Ficha Informativa de Proyecto 2015

(1)

MINTUR - Ministerio de Turismo - Viceministerio de Gestión Turística

Subsecretaría de Destinos

Dirección de Proyectos Especiales

PROYECTO: K001

MINTUR - Programa Nacional de Destinos Turísticos de Excelencia

Líder del Proyecto: Malucín Arreaga, Lidia Liliana ([email protected])

Patrocinador Ejecutivo: Martinez Jaramillo, Liz Paulina Programas Relacionados: PROGRAMA NACIONAL DE DESTINOS TURISTICOS DE EXCELENCIA

Titular: Malucin Arreaga, Lidia Liliana Prioridad: 0

Tipo de Proyecto: Infraestructura Retorno Económico: 0.00

CUP: 165100000.0000.376625 TIR: 42.00 %

Objetivos Operativos: 3 VAN: 220,047,989.00

Viabilidad Técnica: Media Estimado Al Fin Del Proyecto: 9,920,611.92

Localidad de Gestión: Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio - Fecha de Fin: 06/08/2013 - 31/12/2017

Fecha de última actualización: 03/07/2015 Fecha de Fin Base: 31/12/2017

Modificado por: Malucin Arreaga, Lidia Liliana Fecha del siguiente Hito: 10/07/2015

Nota: Este Proyecto está alineado a objetivos matriciales

DATOS GENERALES

Descripción

El proyecto tiene como fin, "Posicionar al Ecuador como uno de los principales destinos turísticos regionales a través de la consolidación de su oferta de destinos turísticos."

El objetivo general es "Incrementar la oferta turística del Ecuador a través de la consolidación, potenciación, fortalecimiento y desarrollo de los destinos turísticos".

Los objetivos específicos se detallan a continuación:

. "Incrementar el posicionamiento de los principales destinos turísticos priorizados mediante una intervención nacional integrada y planificada basada en procesos de competitividad, calidad e innovación".

. "Incrementar la oferta turística en destinos complementarios mediante la implementación de una estrategia de re-direccionamiento de los flujos turísticos".

. "Incrementar la gestión turística territorial mediante el diseño e implementación de herramientas de planificación y monitoreo de los destinos turísticos".

Las actividades se generan en base a los objetivos específicos y se detallan a continuación:

Objetivo específico uno: "Incrementar el posicionamiento de los principales destinos turísticos priorizados MEDIANTE una intervención nacional integrada y planificada basada en procesos de competitividad, calidad e innovación".

Actividades:

. Incrementar el posicionamiento de los principales destinos turísticos priorizados mediante una intervención nacional integrada y planificada basada en procesos de competitividad, calidad e innovación.

. Intervención al Destino Priorizado Quito (Centro Histórico, Mitad del Mundo y Zonas Urbanas y Rurales) . Intervención al Destino Priorizado Mindo

. Intervención al Destino Priorizado San Pablo - Otavalo . Intervención al Destinos Priorizado Puerto López . Intervención al Destino Priorizado Galápagos . Intervención al Destino Priorizado Cotopaxi . Intervención al Destino Priorizado Riobamba . Intervención al Destino Priorizado Guayaquil . Intervención al Destino Priorizado Alausí

Objetivo específico dos: "Incrementar la oferta turística en destinos complementarios mediante la implementación de una estrategia de re-direccionamiento de los flujos turísticos"

(2)

DATOS GENERALES

Descripción

. Intervención al Destino Complementario Manta . Intervención al Destino Complementario Loja . Intervención al Destino Complementario Salinas . Intervención al Destino Complementario Machala . Intervención al Destino Complementario Muisne

Objetivo específico tres: "Incrementar la gestión turística territorial mediante el diseño e implementación de herramientas de planificación y monitoreo de los destinos turísticos"

Actividades:

. Planificación territorial del turismo y desarrollo de complejos turísticos y Estandarización de Diseños de Facilidades y Obras Turísticas . Levantamiento del inventario de Atractivos Turísticos

. Desarrollo del Geoportal

. Implementación del "Sistema de Organizaciones para la Gestión de Destinos Turísticos" . Implementación del " Índice de Competitividad Turística Nacional (ICTN)"

LÍNEA BASE:

Con el propósito de intervenir en el territorio, se propone clasificar los destinos en priorizados y complementarios, aplicando metodología a través de la cual se llegue a definir cuales destinos se lo prioriza y cuales se los complementa.

PRODUCTO O SERVICIO:

- Facilidades turísticas para los destinos priorizados y complementarios - Planes de manejo turísticos para los destinos Priorizados y complementarios

- Estudios de infraestructuras para la los diferentes destinos priorizados y complementarios.

Beneficios Cualitativos

Población Demandante Potencial

La población demandante potencial está constituida por el total de la población de los cantones que se beneficiarán con la inversión pública del Ministerio de Turismo, a través de los distintos proyectos a ejecutarse, y por el número de personas que trabajan en el sector turístico, según se detalla a continuación: Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas, El Oro, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsachilas, Galápagos, Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Cañar, Azuay, Loja, Bolívar, en total 9.134.235.

Población Demandante Efectiva

La Población Demandante Efectiva estará constituida directamente por la población que actualmente está dedicada a actividades turísticas en los siguientes cantones: Esmeraldas, Atacames, San Lorenzo, Eloy Alfaro, Río Verde, Muisne, Puerto López, Manta Pedernales, Jama, Sucre, San Vicente, Montecristi, Jipijapa, Salinas, Santa Elena, Libertad, Playas, Guayaquil, Zaruma, Portovelo, Piñas, Las Lajas, Machala, Santa Rosa, Huaquillas, Arenillas, Urnadeta, Mocache, Vinces, Santo Domingo, Santa Cruz, San Cristóbal, Isabela, Tulcán, Ibarra, Otavalo, Urcuquí, Quito, San Miguel de los Bancos Mejía, Latacunga, Ambato, Baños de Agua santa, Riobamba, Guano, Colta, Guamote, Alausi, Cañar, El Tambo, Cuenca, Loja, Guaranda, con un total de 106.916

La Población Demandante Efectiva Adicional está constituida por los turistas que visitan las zonas a intervenirse, en total 4.422.934

Tipo de Beneficiario

La población demandante potencial de los cantones que se beneficiarán con la inversión pública del Ministerio de Turismo. La población demandante efectiva la población que actualmente está dedicada a actividades turísticas

Restricciones

COSTO: Costo total proyecto.$ 84.157.892,70 TIEMPO: 36 meses

CALIDAD: Realizar el adecuado estudio del componente turístico: oferta, demanda, producto y superestructura turística. ALCANCE: El proyecto permitirá posicionar al Ecuador como uno de los principales destinos turísticos regionales a través de la consolidación de la oferta y manejo turístico a través de la consolidación, potenciación fortalecimiento y desarrollo de los destinos turísticos.

