdf 03/07/2014

4 ASOCIACION HITO 14 - EJECUCION - Pliegos actualizados de la construcción de la obra, publicados

A.14.pdf 04/12/2014

5 ASOCIACION HITO 15 - EJECUCION - Construcción de la obra, adjudicado

A.15.pdf 04/12/2014

6 ASOCIACION HITO 17 - EJECUCION - Contrato para la construcción de la obra, firmado

A.17.pdf 04/12/2014

7 ASOCIACION HITO 18 - EJECUCION - Orden del administrador inicio de construcción de la obra, notificada

A.18.PDF 04/12/2014

8 ASOCIACION HITO 19 - EJECUCION - Construcción de la obra Período #1 primera quincena, desarrollada

A.19.pdf 04/12/2014

9 ASOCIACION HITO 20 - EJECUCION - Construcción de la obra Período # 1 segunda quincena, desarrollada

A.20.pdf 04/12/2014

10 ASOCIACION HITO 21 - EJECUCION - Contrato de ejecución de la obra, protocolizado

A.21.pdf 04/12/2014

11 ASOCIACION HITO 22 - EJECUCION - Construcción de la obra Período # 2 primera quincena, desarrollada

A.22.pdf 04/12/2014

12 ASOCIACION HITO 23 - EJECUCION - Construcción de la obra Período # 2 segunda quincena, desarrollada

A.23.pdf 04/12/2014

(12)

ARCHIVOS DEL PROYECTO

Descripción de Archivo Archivo Fecha

de Alta 13 ASOCIACION HITO 24 - EJECUCION - Construcción de

la Obra período # 3 primera quincena, desarrollada

A.24.jpg 07/01/2015

14 ASOCIACION HITO 25 - EJECUCION - Construcción de la Obra período # 3 segunda quincena, desarrollada

A.25.jpg 07/01/2015

15 ASOCIACION HITO 26 - EJECUCION - Construcción de la Obra período # 4 primera quincena, desarrollada

A.26.pdf 07/01/2015

A.27.pdf 04/02/2015

A.28.pdf 04/03/2015

A.29.pdf 04/03/2015

A.30.pdf 02/04/2015

A.31.pdf 02/04/2015

21 ASOCIACION HITO 32 - EJECUCION -Construcción de la Obra período # 7 primera quincena, desarrollada

A.32.pdf 30/04/2015

22 ASOCIACION HITO 33 - EJECUCION -Construcción de la Obra período # 7 segunda quincena, desarrollada

A.33.pdf 30/04/2015

23 ASOCIACION HITO 34 - EJECUCION-Construcción de la Obra período # 8 primera quincena, desarrollada

A.34.pdf 05/05/2015

24 ASOCIACION HITO 35 - EJECUCION-Construcción de la Obra período # 8 segunda quincena, desarrollada

A.35.pdf 22/05/2015

25 ASOCIACIÓN HITO 36 -EJECUCION-Construcción de la Obra período # 9 primera quincena, desarrollada

A.36.pdf 05/06/2015

26 ASOCIACIÓN HITO 37 -EJECUCION-Construcción de la Obra período # 9 segunda quincena, desarrollada

A.37.pdf 26/06/2015

27 ASOCIACIÓN HITO 38 -EJECUCION-Construcción de la Obra período # 10 primera quincena, desarrollada

A.38.pdf 07/07/2015

28 ASOCIACIÓN HITO 39 -EJECUCION-Construcción de la Obra período # 10 segunda quincena, desarrollada

A.39.pdf 20/07/2015

29 Autorización de cambio de fechas comprometidas - Hoja de ruta

Hoja_de_ruta_SENAE-JIA-2014-0118- M_Autorizado_fechas_comprometidas.pdf

08/01/2015 30 Solicitud de Prórroga de plazo Solicitud_de_Prórroga_de_plazo_por_Fiscalización.pdf 07/07/2015 31 Solicitud para autorización de cambio de fechas

comprometidas del proyecto

SENAE-JIA-2014-0118-

M_Solicitud_autorización_fechas_comprometidas.pdf

08/01/2015

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre Rol Puesto Correo Electrónico

Cruz Camino, Víctor Eulalio Técnico de

Infraestructura

Técnico de Infraestructura

[email protected]

Uvidia Hernandez, Manuel Enrique Líder de Proyecto Tecnico de Infraestructura

[email protected]