Ficha Informativa de Proyecto 2016

(1)

07/06/2016 8:16 AM GPR | 1/27

Subsecretaría de Destinos

Dirección de Proyectos Especiales

PROYECTO: K001

MINTUR - Programa Nacional de Destinos Turísticos de Excelencia

Líder del Proyecto: Benalcázar Haro, Lady Lorena ([email protected])

Patrocinador Ejecutivo: Miño Viteri, Santiago Miguel Programas Relacionados: PROGRAMA NACIONAL DE DESTINOS TURISTICOS DE EXCELENCIA

Titular: Malucin Arreaga, Lidia Liliana Prioridad: 0

Tipo de Proyecto: Infraestructura Retorno Económico: 0.00

CUP: 165100000.0000.376625 TIR: 42.00 %

Objetivos Operativos: 3 VAN: 220,047,989.00

Viabilidad Técnica: Media Estimado Al Fin Del Proyecto: 2,201,441.49

Localidad de Gestión: Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio - Fecha de Fin: 06/08/2013 - 31/12/2017

Fecha de última actualización: 06/06/2016 Fecha de Fin Base: 31/12/2017

Modificado por: Malucin Arreaga, Lidia Liliana Fecha del siguiente Hito: 17/04/2015

Nota: Este Proyecto está alineado a objetivos matriciales

DATOS GENERALES

Descripción

El proyecto tiene como fin, "Posicionar al Ecuador como uno de los principales destinos turísticos regionales a través de la consolidación de su oferta de destinos turísticos."

El objetivo general es "Incrementar la oferta turística del Ecuador a través de la consolidación, potenciación, fortalecimiento y desarrollo de los destinos turísticos".

Los objetivos específicos se detallan a continuación:

. "Incrementar el posicionamiento de los principales destinos turísticos priorizados mediante una intervención nacional integrada y planificada basada en procesos de competitividad, calidad e innovación".

. "Incrementar la oferta turística en destinos complementarios mediante la implementación de una estrategia de re-direccionamiento de los flujos turísticos".

. "Incrementar la gestión turística territorial mediante el diseño e implementación de herramientas de planificación y monitoreo de los destinos turísticos".

Las actividades se generan en base a los objetivos específicos y se detallan a continuación:

Objetivo específico uno: "Incrementar el posicionamiento de los principales destinos turísticos priorizados MEDIANTE una intervención nacional integrada y planificada basada en procesos de competitividad, calidad e innovación".

Actividades:

. Incrementar el posicionamiento de los principales destinos turísticos priorizados mediante una intervención nacional integrada y planificada basada en procesos de competitividad, calidad e innovación.

. Intervención al Destino Priorizado Quito (Centro Histórico, Mitad del Mundo y Zonas Urbanas y Rurales) . Intervención al Destino Priorizado Mindo

. Intervención al Destino Priorizado San Pablo - Otavalo . Intervención al Destinos Priorizado Puerto López . Intervención al Destino Priorizado Galápagos . Intervención al Destino Priorizado Cotopaxi . Intervención al Destino Priorizado Riobamba . Intervención al Destino Priorizado Guayaquil . Intervención al Destino Priorizado Alausí

Objetivo específico dos: "Incrementar la oferta turística en destinos complementarios mediante la implementación de una estrategia de re-direccionamiento de los flujos turísticos"

(2)

. Intervención al Destino Complementario Manta . Intervención al Destino Complementario Loja . Intervención al Destino Complementario Salinas . Intervención al Destino Complementario Machala . Intervención al Destino Complementario Muisne

Objetivo específico tres: "Incrementar la gestión turística territorial mediante el diseño e implementación de herramientas de planificación y monitoreo de los destinos turísticos"

Actividades:

. Planificación territorial del turismo y desarrollo de complejos turísticos y Estandarización de Diseños de Facilidades y Obras Turísticas . Levantamiento del inventario de Atractivos Turísticos

. Desarrollo del Geoportal

. Implementación del "Sistema de Organizaciones para la Gestión de Destinos Turísticos" . Implementación del " Índice de Competitividad Turística Nacional (ICTN)"

LÍNEA BASE:

Con el propósito de intervenir en el territorio, se propone clasificar los destinos en priorizados y complementarios, aplicando metodología a través de la cual se llegue a definir cuales destinos se lo prioriza y cuales se los complementa.

PRODUCTO O SERVICIO:

- Facilidades turísticas para los destinos priorizados y complementarios - Planes de manejo turísticos para los destinos Priorizados y complementarios

- Estudios de infraestructuras para la los diferentes destinos priorizados y complementarios.

Beneficios Cualitativos

Población Demandante Potencial

La población demandante potencial está constituida por el total de la población de los cantones que se beneficiarán con la inversión pública del Ministerio de Turismo, a través de los distintos proyectos a ejecutarse, y por el número de personas que trabajan en el sector turístico, según se detalla a continuación: Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas, El Oro, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsachilas, Galápagos, Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Cañar, Azuay, Loja, Bolívar, en total 9.134.235.

Población Demandante Efectiva

La Población Demandante Efectiva estará constituida directamente por la población que actualmente está dedicada a actividades turísticas en los siguientes cantones: Esmeraldas, Atacames, San Lorenzo, Eloy Alfaro, Río Verde, Muisne, Puerto López, Manta Pedernales, Jama, Sucre, San Vicente, Montecristi, Jipijapa, Salinas, Santa Elena, Libertad, Playas, Guayaquil, Zaruma, Portovelo, Piñas, Las Lajas, Machala, Santa Rosa, Huaquillas, Arenillas, Urnadeta, Mocache, Vinces, Santo Domingo, Santa Cruz, San Cristóbal, Isabela, Tulcán, Ibarra, Otavalo, Urcuquí, Quito, San Miguel de los Bancos Mejía, Latacunga, Ambato, Baños de Agua santa, Riobamba, Guano, Colta, Guamote, Alausi, Cañar, El Tambo, Cuenca, Loja, Guaranda, con un total de 106.916

La Población Demandante Efectiva Adicional está constituida por los turistas que visitan las zonas a intervenirse, en total 4.422.934

Tipo de Beneficiario

La población demandante potencial de los cantones que se beneficiarán con la inversión pública del Ministerio de Turismo. La población demandante efectiva la población que actualmente está dedicada a actividades turísticas

Restricciones

COSTO: Costo total proyecto.$ 84.157.892,70 TIEMPO: 36 meses

CALIDAD: Realizar el adecuado estudio del componente turístico: oferta, demanda, producto y superestructura turística. ALCANCE: El proyecto permitirá posicionar al Ecuador como uno de los principales destinos turísticos regionales a través de la consolidación de la oferta y manejo turístico a través de la consolidación, potenciación fortalecimiento y desarrollo de los destinos turísticos.

RECURSOS: Para el proyecto se cuenta con equipio técnico especialista en el área de planificación, diseño y ejecución de obras a realizar en los diferentes destinos, utilización de una metodología que permita evaluar los flujos turísticos y tendencias de mercado. Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

(3)

07/06/2016 8:16 AM GPR | 3/27

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

Transcurrido: 64.39 %

Fecha de Inicio: 06/08/2013 Fecha de Fin: 31/12/2017

Porcentaje de Avance

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Avance programado acumulado

59 % 60 % 62 % 63 % 66 % 70 % 72 % 74 % 75 % 77 % 78 % 79 %

Avance real acumulado

59 % 60 % 62 % 63 % 66 %

Estado 2016

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última actualización

Mayo 2016

Paralelo Cero: El proyecto Ruta Paralelo Cero priorizó tres puntos de intersección con la línea Equinoccial, los mismos que presentan las mejores condiciones para la implementación de un marcador geográfico. Las intersecciones se ubican una por cada región del país, por lo tanto, para la región costa se identificó a la Playa de Coaque que se convierte además en el primer punto del continente en la costa del Pacifico. En la región sierra se identificó a la intersección que se ubica en el acceso al nevado Cayambe a los 4200 m.s.n.m., lo que lo convierte en el punto más elevado de las intersecciones. Por último, la intersección en la Amazonía se ubica en la Laguna Grande, dentro de la Reserva Cuyabeno, sitio de visitación turística importante. La línea base para el diseño del marcador geográfico es la propuesta de señalética que el Ministerio de Turismo coloca en plazas y sitios de interés, considerando la forma de un tótem, lo que permite mantener una misma lectura de marcadores a lo largo de la línea equinoccial, diferenciándolos únicamente por el material de fabricación (Piedra, Madera, aluminio), previniendo de esta forma el mantenimiento a corto plazo de los marcadores.

Se analiza la opción de implementar un sendero desde la vía Coaque - Pedernales hacia el lugar de ubicación del marcador geográfico, para lo que se encuentra pendiente una reunión con los dueños del Proyecto Turístico Playa Coaque que se construye cercano a la playa, terrenos por donde debería implementarse dicho sendero.