RECURSOS: Para el proyecto se cuenta con equipio técnico especialista en el área de planificación, diseño y ejecución de obras a realizar en los diferentes destinos, utilización de una metodología que permita evaluar los flujos turísticos y tendencias de mercado. Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

(3)

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

Transcurrido: 43.75 %

Fecha de Inicio: 06/08/2013 Fecha de Fin: 31/12/2017

Porcentaje de Avance

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Avance programado acumulado

20 % 20 % 21 % 22 % 22 % 23 % 24 % 25 % 25 % 26 % 28 % 33 %

Avance real acumulado

20 % 20 % 21 % 22 %

Estado 2015

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última actualización

JUNIO 2015:

1.- El Convenio MAE-MINTUR contempla la intervención con facilidades en 4 áreas protegidas, a la fecha se han adjudicado 3 procesos de construcción, se encuentra pendiente 1 porque el requerimiento de aval del MIFIN está en proceso, mismo que fue solicitado por el MAE el 22-junio-2015. Sobre este mismo tema, se realizó el informe de viabilidad para la modificación del convenio reemplazando la intervención en Parque Nacional Llanganates por el Área Nacional Recreativa Isla Santay y Gallo, por ser un compromiso presidencial (Asociación Hito 21,22). 2.- Para la construcción del Complejo Termal de Guapán, se ha solicitado a la Dirección de Planificación la revisión del Modelo de Gestión del Convenio, mismo que tiene observaciones y deben ser subsanadas. Se ha presentado también informes de justificación de la intervención a la Srta. Ministra, actualmente el proyecto está en revisión (Asociación Hito 16).

3.- En la Construcción de Facilidades Rutas de Escalada, en el mes de junio, se ha insistido a SECOB en la entrega de un oficio que permita la intervención del MINTUR directamente en construcciones de menor cuantía, pero no hemos recibido respuesta, lo que impide contratar la construcción de facilidades de escalada en Cojitambo, Rumipamba, Baños y Cocha Uma (Asociación Hito 24,25,26,27).

4.- Para el Diseño de facilidades turísticas en Montañita se suscribió el contrato de consultoría el 09/06/2015. El 29/06/2015 el Consultor realizó la entrega provisional de los Estudios Preliminares y Plan Masa (Producto 1) para su revisión por parte del equipo técnico de la DPE. Con la aprobación del producto se continuará con la elaboración del producto 2 (Asociación Hito 32). 5.- En el Diseño de facilidades turísticas en Mindo, el 29/06/2015 la Consultora realizó la entrega provisional del Anteproyecto (Producto 1) para su revisión por parte del equipo técnico de la DPE. Con la aprobación del producto se continuará con la elaboración del producto (Asociación Hito 30).

6.- Para el diseño del Parque del Lago San Pablo, el proceso de contratación ha sido nuevamente publicado, desde SECOB, a partir del 05/06/2015, bajo el régimen de Lista Corta. Según cronograma del proceso pre-contractual, hasta el 22/06/2015 se recibieron las ofertas técnicas de los 3 invitados a participar en este proceso y una vez que se realizó el proceso de evaluación de ofertas técnicas, se inició el proceso de convalidación de errores. Hasta el

Malucin Arreaga, Lidia Liliana

03/07/2015 -02:29 PM

(4)

02/07/2015 se entregarán los resultados de las evaluaciones finales. La fecha tentativa de adjudicación es el 06/07/2015, sin embargo, previo a este proceso SECOB ha solicitado realizar una reunión de trabajo para afinar el alcance de los productos solicitados (Asociación Hito 37). 7.- Para el Diseño de facilidades turísticas en el Golfo de Guayaquil (Asociación Hito 38): 7.1 Muelle en Vinces:

a) Proceso adjudicado el 17/06/2015. El contrato ha sido elaborado por parte dela CGAJ y será suscrito con fecha 02/07/2015.

b) El 30/06/2015 se realizó una visita a territorio con el Consultor con el fin de identificar la zona de intervención, analizar el alcance de la consultoría y socializar con el GADM de Vinces las acciones a desarrollarse.

7.2 Muelle de Guayaquil-Santay

a) El 22/06/2015 el MAE solicitó el aval del presupuesto para la construcción del muelle del Santay al MINFIN, mismo que se financiará a través del Convenio de Cooperación MAE-MINTUR (Asociación Hito 38).

8.- Para el conjunto de facilidades de la Ruta Paralelo Cero, la versión final de los TDRS de los marcadores escultóricos interpretativos Paralelo Cero están en revisión, y se requiere la aprobación del presupuesto de contratación por parte del MINFIN (Asociación Hito 33). 9.- Respecto al Convenio PUCE se ha terminado el proceso de revisión y el 15 de junio se aceptaron las cláusulas del Convenio, actualmente está para la firma del rector.

MAYO 2015:

1.- El proyecto de Destinos de Excelencia Rutas de Escalada, se encuentra a la espera de una resolución por parte de SECOB donde se defina la participación por parte de MINTUR para la ejecución de la Readecuación de Facilidades en Rutas de Escalada. (Asociación Hito 24,25,26,27)

2.- El día 29 de mayo de 2015 se recibieron las observaciones subsanadas respecto al Modelo de Gestión para el Centro de Hidro-Terapia en Guapán, remitido por parte del GAD Provincial del Cañar, por lo que la Subsecretaría de Destinos, realizará la designación de los técnicos pertinentes para la revisión del mismo previo a realizar la transferencia de fondos (Asociación Hito 16)

3.- El proceso precontractual del proyecto Facilidades Turísticas en Montañita está por adjudicarse, por parte de la Dirección Administrativa Financiera se informó que se adjudicará hasta el día viernes 05 de junio de 2015. Por esta razón no se ha iniciado el trámite para realizar el Convenio y transferencia de recursos a SECOB para la construcción de Facilidades Turísticas en Montañita firmado. El proceso se declaró desierto, por no presentarse documentación técnica de la oferta, anexo documento de respaldo A.9 Contrato CDC-MT-005-2015. (Asociación Hito 31 ).

4.- La consultoría "Estudios y Diseño de Facilidades Turísticas en la Parroquia de Mindo" se encuentra en etapa de elaboración de Productos por parte del consultor CHARLIEG CIA. LTDA. y revisión por parte de MINTUR, el 29 de mayo de 2015 se realizó la entrega de los Estudios Preliminare s y Plan Masa, mismos que forman parte del Producto 1, se presentó el cronograma de actividades para la entrega de Productos y se acuerda conjuntamente con CHARLIEG CIA. LTDA y MINTUR. la entrega del PRODUCTO 1 para el 29 de junio de 2015. (Asociación Hito 30). 5.- Se solicitó al Ministerio de Finanzas con memorando MT-MINTUR-2015-0852, de fecha 15 de abril de 2015, la solicitud de aval de contrataciones nuevas dentro del PAC Anual de Inversiones 2015 en las que se encuentran el proyecto Actualización del Inventario de Atractivos Turísticos, por un monto de $ 1´200000, se aguarda respuesta. (Asociación Hito 23).

03/06/2015 -07:46 PM

(5)

ABRIL 2015:

1.- El Ministerio del Ambiente (MAE) no ha entregado los estudios de los diseños de facilidades para el Parque Nacional Llanganates y el Área de Recreación El Boliche, por lo tanto no se puede aprobar. (Asociación Hito 21 - 22 )

2.- Los estudios en el destino Mindo se adjudicarán el 6 de mayo de 2015, el cual tiene un costo de $ 64792,00 USD (Asociación Hito 30)

3.- El proceso para los estudios de Montañita se declaró desierto por falta de ofertas, se pretende realizar nuevamente el la reapertura del proceso, el cual tiene un costo de $ $ 72.453,92 USD (Asociación Hito 32)

4.- El proceso de estudios de diseño del Lago San Pablo se declara desierto por falta de ofertas, en tal sentido se realizará la reunión con SECOB para que se autorice la reapertura del proceso (Asociación Hito 37)

5.- El proceso de Muelle en Vinces se inició la revisión de la oferta y se encuentra en proceso de adjudicación del proceso de contratación y el Muelle en Guayaquil (Isla Santay), se encuentra en etapa de revisión de los TDR´s. (Asociación Hito 38).

6.- El retraso en las facilidades pesqueras no afecta en el cronograma en el Malecón de Puerto López y se hará una actualización del estado. (Asociación Hito 42)

7.- De acuerdo a las directrices emitidas por la Coordinación Administrativa Financiera, debe referirse la contratación del Mantenimiento de Facilidades en Rutas de Escalada hacia SECOB. Lo cual genera nuevos inconvenientes debido a los diversos temas pre-contractuales que surgen a partir de el envío del proceso hacia el Servicio de Contratación de Obras. (Asociación Hitos 8 -9 -10 -11)

06/05/2015 -03:11 PM

Se ha realizado el diseño y especificaciones técnicas del mantenimiento de las facilidades en Rutas de Escalada (Rumipamba, Cochauma, Baños y Cojitambo). Además de los términos de referencia para una sola contratación a través del MINTUR.

Se ha realizado la transferencia al MAE por $ 1'069.407,21 el 17-MAR-2015 para la ejecución de Facilidades en el Parque Nacional Cotopaxi, Reserva Ecológica Illinizas, Reserva Ecológica Manglares Churute y Refugio de Vida Silvestre Manglares.

Se ha realizado la transferencia de fondos desde el MINTUR al SECOB con fecha 20 de marzo de 2015. La Subsecretaría de Estudios del SECOB emitió los TDRs definitivos al MINTUR para la revisión el 23 de marzo de 2015.

Se ha elaborado los TDRs para el diseño de facilidades turísticas en la Plaza Central y los dos predios a lo largo del río Mindo han sido elaborados y revisados por la Dirección de Proyectos Especiales. Se está realizando el sondeo de mercado con potenciales consultores, según solicitud de la Unidad de Compras Públicas del MINTUR.

El 25 de marzo de 2015 la Coordinación de Asesoría Jurídica del MINTUR entregó las observaciones al Convenio Específico de Cooperación para la publicación entre el MINTUR y PUCE.

Se ha elaborado los TDRs para la contratación del diseño de facilidades turísticas en Montañita y Dos Mangas.

La Coordinación zonal 5 para la contratación del diseño de facilidades turística en Vinces y Abras de Mantequilla, entregó los términos de referencia correspondientes a cada área: Ingeniería Estructuras, Hudrosanitaria, Eléctrica, electrónica, Ambiental y Arquitectura. Se ha elaborado en base a la información entregada los TDRs para la contratación del diseño de facilidades turísticas Golfo de Guayaquil.

Referente al proyecto Puerto López, se encuentra en etapa de construcción. El MIDUVI ha decidido transferir la totalidad del anticipo contractual en lugar de 2.6 millones previstos inicialmente. El trámite administrativo para este desembolso está en ejecución.

Para determinar la ubicación del Retén Naval el Administrador informó que el informe esta siendo validado por las autoridades del SECOB.

07/04/2015 -12:12 PM

FEBRERO 2015

- SENPLADES, con fecha 12 de febrero del 2015 mediante oficio N.- SENPLADES-SGPBV-2015-0138-OF, da a conocer al Ministerio de Turismo - MINTUR el dictamen favorable a la

actualización del "Programa Nacional de Destinos de Excelencia".