Se envió el resumen del proyecto a diferentes empresas privadas con el fin de buscar financiamiento, entre las que constan HOLCIM. SIKA, IDEAL ALMBREC, AGRIPAC, para conocer su criterio y aceptación del proyecto.

Montañita: Se encuentra en proceso de pago y liquidación de la consultoría, el consultor realizó el pago del valor $194,07 por concepto de multa, depositada en la cuenta del MINTUR.

Se solicitó al consultor realizar la renovación de la póliza de buen uso del anticipo.

San Pablo: Con fecha 31/05/2016 se realizó una reunión de trabajo con funcionarios del INPC y MINTUR con el fin de revisar la propuesta de diseño para la casa patrimonial Chicapán planteada por INPC, SECOB remitió la información referente a la casa patrimonial Echeverría al INPC la misma se encuentra en revisión.

Malucin Arreaga, Lidia Liliana

06/06/2016 -02:10 PM

Abril 2016 Malucin Arreaga,

Lidia Liliana

05/05/2016 -02:23 PM

(4)

actualización

Paralelo Cero: En cumplimiento con la hoja de ruta planteada, se han desarrollado actividades de coordinación con el Instituto Metropolitano de Patrimonio y de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, para determinar acciones y directrices de implementación del proyecto.

Se realizó la visita a cada una de las intersecciones de la línea equinoccial con sitios de interés identificados, lo que permitió conocer las principales características turísticas, arquitectónicas y constructivas de cada sitio, con lo que fue posible evaluar e identificar puntos prioritarios. Paralelamente se desarrollo una matriz con diferentes empresas con las que se tendrá contacto para ofrecer el proyecto y coordinar la implementación luego de su análisis y aceptación, cabe mencionar que existe un bajo porcentaje de aceptación a la propuesta por parte de las empresas privadas contacta

Montañita: Con fecha 06 de Abril del 2016, se firmó el acta de entrega recepción definitiva de la consultoría "Estudios, diseños e implantación de las facilidades turísticas en las comunas de Montañita y Dos Mangas", contrato CDC-MT-007-2015. Actualmente se encuentra en proceso de pago del producto 3 (definitivo).

San Pablo: Con fecha 14 y 15-04-2016 se realizó la visita técnica a la casa patrimonial "Echeverría" conjuntamente con MINTUR, SECOB, INPC y Consultor con el fin de analizar su estado actual. El Consultor presento planos con los diseños de la casa Chicapán, los cuales fueron revisados por el INPC, MINTUR y SECOB, mediante reunión de fecha 14-04-2016 se realizaron observaciones.

Marzo 2016:

Paralelo Cero.- En relación a esta nueva propuesta y en cumplimiento a la hoja de ruta emitida en el mes de enero de 2016, se identificaron treinta puntos de intersección entre la línea equinoccial y vías principales, áreas urbanas, sitios culturales y áreas naturales de interés. La validación de puntos permite conocer sus características principales, a decir del dimensionamiento del área inmediata, levantamiento de coordenadas, levantamiento fotográfico, análisis de seguridad, accesibilidad, paisaje y atractivos turísticos cercanos. Esta información permitirá analizar la viabilidad técnica para la implementación de marcadores geográficos a lo largo de la línea equinoccial o Ecuador.

Montañita.- El producto 3 (Definitivo) del contrato CDC-MT-007-2015 de la Consultoría de Montañita y Dos Mangas, con fecha 11 de febrero del 2016, es revisado y aceptado a CONFORMIDAD por parte de los técnicos de la DPE, y con fecha 16 de febrero del 2016 mediante informe final definitivo por parte de la Ing. Lidia Malucín Administradora del Contrato en donde se concluye que una vez revisado el informe presentado por cada uno de los técnicos de la DPE con respecto al producto 3 (definitivo), se ACEPTA a conformidad dicho producto según lo establecido en los términos de referencia.

San Pablo.- Con fecha 14-03-2016, se realizó una visita técnica al proyecto Lago San Pablo conjuntamente con SECOB, INPC, CONSULTOR y MINTUR donde se analizó el estado actual de la casa "Chicapán" y se plantearon las observaciones por parte del INPC para que el consultor complete el producto y continuar con la intervención de las casas patrimoniales, se realizará una próxima visita a la casa "Echeverría" el 04-04-2016, fecha en la cual se cumple el desalojo. El 31-03-2016 se realiza una reunión interinstitucional entre MINTUR y SECOB para socializar la hoja de ruta establecida por SECOB, determinando que la fase 4 correspondiente a presupuestos será cumplida el 15-05-2016 correspondiente a los plazos contractuales de ejecución de consultoría. Durante la semana del 4 al 8-04-2016 el SECOB revisará los presupuestos de los componentes priorizados para la ejecución de una primera etapa y solicitará al consultor una entrega previa de los mismos.

Febrero 2016:

En base a la solicitud de dictamen de prioridad y al aval del Ministerio Coordinador de

Producción, Empleo y Competitividad para el proyecto "Programa Nacional de Destinos Turísticos de Excelencia", la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo emite observaciones al mismo a través del Oficio Nro. SENPLADES-SNPD-2015-0807-OF, por lo que se realizó la corrección y actualización del mencionado proyecto como se detalla a continuación: .Se clarificó la interacción entre el Ministerio de Turismo y las autoridades descentralizadas inmiscuidas en el proyecto.

.Se clarificó la metodología para la priorización de los destinos turísticos a ser intervenidos. .Se clarificó el modelo de administración del proyecto por parte de las autoridades descentralizadas.

04/03/2016 -05:09 PM

(5)

07/06/2016 8:16 AM GPR | 5/27

actualización

.Se clarificó el estado actual de los destinos priorizados (10 destinos) y complementarios (5 destinos).

Enero 2016:

Para el Proyecto Destinos de Excelencia en el año 2016 solicitó un presupuesto dentro del PAI del Ministerio de Turismo por un monto de $3.820.533,76, en el mes de enero el Ministerio de Finanzas asignó al proyecto para la ejecución del año 2016 un monto de $1.000.000,00 existiendo una diferencia de $2.820.533,76 afectando la planificación anteriormente aprobada por las autoridades.

Con este valor asignado se elaboró el Plan Anual de Política Pública 2016 del Proyecto Destinos de Excelencia, se realizarón las reformas presupuestarias necesarias para destinar los recursos a los ítemes presupuestarios correspondiente en base a los ajustes presupuestarios de 2016. El Proyecto de Destinos de Excelencia es nombrado emblemático mediante Acuerdo Ministerial No. 20160003, de fecha 26 de enero de 2016, suscrito por el Dr. Fernando Alvarado, Ministro de Turismo. Leime Pillajo, Danilo Alexander 13/02/2016 -05:05 PM DICIEMBRE 2015: MINDO:

Por parte de SECOB se aprobó la consultoría en el área arquitectónica y eléctrica del proyecto "Estudios y Diseño de Facilidades Turísticas en la Parroquia de Mindo", quedando pendientes el área hidrosanitaria y estructural. Por parte del GAD Provincial de Pichincha se devuelve la documentación del área ambiental entregada por el consultor para dar paso con el trámite en el SUIA, mismo que será realizado por MINTUR (Asociación Hito 30).

MONTAÑITA:

Debido al constante incumplimiento por parte del consultor Arq. Gonzalo Domínguez en la entrega a cabalidad del Producto 3 (Producto Definitivo), mediante memorando Nro. MT-DPE-2015-0414, de fecha 24 de diciembre del 2015, se le da a conocer a la Dra. Ana del Carmen Torres COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA y al Ab. Marlon Cáceres Coordinador General de Asesoría Jurídica, sobre el estado en el que se encuentra el contrato CDC-MT-007-2015 y se solicita se notifique al consultor sobre el inicio del proceso de Terminación Unilateral (Asociación Hito 32).

GOLFO DE GUAYAQUIL (VINCES)

El proyecto "Estudios, Diseño e Implantación de las Facilidades Turísticas en el Malecón Vinces Provincia de los Ríos", se encuentra Aprobado y Aceptado a satisfacción por parte del MINTUR. Con memorando Nro. MT-DPE-2015-0409, de fecha 22 de diciembre de 2015, se solicitó a la Dra. Ana del Carmen Torres Galárraga Coordinadora General Administrativa Financiera se disponga a quien corresponda autorizar el pago del Producto 2 (Producto Definitivo) del contrato Nro. CDC-MT-010-2015. A la fecha se encuentra en proceso de pago (Asociación Hito 38)

05/01/2016 -02:45 PM

NOVIEMBRE 2015:

1.- Con Memorando Nro MT-SD-2015-0243-M, el Subsecretario de Destinos solicita a la Coordinación de Planificación y Gestión Estratégica del MINTUR, liberar los montos presupuestarios de los proyectos que no se van a ejecutar, anexando un informe con su respectiva justificación, la cual se encuentra en la descripción de archivo B.6 de la ficha GPR (Asociación Hitos

16,21,22,24,25,26,27,28,29,31,34,35,36,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58). 2.- En la descripción de archivo se anexa el Resumen Ejecutivo de avance de Mindo, Montañita, San Pablo, Puerto López y Vinces (Anexo B.7)

10/12/2015 -02:39 PM

NOVIEMBRE 2015:

1.- Montañita: La Dirección de Proyectos Especiales emitió un nuevo informe de observaciones identificadas en el producto entregado el 19/11/2015. Este informe fue entregado a través de la Coordinación Administrativa Financiera, misma que establecerá un último plazo de 10 días para la entrega definitiva del producto final. Si el consultor no cumple con la entrega del producto final a conformidad luego de ser notificado en el plazo establecido la terminación será unilateral. A la fecha, el pago del producto 3 considerará el cobro de $ 2.767,38 a razón de multas por 43 días de retraso en la presentación del mismo (Asociación Hito 32).