- Con estos antecedentes se realiza ajustes al PAPP 2015, en los cuales se detallan proyectos a ejecutarse a nivel nacional y en los 15 destinos (Quito, Guayaquil, Cuenca, Galápagos, Mindo, Puerto López, Parque Nacional Cotopaxi, Imbabura, Chimborazo, Alausí, Salinas, Machala, Manta, Loja y Muisne).

- Se mantiene reunión de trabajo con la Ministra de Turismo para avalar las intervenciones en los destinos priorizados Montañita y Mindo.

05/03/2015 -11:28 AM

(6)

- Se realizan comisiones técnicas a los destinos Montañita, Golfo de Guayaquil y San Pablo con el fin de definir la intervención del MINTUR en estos destinos, a través de la implementación de facilidades turísticas.

- En el Proyecto Rutas de Escalada se solicitó a las Coordinaciones Zonales la entrega de un informe que respalde la documentación de propiedad del terreno.

- En el Proyecto Santa María del Paraíso, la Coordinación de Planificación realizó los trámites para la transferencia de fondos a SECOB.

- En el Proyecto Parque Temático del Tren, La Subsecretaría de Desarrollo Turístico, realizó una visita técnica para determinar la viabilidad del proyecto dentro del Golfo. Quedando a la espera de definiciones respecto a si es necesario o no la construcción del muelle.

- En el proyecto Centro de Hidro-terapia en Guapán nuevamente se emite el documento correspondiente al Modelo de Gestión corregido, para la respectiva revisión.

- Se realiza una reunión con la Dirección de Procesos y Dirección de Tecnologías a fin de revisar el Manual e iniciar la elaboración de los Términos de Referencia para la contratación del estudio para la actualización del Inventario Nacional de Atractivos Turísticos.

- Los proyectos del Índice de Competitividad Turística y Geoportal Institucional se van a desarrollar bajo la responsabilidad y presupuesto programado de otras áreas de esta institución, Coordinación General de Estadísticas e Investigación y Coordinación General de Planificación a través del proyecto SIETE, respectivamente.

ENERO 2015

- Se realizaron reuniones permanentes de trabajo en función de la actualización del "Programa Nacional de Destinos de Excelencia", con personeros del Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad - MCPEC a fin de que se extienda el aval al respecto.

- Mediante oficio N.- MCPEC-DES-2015-0122-O de fecha 19 de enero del 2015, se remite por parte del Viceministro del MCPEC el aval de la actualización del "Programa Nacional de Destinos de Excelencia" hacia la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo - SENPLADES. - Se han mantenido varias reuniones de trabajo con la Ministra de Turismo con el fin de recibir el aval de las acciones planificadas para el 2015 en todos los destinos priorizados.

- Se ha realizado seguimiento continuo al avance de obra del Malecón de Puerto López y la gestión de todos los compromisos asumidos para la gestión del ATP Puerto López. - SECOB y GAD Otavalo suscriben convenio de Cooperación para viabilizar la ejecución del Diseño del Parque del Lago San Pablo.

- Con fecha 23 de enero de 2015, la PUCE suscribe el Convenio Marco de Cooperación para viabilizar la generación de una propuesta de diversificación turística para Montañita. - En el Proyecto Rutas de Escalada se solicitó a las Coordinaciones Zonales la entrega de la certificación de propiedad de los terrenos donde se plantea la construcción de facilidades. - En el Proyecto Santa María del Paraíso SECOB notifica el nuevo presupuesto con el incremento salarial del año y se incrementa a $725.034,06.

- En el Proyecto Parque Temático del Tren se cambia de administrador de Contrato por parte de la Coordinación Zonal 5, a quien se le informa emitir las observaciones al consultor, donde la CZ5 indica que se encuentra en financiero para el pago de la Consultoría, pero que sin embargo emitirán las observaciones.

- En el proyecto Centro de Hidro-terapia en Guapán la coordinación Zonal 6 remitió el Modelo de Gestión para revisión por parte del Departamento de Planificación, quien emitió sus observaciones, las mismas que fueron enviadas a la Coordinación Zonal 6.

- Se solicitó la revisión del Manual para la elaboración del inventario de sitios turísticos a la Subsecretaría de Destinos. Malucin Arreaga, Lidia Liliana 04/03/2015 -10:41 AM AGOSTO - DICIEMBRE 2014

Se realizan avances en los proyectos de: Geoportal e Inventario de Atractivos Turísticos con el apoyo de la Dirección de Tecnologías; asì también en lo referente al Índice de Competitividad Turística Nacional (ICTN) con la Coordinación General de Estadísticas. Los proyectos se pasan para ejecución en el 2015. Malucin Arreaga, Lidia Liliana 25/02/2015 -03:50 PM JUNIO -JULIO 2014

Retraso en la aprobación de términos de referencia por parte de Autoridades.

A través de Decreto Ejecutivo N.-365 de fecha 30 de junio del 2014, se nombra a la Srta. Econ. Sandra Naranjo como titular de la Cartera de Estado.

El 22 de julio del 2014 mediante memorando N.- MT-SD-2014-0552-M, se da a conocer el detalle de actividades no aprobadas por la Srta. Ministra de Turismo en la que constan los proyectos a ejecutarse en los destinos de: Babahoyo (CZ5), Montecristi, Tulcán; Quito y Guayaquil (CZ5).

25/02/2015 -03:49 PM

(7)

ABRIL - MAYO 2014

Visita técnica realizada por Autoridades a los destinos de Babahoyo (CZ5), Montecristi, Tulcán; Quito y Guayaquil (CZ5).

Reforma al PAPP 2014, por lo que se deben realizar ajustes a los términos de referencia propuestos para proyectos a ejecutarse en los destinos de: Babahoyo (CZ5), Montecristi, Tulcán; Quito y Guayaquil (CZ5).