04/12/2015 -02:42 PM

(6)

actualización

2.- Vinces: Muelle en Vinces: La Dirección de Proyectos Especiales emitió un nuevo informe de observaciones identificadas en el producto entregado el 20/11/2015. Este informe fue entregado a través de la Coordinación Administrativa Financiera, misma que establecerá un último plazo de 10 días para la entrega definitiva del producto final. Si el consultor no cumple con la entrega del producto final a conformidad luego de ser notificado en el plazo establecido la terminación será unilateral. El pago del producto final considerará el cobro de $ 155,99 de multas a razón de 3 días de retraso en la presentación del mismo (Asociación Hito 38).

3.- Con Memorando Nro MT-SD-2015-0243-M, el Subsecretario de Destinos solicita a la Coordinación de Planificación y Gestión Estratégica del MINTUR, liberar los montos presupuestarios de los proyectos que no se van a ejecutar, anexando un informe con su respectiva justificación (Asociación Hitos

16,21,22,24,25,26,27,28,29,31,34,35,36,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58).

OCTUBRE 2015: 1.- MINDO

La DPE entregó a la CGAJ los documentos habilitantes para la elaboración del Convenio de Cooperación MINTUR-SECOB y MINTUR -GADM San Miguel de los Bancos. Dichos convenios se encuentran en fase de revisión y corrección. El 21/10/2015 mediante reunión con los operadores turísticos de tubbing se logró afinar los datos de la oferta de servicios turísticos en la zona, la DPDT avanza con el Modelo de gestión ajustado con estos datos (Asociación Hito 30). 2.- MONTAÑITA

El consultor entregó el producto 3 subsanado el 02/11/2015, para el mismo se considera la aplicación de multas por el retraso en la entrega. La DPE realizará informe de revisión hasta el 06/11/2015 (Asociación Hito 32).

3.- SAN PABLO

El consultor entregó a SECOB el anteproyecto (producto 2) ajustado con las modificaciones solicitadas por el MINTUR el 26/10/15. SECOB ha realizado una estimación de 3 escenarios de monto de obra. Se da seguimiento a la entrega del producto 3 (Asociación Hito 37)

4.- RUTAS DE ESCALADA

La Coordinación General Administrativa Financiera sugirió que: "en lo que respecte a obra se coordine con el Servicio de Contratación de Obras-SECOB", por lo que se hicieron las gestiones pertinentes con SECOB solicitando que permita ejecutar la obra desde el Ministerio de Turismo, pero se visualiza, ya que si lo hace SECOB va a solicitar estudio de suelos (innecesario por ser readecuación y mantenimiento, pero requisito para traspaso a SECOB). Adicionalmente en virtud de la experiencia con otros proyectos, es probable que el tiempo de ejecución se alargue y el presupuesto planteado se incremente, como ha sucedido en cada una de las obras viabilizadas mediante este medio. En virtud de lo expuesto y al no tener una respuesta por parte de SECOB hasta la fecha, no se ha ejecutado el proyecto, debe considerarse la anulación de esta actividad (Asociación Hitos 24,25,26,27,43,44,45 Y 46).

5.- GUAPÁN

El GAD Provincial del Cañar debe trabajar en correcciones del proyecto planteado por su parte, ya que posterior a la revisión realizada por Planificación de Destinos, se determinó que presenta una demanda incorrecta; Verifican un sobredimensionamiento en el cálculo anual proyectado de visitas, adicionalmente no se analiza la oferta actual de la zona y el impacto que causaría el nuevo proyecto a los mismos, por lo tanto el proyecto no puede ser respaldado mediante un informe de viabilidad técnica y financiera por parte de MINTUR, mientras contenga las mencionadas observaciones del proyecto. Se requiere que el GAD modifique su proyecto de acuerdo a las necesidades, estableciendo una sostenibilidad técnica y financiera del proyecto, debe considerarse la anulación de esta actividad (Asociación Hito 16 Y 20).

05/11/2015 -09:18 AM

(7)

07/06/2016 8:16 AM GPR | 7/27

actualización

SEPTIEMBRE 2015:

1.- RUTAS DE ESCALADA COJITAMBO - COCHA UMA - BAÑOS

Una vez que los Términos de Referencia de Rutas de Escalada fueron actualizados acorde a los rubros 2015, se realizaron las gestiones pertinentes, con el fin de dar trámite a la "Contratación de la Readecuación de Facilidades en Rutas de Escalada en Baños, Cojitambo, Cocha Uma y Rumipamba", solicitando a la Coordinación General Administrativa Financiera la revisión de Términos de Referencia para su aprobacion. La cual remite una respuesta sugiriendo que: "en lo que respecte a obra se coordine con el Servicio de Contratación de Obras-SECOB", argumentando que a pesar de ser readecuación incluye rubros nuevos de construcción. Por lo que se hicieron las gestiones pertinentes con SECOB solicitando que permita ejecutar la obra desde el Ministerio de Turismo, considerando previamente por parte de MINTUR que al referirse el proyecto a SECOB, se tendría que realizar varios requerimientos, entre ellos, un estudio de suelos (innecesario por ser readecuación y mantenimiento, pero requisito para traspaso a SECOB). Adicionalmente en virtud de la experiencia con otros proyectos, es probable que el tiempo de ejecución se alargue y el presupuesto planteado se incremente, como ha sucedido en cada una de las obras viabilizadas mediante este medio.

En virtud de lo expuesto y al no tener una respuesta por parte de SECOB hasta la fecha, no se ha ejecutado el proyecto. (Asociación Hitos 24,25, 27,43,44,45).

2.- RUTAS DE ESCALADA RUMIPAMBA

La construcción de facilidades en la zona de Rumipamba, se encuentra en una zona de alto riesgo por la posible erupción del volcán Cotopaxi, debe considerarse la anulación de esta actividad. (Asociación Hitos 26,46)

3.-CENTRO DE HIDROTERAPIA EN GUAPÁN

El GAD Provincial del Cañar debe trabajar en correcciones del proyecto planteado, ya que posterior a la revisión realizada por Planificación de Destinos, se determinó existe una demanda incorrecta; está sobredimensionado el cálculo anual proyectado de visitas, no se analiza la oferta actual de la zona y el impacto que causaría el nuevo proyecto a los mismos, por tanto el proyecto no puede ser respaldado mediante un informe de viabilidad técnica y financiera por parte de MINTUR, mientras contenga las mencionadas observaciones del proyecto. Se requiere que el GAD modifique su proyecto de acuerdo a las necesidades, estableciendo una sostenibilidad técnica y financiera del proyecto. (Asociación Hito 16 y 60).

4.- MONTAÑITA

Durante el mes de septiembre se realizó la entrega del producto 2 de la consultoría, la Dirección de Proyectos Especiales se encuentra en revisión del producto 2, y el consultor entregará el producto 3 el 02/10/2015. (Asociación Hito 32).

5.- SAN PABLO

El 02/09/2015 MINTUR y SECOB hacen taller de revisión del producto 1 de la consultoría y elabora las observaciones respectivas, el 18/09/2015 el GAD de Otavalo entrega al MINTUR los documentos que sustentan la notificación de la desocupación del inmueble a la familia Echeverria, asi como el levantamiento topográfico del área total del muelle Chicapán. El 29/09/2015 SECOB recibe el producto 2 de la consultoría, para revisión. (Asociación Hito 37). 6.- MINDO

Se recibió la entrega final de la consultoría, se realizaron los informes de aprobación, se firmó el acta entrega-recepción definitiva y se envió la solicitud para el pago final (Asociación Hito 30 ). 7.- PARALELO CERO

El 31/07/2015 la CGPGE-MINTUR informó que el MINFIN realizó recorte presupuestario al proyecto "Paralelo Cero" de $440.000,00 a $133.372,57, para la contratación del diseño, fabricación e instalación de 5 marcadores escultóricos que se ha proyectado instalar en localidades a lo largo del Paralelo Cero, presupuesto que no permite ejecutar la integridad del proyecto. La fase precontractual está lista y el proceso de contratación dependerá de la disponibilidad de recursos para el año 2016 (Asociación Hitos 33-39-51).

01/10/2015 -04:31 PM

AGOSTO 2015: Malucin Arreaga,

Lidia Liliana

04/09/2015 -03:08 PM

(8)

actualización

1.- RUTAS DE ESCALADA COJITAMBO - COCHA UMA - BAÑOS.

El proyecto de rutas de Escalada, está siendo analizado, ya que el escenario actual es que SECOB no emite ninguna respuesta respecto a la construcción de facilidades desde MINTUR. Se ha mantenido conversaciones donde se ha planteado la posibilidad de que se ejecute de esta manera, sin respuesta formal por parte de SECOB. (Asociación Hitos 24,25 y 27).

2.- RUTAS DE ESCALADA RUMIPAMBA

El Proyecto Rutas de Escalada Rumipamba está suspendido debido a que se ha detectado la presencia de flujos piroclásticos en la zona occidental del volcán Cotopaxi, y se ha hecho necesaria la evacuación preventiva en las zonas aledañas al volcán que en este caso incluye a Rumipamba. (Asociación Hito 26).

3.-CENTRO DE HIDROTERAPIA EN GUAPÁN

Se mantuvo una reunión el 14 de agosto de 2015 en oficinas del MINTUR, donde se destacó que el proyecto necesita ser fortalecido en los aspectos técnicos entorno a la sostenibilidad financiera del proyecto, aclarando que se lo puede ajustar a una demanda recreacional y hacerlo sostenible. Sin embargo, la decisión de transferir los recursos a este proyecto dependerá de las gestiones para obtener los recursos mediante un estudio minucioso que establezca que el proyecto es viable técnica y financieramente, y se encuentra actualmente para la definición por parte de las Autoridades (Asociación Hito 16).

4.- MONTAÑITA

Fue entregado el producto N° 1: Estudios Preliminares y Plan Masa de la de Consultoría "ESTUDIOS, DISEÑOS E IMPLANTACIÓN DE FACILIDADES TURÍSTICAS EN LAS COMUNAS DE MONTAÑITA Y DOS MANGAS", el cual fue aprobado por la Administradora de Contrato y se encuentra en revisión el producto 2. (Asociación Hito 32).

5.- SAN PABLO

El 27/08/2015 el consultor entregó el Producto 1 de consultoría, según lo establece el

cronograma de ejecución. El Ing. Hernán Erazo, Líder del Eje de Producción del SECOB, asignó a un arquitecto para que se proceda con la revisión del producto (Asociación Hito 37).

7.- MINDO

Mediante oficio Nº 064-CH-2015, de fecha 17/08/2015 el consultor CHARLIEG CIA. LTDA. realizó la entrega del Producto Dos del proyecto "Estudios y Diseño de Facilidades Turisticas en la Parroquia de Mindo", mismo que fue revisado conjuntamente entre MINTUR y SECOB. Los técnicos emitieron informes con observaciones que ahora están en etapa de corrección por parte del consultor teniendo como fecha máxima de entrega el 07/09/2015. (Asociación Hito 30 ). JULIO 2015:

1.- RUTAS DE ESCALADA COJITAMBO - COCHA UMA - BAÑOS.

Las facilidades en rutas de Escalada se encuentran a la espera de un pronunciamiento por parte del Servicio de Contratación de Obras. Se ha manifestado en reuniones mantenidas entre SECOB y MINTUR la predisposición de emitir un documento oficial, para que las obras de menor cuantía sean manejadas directamente desde la Entidad requiriente, el cual por temas administrativos y legales aún se encuentra en trámite (Asociación Hitos 24,25 y 27). 2.- RUTAS DE ESCALADA RUMIPAMBA

En el caso del sector de Rumipamba se debe prever que es una zona de riesgo, debido a la actividad presentada por el volcán Cotopaxi, lo cual implica que el proyecto tiene una alta probabilidad de afectación perdiéndose la infraestructura instalada en el sitio (Asociación Hito 26). 3.-CENTRO DE HIDROTERAPIA EN GUAPÁN

Actualmente el Modelo de Gestión de Guapán se encuentra en el área de la Dirección de Planificación en revisiones finales, ya que el GAD Provincial del Cañar, realizó las modificaciones remitidas desde el área en mención. Una vez que se cuente con el aval de la documentación

03/08/2015 -05:51 PM

(9)

07/06/2016 8:16 AM GPR | 9/27

actualización

por parte de la Dirección de Planificación, acorde a las directrices se deberá remitir al MCPEC y SENPLADES para la aprobación (Asociación Hito 16).

4.- MONTAÑITA

Fue entregado el producto N° 1: Estudios Preliminares y Plan Masa de la de Consultoría "ESTUDIOS, DISEÑOS E IMPLANTACIÓN DE FACILIDADES TURÍSTICAS EN LAS COMUNAS DE MONTAÑITA Y DOS MANGAS", el cual fue aprobado por la Administradora de Contrato. (Asociación Hito 32).

5.- PROYECTO TURISMO EN EL GOLFO DE GUAYAQUIL 5.1 Vinces

El contrato para la consultoría de las facilidades a implementar en el muelle de Vinces fue suscrito con fecha 11/07/2015. El 27 de julio del 2015 fue entregado por parte del consultor las opciones de PLAN MASA, el cual se encuentra en proceso de aprobación por parte de la Administradora de Contrato.

5.2 Mantenimiento integral, adecuación, pintado y brandeo de embarcaciones Santay I y Santay II (circuito fluvial), se realizó el contrato por régimen especial con ASTINAVE por un monto de USD 64.285,71 + IVA, los trabajos fueron concluidos a satisfación del MINTUR.

6.- SAN PABLO

Con fecha 17/07/2015, SECOB realizó la adjudicación de la consultoría al consultor Arq. Esteban Jaramillo. El 30/07/2015, se realizó una reunión, con la participación de funcionarios del

MINTUR, SECOB, GAD de OTAVALO y el consultor de proyecto, con el fin de que se socialice el concepto turístico-arquitectónico del proyecto. El contrato se encuentra en elaboración por parte del SECOB.

7.- MINDO

Mediante reunión el día martes 14/07/2015 se revisó la documentación del Producto Uno del contrato CDC-MT-005-2015 referente a la Elaboración de los Estudios y Diseño de Facilidades Turísticas en la Parroquia de Mindo, conjuntamente con MINTUR, CHARLIEG CIA. LTDA. y técnicos de SECOB, donde se presentaron observaciones mismas que fueron subsanadas el 27/07/15. Con fecha 30/07/2015 se aprobó por la Administradora de contrato el Producto Uno mediante Informe Técnico. El producto 2 se encuentra en revisión. (Asociación Hito 32 ). 8.- CONVENIO PUCE

El Convenio PUCE para la elaboración de la propuesta de diversificación turística en Montañita, el Coordinador Académico de la Universidad Católica ha solicitado una nueva revisión a los términos del Convenio dado que el período de vacaciones del año académico y diligencias relacionadas visita Papal al Ecuador, no se pudieron realizar con anterioridad (Asociación Hito 35 ).

JUNIO 2015:

1.- El Convenio MAE-MINTUR contempla la intervención con facilidades en 4 áreas protegidas, a la fecha se han adjudicado 3 procesos de construcción, se encuentra pendiente 1 porque el requerimiento de aval del MIFIN está en proceso, mismo que fue solicitado por el MAE el 22-junio-2015. Sobre este mismo tema, se realizó el informe de viabilidad para la modificación del convenio reemplazando la intervención en Parque Nacional Llanganates por el Área Nacional Recreativa Isla Santay y Gallo, por ser un compromiso presidencial (Asociación Hito 21,22). 2.- Para la construcción del Complejo Termal de Guapán, se ha solicitado a la Dirección de Planificación la revisión del Modelo de Gestión del Convenio, mismo que tiene observaciones y deben ser subsanadas. Se ha presentado también informes de justificación de la intervención a la Srta. Ministra, actualmente el proyecto está en revisión (Asociación Hito 16).

3.- En la Construcción de Facilidades Rutas de Escalada, en el mes de junio, se ha insistido a SECOB en la entrega de un oficio que permita la intervención del MINTUR directamente en construcciones de menor cuantía, pero no hemos recibido respuesta, lo que impide contratar la construcción de facilidades de escalada en Cojitambo, Rumipamba, Baños y Cocha Uma (Asociación Hito 24,25,26,27).

03/07/2015 -02:29 PM

(10)

actualización

4.- Para el Diseño de facilidades turísticas en Montañita se suscribió el contrato de consultoría el 09/06/2015. El 29/06/2015 el Consultor realizó la entrega provisional de los Estudios Preliminares y Plan Masa (Producto 1) para su revisión por parte del equipo técnico de la DPE. Con la aprobación del producto se continuará con la elaboración del producto 2 (Asociación Hito 32). 5.- En el Diseño de facilidades turísticas en Mindo, el 29/06/2015 la Consultora realizó la entrega provisional del Anteproyecto (Producto 1) para su revisión por parte del equipo técnico de la DPE. Con la aprobación del producto se continuará con la elaboración del producto (Asociación Hito 30).