Revisión y aprobación por parte de Autoridades de términos de referencia antes descritos. Suscripción del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con el Ministerio de Ambiente para implementación de facilidades turísticas; instrumento legal que habilita la intervención en el destino Machala.

En el caso de los proyectos: Geoportal, Inventario de Atractivos Turísticos, Índice de Competitividad Turística Nacional (ICTN); se desarrollan en la dependencia, en coordinación y articulación con otras instancias a nivel ministerial.

Por otro lado en lo concerniente a: Planificación territorial del turismo y desarrollo de complejos turísticos, Sistema de Organizaciones para la Gestión de Destinos Turísticos y el Índice de Turismo Consciente ( ITC); se indica por parte de Autoridades la no procedencia de estos proyectos. Malucin Arreaga, Lidia Liliana 25/02/2015 -03:49 PM FEBRERO - MARZO 2014

Elaboración de términos de referencia e inicio del proceso precontractual de proyectos a ejecutarse en los destinos: Babahoyo (CZ5), Montecristi, Tulcán; Quito y Guayaquil (CZ5). Se define por parte de Autoridades que para el destino Isabela y los proyectos: Geoportal, Inventario de Atractivos Turísticos, Planificación territorial del turismo y desarrollo de complejos turísticos, Índice de Competitividad Turística Nacional (ICTN), Sistema de Organizaciones para la Gestión de Destinos Turísticos y el Índice de Turismo Consciente ( ITC); sean elaborados por las dependencias competentes al interior de la Cartera de Estado.

En el caso del destino Machala, se inician acercamientos para la elaboración de un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con el Ministerio de Ambiente para implementación de facilidades turísticas. Malucin Arreaga, Lidia Liliana 25/02/2015 -03:48 PM ENERO 2014

En función del Programa Nacional de Destinos de Excelencia, se definió intervenir con proyectos en los destinos potenciales de: Babahoyo (CZ5), Montecristi y Tulcán; así también en los destinos priorizados de: Isabela, Machala, Quito y Guayaquil (CZ5). Adicionalmente se sumaron los proyectos: Geoportal, Inventario de Atractivos Turísticos, Planificación territorial del turismo y desarrollo de complejos turísticos, Índice de Competitividad Turística Nacional (ICTN), Sistema de Organizaciones para la Gestión de Destinos Turísticos y el Índice de Turismo Consciente ( ITC).

25/02/2015 -03:48 PM

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema Fecha de última actualización

Responsable Urgencia Impacto Calificación Acciones Cerradas /

Totales

Directríz de envío del proceso de Contratación hacia SECOB causaría retrasos tanto en temas pre-contractuales como pre-contractuales.

06/05/2015 Lidia Liliana Malucín Arreaga

40 90 36 0/1

Problemas cerrados: 0, Abiertos: 1

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo Fecha de última actualización

Responsable Probabilidad Impacto Calificación Acciones Cerradas /

Totales 5- PROYECTO. Calidad.

Falta de seguimiento por parte de SECOB CAUSARÍA retrasos en las Obras.

70 % 80 56 0/1

5- PROYECTO. Calidad.

Demora en las aprobaciones por parte de Planificación CAUSARÍA retrasos en las Tranferencias a las distintas instituciones

(8)

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo Fecha de última actualización

Responsable Probabilidad Impacto Calificación Acciones Cerradas /

Totales 5- PROYECTO. Calidad.

Si las observaciones realizadas a los productos entregados persisten por más de dos ocasiones CAUSARÍA un retraso en la entrega de los productos parciales / final

30 % 80 24 0/1

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 3

LOCALIDADES

Localidad de Impacto

1 Internacional - Exterior > America Latína y el Caribe > Embajada / Consulado 2 Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

3 Zona 1 - Norte > Imbabura > Otavalo 4 Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Rumiñaui

5 Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Sn. Miguel de los Bancos 6 Zona 3 - Centro > Cotopaxi > Latacunga

7 Zona 3 - Centro > Cotopaxi > Salcedo 8 Zona 3 - Centro > Cotopaxi > Sigchos

9 Zona 3 - Centro > Tungurahua > Baños de Agua Santa 10 Zona 4 - Pacífico > Manabí > Puerto López

11 Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Vinces 12 Zona 5 - Litoral > Santa Elena > Santa Elena 13 Zona 6 - Austro > Cañar > Azogues 14 Zona 6 - Austro > Cañar > Cañar 15 Zona 8 - DMG > Guayas > Durán 16 Zona 8 - DMG > Guayas > Guayaquil 17 Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito

HITOS

Hito Categoría Fecha Comprometida Fecha Estimada Fecha Real A tiempo Hito Cumplido Avance Físico 1 DEFINICIÓN - Dictamen de Prioridad SENPLADES. 1-Solicitud de Información 06/08/2013 06/08/2013 Sí 2.0 2 DEFINICIÓN - Dictamen de Prioridad SENPLADES. 9-Entregables Formales 11/02/2014 11/02/2014 Sí 8.0 3 PLANIFICACIÓN - Plan Plurianual de la Política Pública aprobado.

4-Inicio de Trabajo 21/02/2014 21/02/2014 Sí 10.0

4 EJECUCIÓN - Diseño de facilidades para el Monasterio Santa María del Paraíso -Salcedo aprobado. 4-Inicio de Trabajo 24/10/2014 24/10/2014 Sí 0.18 5 EJECUCIÓN - Diseño y construcción de facilidades turísticas, año 2014. 5-Entregables Intermedios 31/12/2014 31/12/2014 Sí 0.3 6 EJECUCIÓN - Diseño de facilidades para el Complejo Termal de Guapán - Cañar aprobado.

7 EJECUCIÓN - Convenio y transferencia de recursos a SECOB para la construcción

(9)

HITOS

Hito Categoría Fecha Comprometida Fecha Estimada Fecha Real A tiempo Hito Cumplido Avance Físico

del Monasterio Santa María del Paraíso - Salceso firmada. 8 EJECUCIÓN - TDR para la

Construcción de Facilidades Rutas de Escalada - Cocha Uma aprobado.