6.- Para el diseño del Parque del Lago San Pablo, el proceso de contratación ha sido nuevamente publicado, desde SECOB, a partir del 05/06/2015, bajo el régimen de Lista Corta. Según cronograma del proceso pre-contractual, hasta el 22/06/2015 se recibieron las ofertas técnicas de los 3 invitados a participar en este proceso y una vez que se realizó el proceso de evaluación de ofertas técnicas, se inició el proceso de convalidación de errores. Hasta el 02/07/2015 se entregarán los resultados de las evaluaciones finales. La fecha tentativa de adjudicación es el 06/07/2015, sin embargo, previo a este proceso SECOB ha solicitado realizar una reunión de trabajo para afinar el alcance de los productos solicitados (Asociación Hito 37). 7.- Para el Diseño de facilidades turísticas en el Golfo de Guayaquil (Asociación Hito 38): 7.1 Muelle en Vinces:

a) Proceso adjudicado el 17/06/2015. El contrato ha sido elaborado por parte dela CGAJ y será suscrito con fecha 02/07/2015.

b) El 30/06/2015 se realizó una visita a territorio con el Consultor con el fin de identificar la zona de intervención, analizar el alcance de la consultoría y socializar con el GADM de Vinces las acciones a desarrollarse.

7.2 Muelle de Guayaquil-Santay

a) El 22/06/2015 el MAE solicitó el aval del presupuesto para la construcción del muelle del Santay al MINFIN, mismo que se financiará a través del Convenio de Cooperación MAE-MINTUR (Asociación Hito 38).

8.- Para el conjunto de facilidades de la Ruta Paralelo Cero, la versión final de los TDRS de los marcadores escultóricos interpretativos Paralelo Cero están en revisión, y se requiere la aprobación del presupuesto de contratación por parte del MINFIN (Asociación Hito 33). 9.- Respecto al Convenio PUCE se ha terminado el proceso de revisión y el 15 de junio se aceptaron las cláusulas del Convenio, actualmente está para la firma del rector.

MAYO 2015:

1.- El proyecto de Destinos de Excelencia Rutas de Escalada, se encuentra a la espera de una resolución por parte de SECOB donde se defina la participación por parte de MINTUR para la ejecución de la Readecuación de Facilidades en Rutas de Escalada. (Asociación Hito 24,25,26,27)

2.- El día 29 de mayo de 2015 se recibieron las observaciones subsanadas respecto al Modelo de Gestión para el Centro de Hidro-Terapia en Guapán, remitido por parte del GAD Provincial del Cañar, por lo que la Subsecretaría de Destinos, realizará la designación de los técnicos pertinentes para la revisión del mismo previo a realizar la transferencia de fondos (Asociación Hito 16)

3.- El proceso precontractual del proyecto Facilidades Turísticas en Montañita está por adjudicarse, por parte de la Dirección Administrativa Financiera se informó que se adjudicará hasta el día viernes 05 de junio de 2015. Por esta razón no se ha iniciado el trámite para realizar el Convenio y transferencia de recursos a SECOB para la construcción de Facilidades Turísticas en Montañita firmado. El proceso se declaró desierto, por no presentarse documentación técnica

03/06/2015 -07:46 PM

(11)

07/06/2016 8:16 AM GPR | 11/27

actualización

de la oferta, anexo documento de respaldo A.9 Contrato CDC-MT-005-2015. (Asociación Hito 31 ).

4.- La consultoría "Estudios y Diseño de Facilidades Turísticas en la Parroquia de Mindo" se encuentra en etapa de elaboración de Productos por parte del consultor CHARLIEG CIA. LTDA. y revisión por parte de MINTUR, el 29 de mayo de 2015 se realizó la entrega de los Estudios Preliminare s y Plan Masa, mismos que forman parte del Producto 1, se presentó el cronograma de actividades para la entrega de Productos y se acuerda conjuntamente con CHARLIEG CIA. LTDA y MINTUR. la entrega del PRODUCTO 1 para el 29 de junio de 2015. (Asociación Hito 30). 5.- Se solicitó al Ministerio de Finanzas con memorando MT-MINTUR-2015-0852, de fecha 15 de abril de 2015, la solicitud de aval de contrataciones nuevas dentro del PAC Anual de Inversiones 2015 en las que se encuentran el proyecto Actualización del Inventario de Atractivos Turísticos, por un monto de $ 1´200000, se aguarda respuesta. (Asociación Hito 23).

ABRIL 2015:

1.- El Ministerio del Ambiente (MAE) no ha entregado los estudios de los diseños de facilidades para el Parque Nacional Llanganates y el Área de Recreación El Boliche, por lo tanto no se puede aprobar. (Asociación Hito 21 - 22 )

2.- Los estudios en el destino Mindo se adjudicarán el 6 de mayo de 2015, el cual tiene un costo de $ 64792,00 USD (Asociación Hito 30)

3.- El proceso para los estudios de Montañita se declaró desierto por falta de ofertas, se pretende realizar nuevamente el la reapertura del proceso, el cual tiene un costo de $ $ 72.453,92 USD (Asociación Hito 32)

4.- El proceso de estudios de diseño del Lago San Pablo se declara desierto por falta de ofertas, en tal sentido se realizará la reunión con SECOB para que se autorice la reapertura del proceso (Asociación Hito 37)

5.- El proceso de Muelle en Vinces se inició la revisión de la oferta y se encuentra en proceso de adjudicación del proceso de contratación y el Muelle en Guayaquil (Isla Santay), se encuentra en etapa de revisión de los TDR´s. (Asociación Hito 38).

6.- El retraso en las facilidades pesqueras no afecta en el cronograma en el Malecón de Puerto López y se hará una actualización del estado. (Asociación Hito 42)

7.- De acuerdo a las directrices emitidas por la Coordinación Administrativa Financiera, debe referirse la contratación del Mantenimiento de Facilidades en Rutas de Escalada hacia SECOB. Lo cual genera nuevos inconvenientes debido a los diversos temas pre-contractuales que surgen a partir de el envío del proceso hacia el Servicio de Contratación de Obras. (Asociación Hitos 8 -9 -10 -11)

06/05/2015 -03:11 PM

Se ha realizado el diseño y especificaciones técnicas del mantenimiento de las facilidades en Rutas de Escalada (Rumipamba, Cochauma, Baños y Cojitambo). Además de los términos de referencia para una sola contratación a través del MINTUR.

Se ha realizado la transferencia al MAE por $ 1'069.407,21 el 17-MAR-2015 para la ejecución de Facilidades en el Parque Nacional Cotopaxi, Reserva Ecológica Illinizas, Reserva Ecológica Manglares Churute y Refugio de Vida Silvestre Manglares.

Se ha realizado la transferencia de fondos desde el MINTUR al SECOB con fecha 20 de marzo de 2015. La Subsecretaría de Estudios del SECOB emitió los TDRs definitivos al MINTUR para la revisión el 23 de marzo de 2015.

Se ha elaborado los TDRs para el diseño de facilidades turísticas en la Plaza Central y los dos predios a lo largo del río Mindo han sido elaborados y revisados por la Dirección de Proyectos Especiales. Se está realizando el sondeo de mercado con potenciales consultores, según solicitud de la Unidad de Compras Públicas del MINTUR.

El 25 de marzo de 2015 la Coordinación de Asesoría Jurídica del MINTUR entregó las observaciones al Convenio Específico de Cooperación para la publicación entre el MINTUR y PUCE.

Se ha elaborado los TDRs para la contratación del diseño de facilidades turísticas en Montañita y Dos Mangas.

La Coordinación zonal 5 para la contratación del diseño de facilidades turística en Vinces y Abras de Mantequilla, entregó los términos de referencia correspondientes a cada área: Ingeniería Estructuras, Hudrosanitaria, Eléctrica, electrónica, Ambiental y Arquitectura. Se ha elaborado en base a la información entregada los TDRs para la contratación del diseño de facilidades turísticas Golfo de Guayaquil.

Referente al proyecto Puerto López, se encuentra en etapa de construcción. El MIDUVI ha decidido transferir la totalidad del anticipo contractual en lugar de 2.6 millones previstos inicialmente. El trámite administrativo para este desembolso está en ejecución.

07/04/2015 -12:12 PM

(12)

actualización

Para determinar la ubicación del Retén Naval el Administrador informó que el informe esta siendo validado por las autoridades del SECOB.

FEBRERO 2015

- SENPLADES, con fecha 12 de febrero del 2015 mediante oficio N.- SENPLADES-SGPBV-2015-0138-OF, da a conocer al Ministerio de Turismo - MINTUR el dictamen favorable a la

actualización del "Programa Nacional de Destinos de Excelencia".

- Con estos antecedentes se realiza ajustes al PAPP 2015, en los cuales se detallan proyectos a ejecutarse a nivel nacional y en los 15 destinos (Quito, Guayaquil, Cuenca, Galápagos, Mindo, Puerto López, Parque Nacional Cotopaxi, Imbabura, Chimborazo, Alausí, Salinas, Machala, Manta, Loja y Muisne).

- Se mantiene reunión de trabajo con la Ministra de Turismo para avalar las intervenciones en los destinos priorizados Montañita y Mindo.

- Se realizan comisiones técnicas a los destinos Montañita, Golfo de Guayaquil y San Pablo con el fin de definir la intervención del MINTUR en estos destinos, a través de la implementación de facilidades turísticas.

- En el Proyecto Rutas de Escalada se solicitó a las Coordinaciones Zonales la entrega de un informe que respalde la documentación de propiedad del terreno.

- En el Proyecto Santa María del Paraíso, la Coordinación de Planificación realizó los trámites para la transferencia de fondos a SECOB.

- En el Proyecto Parque Temático del Tren, La Subsecretaría de Desarrollo Turístico, realizó una visita técnica para determinar la viabilidad del proyecto dentro del Golfo. Quedando a la espera de definiciones respecto a si es necesario o no la construcción del muelle.

- En el proyecto Centro de Hidro-terapia en Guapán nuevamente se emite el documento correspondiente al Modelo de Gestión corregido, para la respectiva revisión.

- Se realiza una reunión con la Dirección de Procesos y Dirección de Tecnologías a fin de revisar el Manual e iniciar la elaboración de los Términos de Referencia para la contratación del estudio para la actualización del Inventario Nacional de Atractivos Turísticos.

- Los proyectos del Índice de Competitividad Turística y Geoportal Institucional se van a desarrollar bajo la responsabilidad y presupuesto programado de otras áreas de esta institución, Coordinación General de Estadísticas e Investigación y Coordinación General de Planificación a través del proyecto SIETE, respectivamente.

05/03/2015 -11:28 AM

ENERO 2015

- Se realizaron reuniones permanentes de trabajo en función de la actualización del "Programa Nacional de Destinos de Excelencia", con personeros del Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad - MCPEC a fin de que se extienda el aval al respecto.

- Mediante oficio N.- MCPEC-DES-2015-0122-O de fecha 19 de enero del 2015, se remite por parte del Viceministro del MCPEC el aval de la actualización del "Programa Nacional de Destinos de Excelencia" hacia la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo - SENPLADES. - Se han mantenido varias reuniones de trabajo con la Ministra de Turismo con el fin de recibir el aval de las acciones planificadas para el 2015 en todos los destinos priorizados.

- Se ha realizado seguimiento continuo al avance de obra del Malecón de Puerto López y la gestión de todos los compromisos asumidos para la gestión del ATP Puerto López. - SECOB y GAD Otavalo suscriben convenio de Cooperación para viabilizar la ejecución del Diseño del Parque del Lago San Pablo.

- Con fecha 23 de enero de 2015, la PUCE suscribe el Convenio Marco de Cooperación para viabilizar la generación de una propuesta de diversificación turística para Montañita. - En el Proyecto Rutas de Escalada se solicitó a las Coordinaciones Zonales la entrega de la certificación de propiedad de los terrenos donde se plantea la construcción de facilidades. - En el Proyecto Santa María del Paraíso SECOB notifica el nuevo presupuesto con el incremento salarial del año y se incrementa a $725.034,06.

- En el Proyecto Parque Temático del Tren se cambia de administrador de Contrato por parte de la Coordinación Zonal 5, a quien se le informa emitir las observaciones al consultor, donde la CZ5 indica que se encuentra en financiero para el pago de la Consultoría, pero que sin embargo emitirán las observaciones.

- En el proyecto Centro de Hidro-terapia en Guapán la coordinación Zonal 6 remitió el Modelo de Gestión para revisión por parte del Departamento de Planificación, quien emitió sus observaciones, las mismas que fueron enviadas a la Coordinación Zonal 6.

04/03/2015 -10:41 AM

(13)

07/06/2016 8:16 AM GPR | 13/27

actualización

- Se solicitó la revisión del Manual para la elaboración del inventario de sitios turísticos a la Subsecretaría de Destinos.

AGOSTO - DICIEMBRE 2014

Se realizan avances en los proyectos de: Geoportal e Inventario de Atractivos Turísticos con el apoyo de la Dirección de Tecnologías; asì también en lo referente al Índice de Competitividad Turística Nacional (ICTN) con la Coordinación General de Estadísticas. Los proyectos se pasan para ejecución en el 2015. Malucin Arreaga, Lidia Liliana 25/02/2015 -03:50 PM JUNIO -JULIO 2014

Retraso en la aprobación de términos de referencia por parte de Autoridades.

A través de Decreto Ejecutivo N.-365 de fecha 30 de junio del 2014, se nombra a la Srta. Econ. Sandra Naranjo como titular de la Cartera de Estado.

El 22 de julio del 2014 mediante memorando N.- MT-SD-2014-0552-M, se da a conocer el detalle de actividades no aprobadas por la Srta. Ministra de Turismo en la que constan los proyectos a ejecutarse en los destinos de: Babahoyo (CZ5), Montecristi, Tulcán; Quito y Guayaquil (CZ5).

25/02/2015 -03:49 PM

ABRIL - MAYO 2014

Visita técnica realizada por Autoridades a los destinos de Babahoyo (CZ5), Montecristi, Tulcán; Quito y Guayaquil (CZ5).

Reforma al PAPP 2014, por lo que se deben realizar ajustes a los términos de referencia propuestos para proyectos a ejecutarse en los destinos de: Babahoyo (CZ5), Montecristi, Tulcán; Quito y Guayaquil (CZ5).

Revisión y aprobación por parte de Autoridades de términos de referencia antes descritos. Suscripción del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con el Ministerio de Ambiente para implementación de facilidades turísticas; instrumento legal que habilita la intervención en el destino Machala.

En el caso de los proyectos: Geoportal, Inventario de Atractivos Turísticos, Índice de Competitividad Turística Nacional (ICTN); se desarrollan en la dependencia, en coordinación y articulación con otras instancias a nivel ministerial.

Por otro lado en lo concerniente a: Planificación territorial del turismo y desarrollo de complejos turísticos, Sistema de Organizaciones para la Gestión de Destinos Turísticos y el Índice de Turismo Consciente ( ITC); se indica por parte de Autoridades la no procedencia de estos proyectos. Malucin Arreaga, Lidia Liliana 25/02/2015 -03:49 PM FEBRERO - MARZO 2014

Elaboración de términos de referencia e inicio del proceso precontractual de proyectos a ejecutarse en los destinos: Babahoyo (CZ5), Montecristi, Tulcán; Quito y Guayaquil (CZ5). Se define por parte de Autoridades que para el destino Isabela y los proyectos: Geoportal, Inventario de Atractivos Turísticos, Planificación territorial del turismo y desarrollo de complejos turísticos, Índice de Competitividad Turística Nacional (ICTN), Sistema de Organizaciones para la Gestión de Destinos Turísticos y el Índice de Turismo Consciente ( ITC); sean elaborados por las dependencias competentes al interior de la Cartera de Estado.

En el caso del destino Machala, se inician acercamientos para la elaboración de un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con el Ministerio de Ambiente para implementación de facilidades turísticas. Malucin Arreaga, Lidia Liliana 25/02/2015 -03:48 PM ENERO 2014

En función del Programa Nacional de Destinos de Excelencia, se definió intervenir con proyectos en los destinos potenciales de: Babahoyo (CZ5), Montecristi y Tulcán; así también en los destinos priorizados de: Isabela, Machala, Quito y Guayaquil (CZ5). Adicionalmente se sumaron los proyectos: Geoportal, Inventario de Atractivos Turísticos, Planificación territorial del turismo y desarrollo de complejos turísticos, Índice de Competitividad Turística Nacional (ICTN), Sistema de Organizaciones para la Gestión de Destinos Turísticos y el Índice de Turismo Consciente ( ITC).

25/02/2015 -03:48 PM

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO Problema Fecha de

última actualización

Responsable Urgencia Impacto Calificación Acciones Cerradas /

Totales

Recorte presupuestario CAUSÓ la no ejecución de cumplimiento de hitos

15/04/2016 Lidia Liliana Malucín Arreaga

70 100 70 0/1

Cambio de la planificación de la ejecución de obras CAUSÓ la falta de cumplimientos de hitos

70 100 70 0/1

Directríz de envío del proceso de Contratación hacia SECOB

(14)

Cerradas / Totales

CAUSA retrasos tanto en temas pre-contractuales como pre-contractuales. Problemas cerrados: 0, Abiertos: 3

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO Riesgo Fecha de

Responsable Probabilidad Impacto Calificación Acciones Cerradas /

Totales 5- PROYECTO. Calidad.