9 EJECUCIÓN - TDR para la Construcción de Facilidades Rutas de Escalada Baños aprobado.

10 EJECUCIÓN - TDR para la Construcción de Facilidades Rutas de Escalada Cojitambo aprobado.

11 EJECUCIÓN - TDR para la Construcción de Facilidades Rutas de Escalada Rumipamba aprobado.

12 EJECUCIÓN - Diseño de facilidades para el Parque Nacional Cotopaxi aprobado.

13 EJECUCIÓN - Diseño de facilidades para el Área Protegida Manglares Churute aprobado.

14 EJECUCIÓN - Diseño de facilidades para el Área Protegida Manglares el Morro aprobado.

15 EJECUCIÓN - Diseño de facilidades para el Área Protegida Reserva Ecológica Ilinizas aprobado.

16 EJECUCIÓN - Convenio y transferencia de recursos al GAD provincial para la construcción del Complejo Termal de Guapán - Cañar firmada.

4-Inicio de Trabajo 17/04/2015 10/07/2015 No 0.13

17 EJECUCIÓN - Convenio y transferencia de recursos al MAE para la construcción de facilidades en el Parque Nacional Cotopaxi firmada.

18 EJECUCIÓN - Convenio y transferencia de recursos al MAE para la construcción de facilidades en el Área Protegida Manglares Churute firmada.

19 EJECUCIÓN - Convenio y transferencia de recursos al MAE para la construcción de facilidades en el Área Protegida Manglares el Morro firmada.

20 EJECUCIÓN - Convenio y transferencia de recursos al MAE para la construcción de facilidades en el Área Protegida Reserva Ecológica Ilinizas firmada.

(10)

HITOS

Hito Categoría Fecha Comprometida Fecha Estimada Fecha Real A tiempo Hito Cumplido Avance Físico 21 EJECUCIÓN - Diseño de facilidades para el Parque Nacional Llanganates aprobado.

22 EJECUCIÓN - Diseño de facilidades para el Área de Recreación El Boliche aprobado.

23 EJECUCIÓN - TDR para el estudio para la actualización del Inventario Nacional de Atractivos Turísticos aprobado.

24 EJECUCIÓN - Contrato para la Construcción de Facilidades Rutas de Escalada - Cocha Uma firmado.

3-Adjudicación 15/05/2015 31/07/2015 No 0.01

25 EJECUCIÓN - Contrato para la Construcción de Facilidades Rutas de Escalada Cojitambo firmado.

3-Adjudicación 15/05/2015 31/07/2015 No 0.01

26 EJECUCIÓN - Contrato para la Construcción de Facilidades Rutas de Escalada Rumipamba firmado.

3-Adjudicación 15/05/2015 31/07/2015 No 0.01

27 EJECUCIÓN- Contrato para la Construcción de Facilidades Rutas de Escalada Baños firmado.

3-Adjudicación 15/05/2015 31/07/2015 No 0.01

28 EJECUCIÓN - Convenio y transferencia de recursos al MAE para la construcción de facilidades en el Parque Nacional Llanganates firmada.

29 EJECUCIÓN - Convenio y transferencia de recursos al MAE para la construcción de facilidades en el Área de Recreación El Boliche firmada.

30 EJECUCIÓN - Diseño de facilidades turísticas en Mindo entregado.

31 EJECUCIÓN - Convenio y transferencia de recursos a SECOB para la construcción de Facilidades Turísticas en Montañita firmado. 4-Inicio de Trabajo 02/06/2015 01/09/2015 No 0.18 32 EJECUCIÓN - Diseño de facilidades turísticas en Montañita entregado. 4-Inicio de Trabajo 15/06/2015 17/09/2015 No 0.27 33 EJECUCIÓN - TDR para la construcción de un conjunto de facilidades para la Ruta Paralelo Cero aprobado.

34 EJECUCIÓN - Contrato para el estudio para la actualización del Inventario Nacional de Atractivos Turísticos firmado.

3-Adjudicación 30/06/2015 17/08/2015 No 0.2

35 EJECUCIÓN - Convenio PUCE para la elaboración de la propuesta de diversificación

(11)

HITOS

Hito Categoría Fecha Comprometida Fecha Estimada Fecha Real A tiempo Hito Cumplido Avance Físico turística en Montañita ejecutado. 36 EJECUCIÓN - Convenio y transferencia de recursos a SECOB para la construcción de Facilidades Turísticas en Mindo firmado.

37 EJECUCIÓN - Convenio y transferencia de recursos a SECOB para el diseño del Parque del Lago San Pablo firmado.

38 EJECUCIÓN - Diseño de facilidades turísticas en circuitos turísticos priorizados en el Golfo de Guayaquil entregado.

39 EJECUCIÓN - Contrato para la construcción de un conjunto de facilidades para la Ruta Paralelo Cero firmado.

3-Adjudicación 17/08/2015 17/08/2015 No 0.04

40 EJECUCIÓN - Convenio y transferencia de recursos a SECOB para la construcción de Facilidades Turísticas en circuitos turísticos priorizados en el Golfo de Guayaquil firmado.

41 EJECUCIÓN - Convenio y transferencia de recursos a SECOB para la construcción del Parque del Lago San Pablo firmado.

42 EJECUCIÓN - Elaboración de planes de manejo específicos y normativa de uso de suelo y Urbanístico para los centros y áreas de reserva turística del ATP Puerto López recibido.

43 EJECUCIÓN Acta entrega -recepción de las Facilidades Rutas de Escalada - Cocha Uma firmada.

6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva

18/09/2015 18/09/2015 No 0.03

44 EJECUCIÓN Acta entrega -recepción de las Facilidades Rutas de Escalada Baños firmada.

18/09/2015 18/09/2015 No 0.03

45 EJECUCIÓN Acta entrega -recepción de las Facilidades Rutas de Escalada Cojitambo firmada.

18/09/2015 18/09/2015 No 0.03

46 EJECUCIÓN Acta entrega -recepción de las Facilidades Rutas de Escalada Rumipamba firmada.

18/09/2015 18/09/2015 No 0.01

47 EJECUCIÓN Acta entrega -recepción de la constucción de facilidades en el Parque Nacional Cotopaxi firmada.

30/10/2015 30/10/2015 No 0.14

48 EJECUCIÓN Acta entrega -recepción de la constucción de facilidades en el Área 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva 30/10/2015 30/10/2015 No 0.3

(12)

HITOS

Hito Categoría Fecha Comprometida Fecha Estimada Fecha Real A tiempo Hito Cumplido Avance Físico

Protegida Manglares el Morro firmada.