Si las observaciones realizadas a los productos entregados persisten por más de dos ocasiones CAUSARÍA un retraso en la entrega de los productos parciales / final

30 % 80 24 0/1

Riesgos cerrados: 2, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto

1 Internacional - Exterior > America Latína y el Caribe > Embajada / Consulado 2 Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

3 Zona 1 - Norte > Imbabura > Otavalo 4 Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Rumiñaui

5 Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Sn. Miguel de los Bancos 6 Zona 3 - Centro > Cotopaxi > Latacunga

7 Zona 3 - Centro > Cotopaxi > Salcedo 8 Zona 3 - Centro > Cotopaxi > Sigchos

9 Zona 3 - Centro > Tungurahua > Baños de Agua Santa 10 Zona 4 - Pacífico > Manabí > Puerto López

11 Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Vinces 12 Zona 5 - Litoral > Santa Elena > Santa Elena 13 Zona 6 - Austro > Cañar > Azogues 14 Zona 6 - Austro > Cañar > Cañar 15 Zona 8 - DMG > Guayas > Durán 16 Zona 8 - DMG > Guayas > Guayaquil 17 Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito

HITOS

Hito Categoría Fecha Comprometida Fecha Estimada Fecha Real A tiempo Hito Cumplido Avance Físico 1 DEFINICIÓN - Dictamen de Prioridad SENPLADES. 1-Solicitud de Información 06/08/2013 06/08/2013 Sí 2.0 2 DEFINICIÓN - Dictamen de Prioridad SENPLADES. 9-Entregables Formales 11/02/2014 11/02/2014 Sí 8.0 3 PLANIFICACIÓN - Plan Plurianual de la Política Pública aprobado.

4-Inicio de Trabajo 21/02/2014 21/02/2014 Sí 10.0

4 EJECUCIÓN - Diseño de facilidades para el Monasterio Santa María del Paraíso -Salcedo aprobado.

(15)

07/06/2016 8:16 AM GPR | 15/27

Comprometida Estimada Real tiempo Cumplido Físico

5 EJECUCIÓN - Diseño y construcción de facilidades turísticas, año 2014. 5-Entregables Intermedios 31/12/2014 31/12/2014 Sí 0.3 6 EJECUCIÓN - Diseño de facilidades para el Complejo Termal de Guapán - Cañar aprobado.

7 EJECUCIÓN - Convenio y transferencia de recursos a SECOB para la construcción del Monasterio Santa María del Paraíso - Salceso firmada.

3-Adjudicación 20/03/2015 20/03/2015 Sí 13.26

8 EJECUCIÓN - TDR para la Construcción de Facilidades Rutas de Escalada - Cocha Uma aprobado.

9 EJECUCIÓN - TDR para la Construcción de Facilidades Rutas de Escalada Baños aprobado.

10 EJECUCIÓN - TDR para la Construcción de Facilidades Rutas de Escalada Cojitambo aprobado.

11 EJECUCIÓN - TDR para la Construcción de Facilidades Rutas de Escalada Rumipamba aprobado.

12 EJECUCIÓN - Diseño de facilidades para el Parque Nacional Cotopaxi aprobado.

13 EJECUCIÓN - Diseño de facilidades para el Área Protegida Manglares Churute aprobado.

14 EJECUCIÓN - Diseño de facilidades para el Área Protegida Manglares el Morro aprobado.

15 EJECUCIÓN - Diseño de facilidades para el Área Protegida Reserva Ecológica Ilinizas aprobado.

16 EJECUCIÓN - Convenio y transferencia de recursos al GAD provincial para la construcción del Complejo Termal de Guapán - Cañar firmada.

4-Inicio de Trabajo 17/04/2015 17/04/2015 No 0.0

17 EJECUCIÓN - Convenio y transferencia de recursos al MAE para la construcción de facilidades en el Parque Nacional Cotopaxi firmada.

18 EJECUCIÓN - Convenio y transferencia de recursos al MAE para la construcción de facilidades en el Área Protegida Manglares Churute firmada.

19 EJECUCIÓN - Convenio y transferencia de recursos al

(16)

MAE para la construcción de facilidades en el Área Protegida Manglares el Morro firmada.

20 EJECUCIÓN - Convenio y transferencia de recursos al MAE para la construcción de facilidades en el Área Protegida Reserva Ecológica Ilinizas firmada.

21 EJECUCIÓN - Diseño de facilidades para el Parque Nacional Llanganates aprobado.

22 EJECUCIÓN - Diseño de facilidades para el Área de Recreación El Boliche aprobado.

23 EJECUCIÓN - TDR para el estudio para la actualización del Inventario Nacional de Atractivos Turísticos aprobado.

24 EJECUCIÓN - Contrato para la Construcción de Facilidades Rutas de Escalada - Cocha Uma firmado.

3-Adjudicación 15/05/2015 15/05/2015 No 0.0

25 EJECUCIÓN - Contrato para la Construcción de Facilidades Rutas de Escalada Cojitambo firmado.

3-Adjudicación 15/05/2015 15/05/2015 No 0.0

26 EJECUCIÓN - Contrato para la Construcción de Facilidades Rutas de Escalada Rumipamba firmado.

3-Adjudicación 15/05/2015 15/05/2015 No 0.0

27 EJECUCIÓN- Contrato para la Construcción de Facilidades Rutas de Escalada Baños firmado.

3-Adjudicación 15/05/2015 15/05/2015 No 0.0

28 EJECUCIÓN - Convenio y transferencia de recursos al MAE para la construcción de facilidades en el Parque Nacional Llanganates firmada.

29 EJECUCIÓN - Convenio y transferencia de recursos al MAE para la construcción de facilidades en el Área de Recreación El Boliche firmada.

30 EJECUCIÓN - Diseño de facilidades turísticas en Mindo entregado.

31 EJECUCIÓN - Convenio y transferencia de recursos a SECOB para la construcción de Facilidades Turísticas en Montañita firmado. 4-Inicio de Trabajo 02/06/2015 02/06/2015 No 0.0 32 EJECUCIÓN - Diseño de facilidades turísticas en Montañita entregado. 4-Inicio de Trabajo 15/06/2015 15/06/2015 No 0.0 33 EJECUCIÓN - TDR para la construcción de un conjunto 4-Inicio de Trabajo 15/06/2015 15/06/2015 No 0.0

(17)

07/06/2016 8:16 AM GPR | 17/27

de facilidades para la Ruta Paralelo Cero aprobado. 34 EJECUCIÓN - Contrato para

el estudio para la actualización del Inventario Nacional de Atractivos Turísticos firmado.

3-Adjudicación 30/06/2015 30/06/2015 No 0.0

35 EJECUCIÓN - Convenio PUCE para la elaboración de la propuesta de diversificación turística en Montañita ejecutado. 4-Inicio de Trabajo 30/06/2015 30/06/2015 No 0.0 36 EJECUCIÓN - Convenio y transferencia de recursos a SECOB para la construcción de Facilidades Turísticas en Mindo firmado.

37 EJECUCIÓN - Convenio y transferencia de recursos a SECOB para el diseño del Parque del Lago San Pablo firmado.

38 EJECUCIÓN - Diseño de facilidades turísticas en circuitos turísticos priorizados en el Golfo de Guayaquil entregado.

39 EJECUCIÓN - Contrato para la construcción de un conjunto de facilidades para la Ruta Paralelo Cero firmado.

3-Adjudicación 17/08/2015 17/08/2015 No 0.0

40 EJECUCIÓN - Convenio y transferencia de recursos a SECOB para la construcción de Facilidades Turísticas en circuitos turísticos priorizados en el Golfo de Guayaquil firmado.

41 EJECUCIÓN - Convenio y transferencia de recursos a SECOB para la construcción del Parque del Lago San Pablo firmado.

42 EJECUCIÓN - Elaboración de planes de manejo específicos y normativa de uso de suelo y Urbanístico para los centros y áreas de reserva turística del ATP Puerto López recibido.

43 EJECUCIÓN Acta entrega -recepción de las Facilidades Rutas de Escalada - Cocha Uma firmada.

6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva

18/09/2015 18/09/2015 No 0.0

44 EJECUCIÓN Acta entrega -recepción de las Facilidades Rutas de Escalada Baños firmada.

18/09/2015 18/09/2015 No 0.0

45 EJECUCIÓN Acta entrega -recepción de las Facilidades Rutas de Escalada Cojitambo firmada.

(18)

46 EJECUCIÓN Acta entrega -recepción de las Facilidades Rutas de Escalada Rumipamba firmada.

18/09/2015 18/09/2015 No 0.0

47 EJECUCIÓN Acta entrega -recepción de la constucción de facilidades en el Parque Nacional Cotopaxi firmada.

30/10/2015 30/10/2015 No 0.0

48 EJECUCIÓN Acta entrega -recepción de la constucción de facilidades en el Área Protegida Manglares el Morro firmada.

30/10/2015 30/10/2015 No 0.0

49 EJECUCIÓN Acta entrega -recepción de la constucción de facilidades en el Área Protegida Reserva Ecológica Ilinizas firmada.

30/10/2015 30/10/2015 No 0.0

50 EJECUCIÓN Acta entrega -recepción de la constucción de facilidades en el Área Protegida Manglares Churute firmada.

30/10/2015 30/10/2015 No 0.0

51 EJECUCIÓN Acta entrega -recepción para la construcción de un conjunto de facilidades para la Ruta Paralelo Cero firmada.

15/11/2015 15/11/2015 No 0.0

52 EJECUCIÓN Acta entrega -recepción de la constucción de facilidades en el Parque Nacional Llanganates firmada.

30/11/2015 30/11/2015 No 0.0

53 EJECUCIÓN Acta entrega -recepción de la constucción de facilidades en el Área de Recreación El Boliche firmada.

6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva 30/11/2015 30/11/2015 No 0.0 54 EJECUCIÓN - Facilidades turísticas construidas en Montañita recibidas. 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva 30/11/2015 30/11/2015 No 0.0 55 EJECUCIÓN - Facilidades turísticas construidas en Mindo recibidas.

10/12/2015 10/12/2015 No 0.0

56 EJECUCIÓN Acta entrega -recepción para el estudio para la actualización del Inventario Nacional de Atractivos Turísticos firmada. 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva 15/12/2015 15/12/2015 No 0.0

57 EJECUCIÓN Acta entrega -recepción de la constucción del Monasterio Santa María del Paraíso - Salcedo firmada.

6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva 18/12/2015 18/11/2015 No 0.0 58 EJECUCIÓN - Facilidades turísticas construidas en circuitos turísticos priorizados en el Golfo de Guayaquil recibidas. 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva 31/12/2015 31/12/2015 No 0.0

59 EJECUCIÓN.- Equipo Técnico para el Proyecto Programa Nacional de Destinos

Turísticos de Excelencia Quito-contratado

(19)

07/06/2016 8:16 AM GPR | 19/27

60 EJECUCIÓN.- Equipo Técnico para el Proyecto Programa Nacional de Destinos Turísticos de Excelencia-Guayaquil contratado

61 EJECUCIÓN.- Equipo Técnico para el Proyecto Programa Nacional de Destinos Turísticos de Excelencia-Puerto López contratado

62 EJECUCIÓN.- Equipo Técnico para el Proyecto Programa Nacional de Destinos Turísticos de Excelencia-Quito contratado

63 EJECUCIÓN.-Reuniones con Quito Turismo, IMP y Unidad de Movilidad del Municipio de Quito, para directrices generales del proyecto realizadas. 5-Entregables Intermedios 12/01/2016 12/01/2016 Sí 0.3 64 EJECUCIÓN.- Solicitud de reforma presupuestaria de proyectos de inversión de la Subsecretaría de Destinos del Programa Nacional de Destinos Turísticos de Excelencia enviada. 4-Inicio de Trabajo 29/01/2016 29/01/2016 Sí 0.2 65 EJECUCIÓN - Identificación y definición de puntos de ubicación de marcadores geográficos para la Ruta Paralelo Cero realizado

5-Entregables Intermedios

01/02/2016 01/02/2016 Sí 0.5

66 EJECUCIÓN.-Informe técnico de las observaciones realizadas por SENPLADES subsanadas del Programa Nacional de Destinos Turísticos de Excelencia presentado.

67 EJECUCIÓN .- Definición de las áreas para la construcción de los marcadores geográficos para la Ruta Paralelo Cero aprobada.

68 EJECUCIÓN .-Acercamiento con las diferentes instituciones privadas, para la construcción de los marcadores geográficos para la Ruta Paralelo Cero realizada. 5-Entregables Intermedios 31/03/2016 31/03/2016 Sí 0.5 69 Ejecución.-Pago arrastre correspondiente a consultoría "Estudios, Diseños e Implantación de Facilidades Turísticas en el malecón de Vinces" realizados. 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva 31/03/2016 31/03/2016 Sí 0.1 70 EJECUCIÓN.-Pago arrastre correspondiente a honorarios profesionales Líder ATP Puerto López realizado 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva 31/03/2016 31/03/2016 Sí 0.1 71 EJECUCIÓN.-Pago arrastre correspondiente a la

consultoría "Estudios, Diseños e Implantación de Facilidades

(20)

Turísticas en las comunas de Montañita y Dos Mangas" realizados.

72 EJECUCIÓN.-Pago arrastres correspondiente a regularización del IVA del contrato CZ5 N° 008-2015 realizado. 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva 31/03/2016 31/03/2016 Sí 0.1 73 EJECUCIÓN - Seguimiento al desalojo de la casa Echeverría por el GADO, del proyecto Parque del Lago San Pablo realizado. 5-Entregables Intermedios 01/04/2016 01/04/2016 Sí 0.2 74 EJECUCIÓN - Seguimiento al levantamiento de información en el sitio de la obra que realizará SECOB e INPC del proyecto Parque Lago San pablo realizado. 5-Entregables Intermedios 06/04/2016 06/04/2016 Sí 0.2 75 EJECUCIÓN.- Diseño estructural y arquitectónico de las casas patrimoniales del proyecto Parque del Lago San Pablo ejecutado.

23/05/2016 23/05/2016 Sí 1.5

76 EJECUCIÓN.- Definición y acercamiento con Empresa Privadas para desarrollar el proyecto marcadores geográficos para la Ruta Paralelo Cero realizado.

30/05/2016 30/05/2016 Sí 1.0

77 EJECUCIÓN.-Obligaciones de ejercicios anteriores gasto de personal-Guayaquil pagadas 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva 30/05/2016 30/05/2016 No 0.1 78 EJECUCIÓN.-Obligaciones de ejercicios anteriores gasto de personal-Puerto López pagadas 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva 30/05/2016 30/05/2016 Sí 0.1 79 EJECUCIÓN.-Obligaciones de ejercicios anteriores gasto de personal-Quito pagadas. 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva 30/05/2016 30/05/2016 Sí 0.1 80 EJECUCIÓN.-Revisión de la propuesta de diseño de los marcadores geográficos para la Ruta Paralelo Cero realizada.

30/05/2016 30/05/2016 Sí 0.5

81 EJECUCIÓN.- Acta de entrega recepción definitiva entregada por el SECOB de los diseños del proyecto Parque Lago San Pablo firmada. 5-Entregables Intermedios 01/06/2016 01/06/2016 No 0.5 82 EJECUCIÓN - Convenio y transferencia de recursos a SECOB para la construcción del Parque del Lago San Pablo firmado.

9-Entregables Formales

30/06/2016 30/06/2016 No 3.0

83 EJECUCIÓN.- Construcción de la primera etapa del proyecto Parque del Lago San Pablo ejecutada. 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva 01/07/2016 01/07/2016 No 2.0 84 EJECUCIÓN.- Directrices de diseño de marcadores geográficos en la Ruta Paralelo Cero generadas.

(21)

07/06/2016 8:16 AM GPR | 21/27

85 EJECUCIÓN.- Modelo de gestión para los marcadores geográficos en la Ruta Paralelo Cero elaborado.

31/08/2016 31/08/2016 No 1.0

86 Ejecución.-Visita técnica previo a la construcción de los marcadores geográficos en la Ruta Paralelo Cero realizada.

31/08/2016 31/08/2016 No 0.5

87 EJECUCIÓN.- Convenio entre Empresas Privadas para la construcción de marcadores geográficos en la Ruta Paralelo Cero firmado.

15/09/2016 15/09/2016 No 1.0

88 EJECUCIÓN.- Permisos de construcción para el proyecto marcadores geográficos en la Ruta Paralelo Cero obtenidos.

30/09/2016 30/09/2016 No 0.5

89 EJECUCIÓN - Obra del parque Lago San Pablo recibida.

31/10/2016 31/10/2016 No 0.0

90 EJECUCIÓN.- Acta de entrega de cumplimiento a los compromisos adquiridos en el convenio para el proyecto marcadores geográficos en la Ruta Paralelo Cero firmada.

31/10/2016 31/10/2016 No 0.3

91 EJECUCIÓN.- Marcadores geográficos en la Ruta Paralelo Cero instalados.

31/10/2016 31/10/2016 No 1.0

92 EJECUCIÓN.- Modelo de gestión de la primera fase de los marcadores geográficos en la Ruta Paralelo Cero entregado.

31/10/2016 31/10/2016 No 0.5

93 EJECUCIÓN.- Seguimiento al proceso de instalación de los marcadores geográficos en la Ruta Paralelo Cero realizado.

31/10/2016 31/10/2016 No 0.2

94 EJECUCIÓN.- Coordinación para el acta de entrega recepción parcial de la construcción de la primera fase de los marcadores geográficos para la Ruta Paralelo Cero realizada.

15/11/2016 15/11/2016 No 0.3

95 EJECUCIÓN Acta entrega -recepción de la constucción del Complejo Termal de Guapán -Cañar firmada.

25/11/2016 25/11/2016 No 0.0

96 EJECUCIÓN.- Visita técnica previo recepción de la recepción de la primera fase de los marcadores geográficos para la Ruta Paralelo Cero realizada.

30/11/2016 30/11/2016 No 0.2

97 EJECUCIÓN.- Acta de entrega recepción de la construcción de la primera fase de los marcadores geográficos para la Ruta Paralelo Cero firmada.