49 EJECUCIÓN Acta entrega -recepción de la constucción de facilidades en el Área Protegida Reserva Ecológica Ilinizas firmada.

30/10/2015 30/10/2015 No 0.2

50 EJECUCIÓN Acta entrega -recepción de la constucción de facilidades en el Área Protegida Manglares Churute firmada.

30/10/2015 30/10/2015 No 0.28

51 EJECUCIÓN Acta entrega -recepción para la construcción de un conjunto de facilidades para la Ruta Paralelo Cero firmada.

15/11/2015 15/11/2015 No 0.36

52 EJECUCIÓN Acta entrega -recepción de la constucción de facilidades en el Parque Nacional Llanganates firmada.

30/11/2015 30/11/2015 No 0.3

53 EJECUCIÓN Acta entrega -recepción de la constucción de facilidades en el Área de Recreación El Boliche firmada.

6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva 30/11/2015 30/11/2015 No 0.24 54 EJECUCIÓN - Facilidades turísticas construidas en Montañita recibidas. 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva 30/11/2015 30/11/2015 No 1.27 55 EJECUCIÓN - Facilidades turísticas construidas en Mindo recibidas.

10/12/2015 10/12/2015 No 0.91

56 EJECUCIÓN Acta entrega -recepción para el estudio para la actualización del Inventario Nacional de Atractivos Turísticos firmada. 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva 15/12/2015 15/12/2015 No 1.14

57 EJECUCIÓN Acta entrega -recepción de la constucción del Monasterio Santa María del Paraíso - Salcedo firmada.

6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva 18/12/2015 18/12/2015 No 0.64 58 EJECUCIÓN - Facilidades turísticas construidas en circuitos turísticos priorizados en el Golfo de Guayaquil recibidas 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva 31/12/2015 31/12/2015 No 1.53

59 EJECUCIÓN - Obra del parque Lago San Pablo recibida.

31/10/2016 31/10/2016 No 1.93

60 EJECUCIÓN Acta entrega -recepción de la constucción del Complejo Termal de Guapán -Cañar firmada. 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva 25/11/2016 25/11/2016 No 0.76 61 EJECUCIÓN - Diseño y construcción de facilidades turísticas, año 2016. 5-Entregables Intermedios 31/12/2016 31/12/2016 No 33.29 62 EJECUCIÓN - Diseño y construcción de facilidades turísticas, año 2017. 5-Entregables Intermedios 30/11/2017 30/11/2017 No 21.5

63 CIERRE - Informe final de ejecución del proyecto.

5-Entregables Intermedios

(13)

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador Estado Avance al Período Meta Resultado del Período Fecha de Inicio Último Período Actualizado

1 Número de facilidades turísticas readecuadas.

- - - 01/07/2015

-2 Número de proyectos arquitectónicos ejecutados.

- - - 01/01/2015

-3 Número de herramientas de planificación implementadas.

- - - 01/01/2015

-4 Número de estudio de diseño de facilidades turísticas en Destinos Priorizados realizados.

0.00 % 2 0 01/01/2015 Ene-Jun

5 Número de facilidades turísticas en Destinos Priorizados implementadas.

- - - 01/01/2015

-6 Número de documentos para diseño e implementación de facilidades aprobados - firmados.

(14)

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL % COSTO TOTAL DEVENGADO

Anticipo Desembolsado: 0.00

Estimado Al Fin Del Proyecto: 9,920,611.92 **

Costo Total: 84,521,009.08

Total Devengado: 619,663.59

% Costo Total Devengado: 0.73 %

**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.

% Costo Total Devengado: 0.73 %

Perfil Económico 2015

Años Previos Año Actual (2015) Años Futuros Total

Ppto. Planeado 370,852.90 18,000,000.00 0.00 18,370,852.90

Ppto. Externo Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00

Ppto. Aprobado Inicial 17,765,088.80 18,000,000.00 0.00 35,765,088.80 Ppto. Codificado 463,528.73 7,711,269.25 0.00 8,174,797.98 Ppto. Comprometido 370,852.90 456,539.07 0.00 827,391.97 Planeado - Codificado (2015) 10,288,730.75 Programado a Devengar 370,852.90 9,557,495.54 0.00 9,928,348.44 Ppto. Devengado 363,116.38 256,547.21 0.00 619,663.59 Estimado a fin de año * 363,116.38 0.00 0.00 363,116.38 Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) 7,736.52 9,557,495.54 0.00 9,565,232.06 % de Programado a Devengar vs. Devengado * 97.91 % 2.68 % 0.00 % 6.24 % Ppto. Codificado 998 0.00 0.00 0.00 0.00 Ppto. Devengado 998 0.00 0.00 0.00 0.00 * Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2015

Presupuesto Mensual 2015

Mes Prog. a Devengar (Mensual) Devengado (Mensual) Prog. a Devengar (Acumulado) Devengado (Acumulado) Avance Acumulado Estado Avance Anual Ene 13,990.29 0.00 13,990.29 0.00 0.00 % 0.00 %

(15)

Presupuesto Mensual 2015

Mes Prog. a Devengar (Mensual) Devengado (Mensual) Prog. a Devengar (Acumulado) Devengado (Acumulado) Avance Acumulado Estado Avance Anual Feb 17,729.97 69,628.40 31,720.26 69,628.40 219.51 % 0.73 % Mar 1,982,564.22 42,309.55 2,014,284.48 111,937.95 5.56 % 1.17 % Abr 287,743.20 38,231.72 2,302,027.68 150,169.67 6.52 % 1.57 % May 1,700,036.51 53,360.90 4,002,064.19 203,530.57 5.09 % 2.13 % Jun 1,233,605.44 52,896.64 5,235,669.63 256,427.21 4.90 % 2.68 % Jul 1,290,825.04 120.00 6,526,494.67 256,547.21 3.93 % 2.68 % Ago 138,536.20 6,665,030.87 Sep 82,747.92 6,747,778.79 Oct 155,201.84 6,902,980.63 Nov 922,747.92 7,825,728.55 Dic 1,731,766.99 9,557,495.54 Total 9,557,495.54 256,547.21 OBJETIVOS ALINEADOS Objetivos Operativos

1 Incrementar la calidad de la experciencia turística en áreas especiales de interés turístico MEDIANTE la formulación de proyectos y planes especiales para su intervención integral.

Objetivos Operativos Matriciales

MINTUR - Ministerio de Turismo >Viceministerio de Gestión Turística >Subsecretaría de Destinos >Dirección de Facilidades Turísticas 1 Incrementar el uso sostenible de los sitios de visita y los destinos turísticos MEDIANTE el diseño, construcción de facilidades e

instalación de señalización turística.

MINTUR - Ministerio de Turismo >Viceministerio de Gestión Turística >Subsecretaría de Destinos >Dirección de Planificación de Destinos Turísticos

1 Incrementar la planificación de los sitios y destinos turísticos MEDIANTE la generación de herramientas de ordenamiento e intervención turística.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

Descripción de Archivo Archivo Fecha

de Alta

1 1.- Dictamen de Prioridad Senplades (Asociación Hito 1) A.1.pdf 27/04/2015

2 10.- Contrato CDC-MT-005-2015 Contrato de

Consultoría para la Elaboración de los Estudios y Diseño de Facilidades Turísticas en la Parroquia Mindo

A.9.pdf 03/06/2015

3 11.- Informe del Proceso CDC-MT-006-2015 (Montañita) B.1.pdf 03/06/2015

4 12.- Memorandos del Proceso de Montañita B.2.pdf 03/06/2015

5 2.- Dictamen Prioridad Senplades (Asociación Hito 2) A.2.pdf 27/04/2015

6 3.- Convenio y Transferencia de Recursos a Secob para la Construcción del Monasterio Santa María del Paraiso -Salcedo (Asociación Hito 7)

A.3.pdf 27/04/2015

7 4.- Transferencias de Recurso al SECOB (Asociación Hito 7)

A.3.1.pdf 27/04/2015

8 5.- Terminos de Referencia de la Ruta de Escalada (Asociación Hito 8, 9, 10,11)

A.4.pdf 27/04/2015

9 6.- Diseño de Facilidades Aprobados para el Parque y Áreas Protegidas del MAE (Asociación Hitos 12,13,14 y 15)

A.5.pdf 27/04/2015

10 7.- Transferencia MINTUR-MAE para la Construcción de Facilidades Aprobado (Asociación Hito 17,18,19 y 20)

(16)

ARCHIVOS DEL PROYECTO

Descripción de Archivo Archivo Fecha

de Alta

11 8.-Convenio MINTUR-MAE para la Construcción de Facilidades Aprobado (Asociación Hito 17,18,19 y 20)

A.7.pdf 27/04/2015

12 9.- Justificación de cambios de fecha para el Contrato para la Construcción de Facilidades Ruta de Escalada (Asociación Hito 24,25,26,27)

A.8.pdf 15/05/2015

13 Documento de Proyecto "Programa Nacional de Destinos Turísticos de Excelencia" Actualizado 2015

Proyecto_Destinos_Excelencia_v.02.docx 15/06/2015 14 Primer Documento de Proyecto "Programa Nacional de

Destinos Turísticos de Excelencia" presentado

PROYECTO_DESTINOS_DE_EXCELENCIA.pdf 15/06/2015

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre Rol Puesto Correo Electrónico

Aroca, Domenica Técnica Proyecto

Programa Nacional de Destinos

Coordinadora Proyecto Golfo de Guayaquil

[email protected]

Bazante Londoño, Ligia Johanna Técnica Proyecto

Analista [email protected]

c

Benalcázar Haro, Lady Lorena Técnica Proyecto

Programa Nacional de Destinos Técnica de Proyectos Especiales [email protected] b.ec

Carrera Mora, Gabriela Natalia Técnica Proyecto

Especialista [email protected] c

Carrillo, Cecilia Técnica Proyecto

Programa Nacional de Destinos Técnico Dirección de Facilidades Turísticas [email protected]. ec

Chango Simbaña, Andrea Paulina Técnica Proyecto

Especialista Proyectos Especiales

[email protected]

Correa Ordóñez, Mirtha Viviana Técnica Proyecto

Técnica de Proyectos Especiales

[email protected]

Enríquez Maldonado, María Judith Asistente Administrativa Proyecto Programa Nacional de Destinos

Asistente Administrativa Proyectos Especiales

[email protected] .ec

Indacochea, Luz Técnica Proyecto

Tecnico Gerencia ATP Montañita

[email protected] b.ec

Morales Guevara, Carlos Alfredo Técnico Proyecto

Programa Nacional de Destinos Técnico Facilidades Turísticas [email protected]. ec

Morales Gutiérrez, Paola Alexandra Técnica Proyecto Programa Nacional de Destinos Técnica de Proyectos Especiales [email protected] c

Morejón Quito, Liliana Andrea Técnica Proyecto

Programa Nacional de Destinos Técnica de la Dirección Planificación de Destinos [email protected] c

Oña Rivera, Gustavo Alexis Técnico Proyecto

Especialista [email protected]

Quishpe Tipanluisa, Lourdes Natalia Técnica Proyecto Programa Nacional de Destinos Técnica de la Dirección Planificación de Destinos [email protected] c

Sancan, Ariana Asistente Administrativa

Proyecto Programa Nacional de Destinos -Salinas

Tecnico Gerencia ATP Montañita

(17)

Nombre Rol Puesto Correo Electrónico

Vinueza Mena, María Fernanda Técnica Proyecto

Especialista [email protected] c